河道治理类劳务合同模板执行范本2015年

1、完美WORD 格式*工程劳务承包合同（合同编号： *）发包方： *（以下简称甲方）承包方： *（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法 、及其与业主签订的 *工程施工合同，为加强施工管理，确保工程质量、安全、进度达标，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就*工程 劳务承包事项达成一致，特订立本合同，供双方共同遵守。1、工程概况1.1 工程名称： *1.2 工程地址： *2、合同范围2.1*；2.2*；2.3*；2.4*；2.5 根据现场的需要， 乙方无条件承担甲方安排的其他新增或零星的施工内容，计取费用。2.6 根据现场需要和甲方的安排， 乙方无条件的配合其他劳务作业队伍的施工工作。

2、具体内容见附件一：工程量清单及单价3、合同工期及进度要求：3.1 、合同工期工程开工时间：*年* 月* 日专业知识分享完美WORD 格式工程完工时间：*年* 月* 日阶段完工时间 （节点工期）：具体各阶段月施工强度见附件二： 进度计划表。3.2 、乙方必须配备足够的设备、 管理人员及作业人员。 并根据进度计划的变化作相应的增加或减少。3.3 、乙方设备配置及劳动力组织上要充分考虑施工过程中的不可避免的技术间歇时间，如碾压期、试验期、合理的间隔期、雨季影响、其它工序合理的停工期、不可抗力的自然现象等引起的停工。3.4 、工期延误341 在施工过程中发生以下情形之一而造成工期延误，经业主方确认后，

3、工期顺延：重大设计变更；不可抗力；由于业主原因要求停工；工期延误的责任因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。由于重大设计变更或业主原因造成的工期延误，除工期顺延外，如业主进行了补偿，甲方应当给予乙方相应的补偿。由于不可抗力原因造成工期延误，除工期顺延外，双方各自承担自己的经济损失。4、计量与单价4.1 单价各项目施工劳务单价见附件一： 工程量劳务单价表。劳务单价中包含了施工作业所需的全部人工费、辅助及消耗性材料费、约定的机械费用、劳务管理费、安全费及利润等全部费用。专业知识分享完美WORD 格式计日工：单价按 150 元/ 工日 计价 ，计日工工日

4、量按实计算。本合同价格为固定价格，不因施工期内的人工、材料、机械、政策法令、外界环境等任何因素的变动而进行价格调整。4.2 计量办法工程量按施工交底图及双方现场共同收方按实际完成量确定。超出施工交底图工程量不予计量，造成甲方损失的由乙方负责赔偿5、双方责任义务5.1 甲方责任义务：按合同约定及时支付工程款；合理、公平、公正地协调解决相关作业班组的配合、纠纷、施工条件；协调业主、监理及当地相关部门的关系；全面负责施工的组织协调工作，编制施工组织设计，安排施工进度计划，确保施工任务均衡合理；按照规定提供乙方所需图纸，并做好技术交底和安全交底；负责制定质量管理目标，并确定各项技术措施。加强安全生产管

5、理，制定现场安全生产管理规定，完善现场安全技术措施，并监督乙方人员做好安全生产措施。提供作业场地；提供市政自来水接入点、电源接入点及低压计量装置，水费、电费由甲方承担（低压计量装置到乙方用电设备的线缆、末级配电箱、照明设施及水管等由乙方负责提供）提供工程永久性材料、提供模板周材（消耗性材料由班组提供，如钉子、铁丝、焊条、切割片、丝杆、拉片等）；机械设备只提供搅拌机。负责购买相关的工程保险。专业知识分享完美WORD 格式5.2 乙方的责任义务：提供本工程施工所需的工具、用具、手推车、振动棒、振动平板、滚子碾、尺枋、手提切割机、钢筋加工、焊接机械等所有甲方提供的设备材料以外的全部材料、设施设备、用

6、具、劳保用品等。乙方应教育工人严格遵守各种安全生产规程和甲方制定的安全生产、文明施工、质量管理、材料管理、劳动管理等各项规章制度；乙方在施工中加强自身安全措施；乙方在施工过程中发生的的所有安全事故及乙方负责的施工范围内的第三者责任事故均由乙方承担全部责任；配备满足进度要求的设备、材料、管理及作业人员，保证达到施工过程中甲方按月下达的进度计划要求及本合同附件规定的完工时间和节点工期；服从项目部的管理、调度，施工中不得随意停工；乙方必须采取措施保证合同分项工程的施工质量，必须达到本工程相关质量规范要求， 具体施工质量要求见附件三。乙方应监督检查劳务作业人员在施工中的质量控制，做好施工过程中的质量自

7、检、互检工作，如果乙方施工的工程质量达不到合同约定标准，由乙方负责返工，并承担返工的一切费用和损失；乙方所涉工程，在该部分工程完工后，必须立即清理，做到工完料净场地清，分项工程完工移交后面工种时，必须保持环境清洁，剩余的材料，必须堆放到甲方指定的地点；乙方对进场工人应严格管理，如因乙方进场工人违规、违纪、违法等造成的一切后果由乙方承担；乙方应教育工人爱护甲方提供的各种工器具，降低损耗，节约材料；在合理范围以外的甲供材料损耗和工器具损坏由乙方负责损耗和修理费用；及时支付民工工资及材料、设备款；自行解决作业人员及管理人员的食宿、办公、娱乐设施。6、履约保证专业知识分享完美WORD 格式6.1 合同

8、签订时乙方向甲方提交履约保证金、农民工工资保证金和安全保证金金额 *元人民币。6.2 上述保证金及保函当工程款保留金总额达到* 元人民币后退还。6.3 乙方承诺如果造成施工设备、人员投入不足，达不到工期计划要求时，甲方有权使用保留金来组织社会设备人员确保进度要求。任何条件下，乙方若施工中途停工涨价扯皮等，甲方有权没收保证金和保留金且有权不支付剩余工程款，乙方无条件退出工地现场。6.4 乙方现场负责人为，为乙方现场全权代表，在现场工作生活时间每月不得少于25 天，每少一天扣工程款500 元人民币 。7、结算与支付7.1 结算每月与业主结算报量的同时由项目部与乙方同步计算当月完成工程量和工程价款，

9、报公司相关部门审批后作为中间支付的依据；当合同工程施工结束经验收后办理本工程完工结算，报公司相关部门审批后作为最终结算的依据。7.2 支付每月待业主支付的工程进度款到公司帐户后的5 天内划到合同指定的乙方帐户上。每月支付当月工程款的80%，其余 20%为保留金。在完工结算办理结束、遗留问题处理清楚后三个月内退还保留金的75% ，其余25%待业主验收质保期到期后一次性退还。8、与相关班组的配合8.1 乙方配备足够的作业设备和作业人员，并保证设备完好率和作业人员出勤率，如无特殊情况造成关联第三方窝工，要承担全部经济责任。8.2 乙方应主动配合关联班组工作，及时为关联的下道工序腾出场地便于施工。8.

10、3 乙方应无条件配合关联班组的工作，听从现场管理人员的指挥，按规专业知识分享完美WORD 格式定的施工方式进行施工，确保工程施工质量。9、安全及文明施工9.1乙方必须严格执行国家的安全法规和项目部的各项安全生产规章制度，加强机械设备的管理维护和人员的安全教育，对自有设备、人员及施工区第三方人员等的安全负责，承担本合同范围内的安全管理责任并承担相应经济责任。合同履行期间，安全费用在两万元人民币内由乙方全额承担，安全费用超过两万 元人民币 ，乙方承担超出部分金额的20%，甲方承担超出部分金额的80%。9.2 乙方指定为兼职安全员 ，配合甲方安全人员进行安全管理，对违章作业行为人员进行教育处罚。9.

11、3 乙方所有设备、车辆必须有正规齐全的手续（合格证、驾驶证、行驶证、营运证、保险证及操作人员从业资格证） ，杜绝三无设备、车辆进入施工现场，证件不齐造成的损失和安全责任由乙方承担。9.4 乙方作业人员不服从甲方现场安排，强行违章作业，造成事故由乙方自行负责，并承担一切责任。9.5 严格执行文明施工的相关规定，遵守文明公约，生活区、施工区排放有序，道路经常洒水除尘。9.6 乙方必须加强对机械设备、车辆的班前例行安全检查，并做好设备安全检查和检修维护台帐，杜绝一切机械安全事故。9.7 乙方在施工前必须将乙方现场作业人员名单报送甲方项目部备案，施工过程中人员变更必须事先报告项目部批准并进行名册变更。

12、10、违约责任10.1 甲方如出现下列情形之一为违约：不按时支付工程进度款；其他违反合同的情形。10.2甲方违约责任专业知识分享完美WORD 格式甲方不按时支付工程款时按银行同期利率支付延期付款利息。10.3乙方如出现下列情形之一为违约：配置的机械设备及人员不能满足进度要求，或没经监理和甲方同意，机械及人员退场；无理由或者因合同的未尽事宜没得到及时解决采取停工、怠工的；不服从业主、监理和甲方管理指挥，造成恶劣影响的；不配合相关班组施工，经三次指出不改的。乙方不及时支付民工工资或设备租金的。10.4乙方违约责任乙方机械设备人员不能满足进度要求，或没经甲方同意，机械及人员退场的，除要求及时增加设备

13、人员、 赔偿第三方损失外，每天处罚违约金 3000元；无理由或者因合同的未尽事宜没得到及时解决采取停工、怠工的除要求及时复工外，每次处罚违约金2000元。不服从业主、监理和甲方管理指挥，造成恶劣影响，不配合其它班组工作的每次处罚违约金1000元；乙方不及时支付民工工资或设备租金的, 甲方有权动用农民工工资保证金进行支付，并在下月工程进度款中扣回。11、争议解决原则11.1 出现争议时双方首先本着公平、公正、友好协商的办法解决。11.2 对协商无法达成共识的争议可依法按诉讼程序解决，最终以法律判决为准。11.3 为保证工程进度和双方的共同利益双方共同约定，不能因为争议没及时解决或没达到目的而采取

14、停工、阻工等行为，出现这种现象为违约，产生的费用由责任方承担。12、其它专业知识分享完美WORD 格式12.1 本合未尽事宜双方在施工过程中协商后签订补充协议。12.2 本合双方法人或者法人委托人签字后生效，工程款支付结清后失效。12.3 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：乙方：代表人：（身份证号：）电话：电话：合同签订日期：年月日附件一：工程劳务单价表附件二：进度计划表附件三施工技术及安全交底专业知识分享完美WORD 格式附件一：*工程劳务单价表编号名称单位单价备 注2主体工程2-1河道2-1-5透水砖 5cm(检修步道 )m22-1-6C15 砼垫层厚 5cm(检修步道 )2m2-

15、1-7100mm厚碎石垫层 ( 检修步道 )2m2-1-8格宾笼镇脚m32-1-10C20 混凝土框格m32-1-14C20 混凝土路面 ( 堤顶通 10cm)m22-1-16100 厚碎石垫层 ( 堤顶通道）m22-1-17C20 混凝土下河梯步 ( 现浇 )m3甲方提供水电及小型拌合机拌合，班组提供小型转运机具（或工具）；包含搅拌、转运、浇筑、收光、养护、透水砖铺贴、掖缝；及10cm 厚碎石垫层铺设（含人工、机具）。工程量以 m2计价格宾封盖组装连接、块石填充、块石解小、格宾支撑、墙后土工布铺设，包含人工转运距离 15m以内，以实际完成工程量以 m3计量包含人工挖沟槽、支拆模、搅拌、转运、

16、浇筑，养护；溜槽搭设拆除、手推车运砼溜槽入仓；班组提供手推车、工具等甲方提供水电及小型拌合机拌合，班组提供小型砼转运机具（或工具）；包含搅拌、转运、浇筑、收光、拉毛、养护，（含机具、养护、铁丝钉子等耗材），工程量以 m2计班组提供小型砼转运机具（或工具）；包含转运、摊铺、（含机具、养护、铁丝钉子等耗材），工程量以 m2 计甲方提供水电及小型拌合机，班组提供小型砼转运机具（或工具）；包含支模、溜槽搭设、搅拌、转运、浇筑、收光（含二次成型施工）、养护，（含机具、铁丝、钉子等耗材），工程量以 m3 计2-2翻板闸2-2-4C20钢筋混凝土 ( 铺盖 )m32-2-5C25钢筋混凝土 ( 闸基 )m3

17、2-2-6C25钢筋混凝土 ( 护坦 )m32-2-7C20混凝土 (边墙 )m32-2-8M7.5 浆砌条石 ( 边墙 )m32-2-9钢筋制安t甲方提供水电及拌合机拌合，班组提供小型转运机具（工具），砼搅拌、浇筑、止水及排水孔安装、施工缝凿毛清洗、养护，含埋石用工、溜槽搭设拆除，模板支拆转运（含人工、机具、铁丝、钉子等耗材）、预留空洞安装含人工、机具，考虑 20m人工转运，表面剔光打平、灰缝横平竖直、勾平缝、排水孔安装人工、加工机具、钢筋场内转运专业知识分享完美WORD 格式2-3低堰2-3-8C20混凝土堰体m32-3-9C25钢筋混凝土 ( 堰基础 )m32-3-11C20混凝土边墙m32-3-12C25钢筋混凝土 ( 消力池 )m32-3-10M7.5 浆砌条石边墙m32-3-14钢筋制安t2-4箱涵2-4-5C25钢筋混凝土m32-4-7钢筋制安t2-4-8C20钢筋砼 (底板 )m32-4-11C15砼排水沟m32-4-9M7.5 浆砌条石t甲方提供水电及拌合机拌合，班组提供小型转运机具（工具），砼搅拌、浇筑、养护