监理工程师考试建设工程合同管理全真习题及答案四

1、监理工程师考试建设工程合同管理全真习题及答案四监理工程师考试建设工程合同管理全真习题及答案四一、判断题1、净值就是净现值。（）A、是B、否2、建设工程合同是一种诺成合同，合同订立后双方应严格履行。（）A、是B、否3、只要出现不可抗力，就能免除义务人的责任。（）A、是来源：学易网B、否4、保证合同的当事人是债权人和保证人（）A、是B、否5、招标是要约，投标是承诺。（）A、是B、否6、合同法规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。（）A、是B、否7、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（）A、是B、否8、指定分包是业主将分包人指定给承包人。（）A、是B、否9

2、、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索 赔的权利。（）A、是B、否10、应当先履行债务的当事人， 只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。（）A、是B、否11、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段（）A、是B、否12、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 （）A、是B、否C、是D、否13、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。A、是B、否14、招标是要约，投标是承诺。（）A、是B、否15、清单上的数量是承包人实际完成的数量。（）A、是B、否来源：学易网16、业主指定的分包商，在施工中受到非

3、自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时, 他应向监理工程师提交索赔报告 （）A、是B、否17、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了（）A、是B、否18、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承 包商带来的损失（）A、是B、否19、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格A、是B、否20、根据担保法的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人A、是B、否二、单项选择题1、履行地点不明确的，交付不动产时，应在（）履行。A、不动产所在地B、不动产承包人所在地C、不动产发包人所在地D、双方约定地2、采用数据电文形式订立合同的，合同成

4、立的地点是（）。A、发件人的主营业地B、发件人的经常居住地C、收件人的主营业地D、收件人的经常居住地3、定标签订合同时，应对（）作为中标的合同价。A、评标价B、标底价C、修正后的标底价D、投标价4、根据国务院颁布的 建设工程质量管理条例，建设工程在正常使用条件下的最低保 修期限正确的为（）。A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的 合理使用年限B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为 3年C、供热与供冷系统，为 1个采暖期、供冷期D、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 1年5、监理人需要调换总监理工程师人选时，（）。A、通知委托人后

5、即可调换B、通知承包人后即可调换C、征得委托人同意后可调换D、合同订立后不允许调换6、依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。A、保证B、质押C、定金D、留置7、工程建设的过程中，（）保证的金额是可以以随时间变化的。A、施工投标保证B、施工合同的履约保证C、施工预付款保证D、工程保险8、在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括（）。A、设备延误到货的违约金的计算办法B、因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法C、未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法D、由于供方责任采购人员的返工费9、在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（）的

6、方式请投标人予以说明。A、书面形式B、澄清问题会C、口头形式D、询问10、下列合同中，属于主合同的是（）。A、施工合同B、施工分包合同C、担保合同D、工程保险合同11、初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、成本加奖惩合同12、大型非标设备采购，买卖双方订立（）进行交易。A、施工合同B、买卖合同C、采购合同D、承揽合同13、FIDIC施工合同条件内所称的含同工期”是指（）。A、完成合同内注明的全部工程的时间B、完成合同内外全部工程的时间C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D、中标通知书内注明的完成

7、全部工程的时间，加上经批准顺延的工期14、根据FIDIC施工合同条件，当（）之后，承包商根据合同进行索赔的权利终止了。A、递交最终报表B、接收履约证书C、递交竣工报表D、结清单生效15、在委托代理关系中，被代理人授权不明的，（）。A、代理人不承担责任来源：学易网B、代理人承担全部责任C、代理人承担连带责任D、代理人与第三人承担责任16、FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是（）。A、工程量清单中所列的工程量B、计量的数量C、图纸工程量D、变更部分的工程量17、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（）。A、不应返还保留金B、应退还一半保留金C、应退还该部分工程占合同工程相应

8、比例保留金的一半D、应全部退还保留金18、在施工合同履行过程中，（）是错误的。A、工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B、如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请 求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C、承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D、承包人对工程师的错误指令不承担责任19、业主对分包合同的管理主要表现在（）。A、对施工现场的协调管理B、对分包工程的支付管理C、对分包工程的批准D、行使对分包商的自主选择权20、监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。A、能力B、人员C、设备D、报价21、设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于设计原

9、因未能满足验收要求，承包人依据工程师的指示，将设备拆除并按修改后的设计重新安装，其责任（）。来源:学易网A、设计人承担费用，发包人顺延工期B、发包人承担费用，工期不予顺延C、发包人承担费用，并顺延工期D、承包人承担费用，工期给予补偿22、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使（）。A、同时履行抗辩权B、代位权C、撤销权D、不安抗辩权23、关于委托人提供的人员服务说法错误的是（）。A、委托人应免费向监理人提供职员和服务人员B、涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示C、监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但

10、不对他们的失职行为负责D、人数和服务时间应在专用条件中写明24、有义务解决施工中出现的设计问题的是（）。A、发包人B、工程师C、设计人D、承包人25、由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。承包商（）。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告26、下列（），是委托代理关系的基础法律关系之一。A、工作隶属关系B、法律规定的关系C、有关部门指定的D、被代理人的授权27、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多

11、于合同约定，采购方应该 （）。A、提取全部材料，按实际交付数量付款B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C、拒绝提前提货，拒付货款D、提取全部材料，按订购数量付款28、工程施工前，（）需向承包人进行设计交底。A、委托人B、设计人C、工程师D、发包人29、在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（）。A、不足一半时，退还发包人已付定金B、不足一半时，按该阶段设计费的一半支付C、不足一半时，按该阶段设计费的全部支付D、超过一半时，按该阶段设计费的一半支付30、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效

12、， 其中（）的投标书为最优投标书。A、投标报价1000万元，评标价950万元B、投标报价1050万元，评标价940万元C、投标报价980万元，评标价 970万元D、投标报价950万元，评标价 960万元31、建设工程设计合同中没有（）费用。A、进度款来源：学易网B、预付款C、结算款D、定金32、在委托设计合同中，（）负责解决设计所用的标准图集。A、发包人B、设计人C、工程师D、承包人33、专用条件是对通用条件的（）A、补充B、修改C、补充和修改D、解释说明34、施工合同（示范文本）规定，由于不可抗力发生导致费用，其中 （），由发包人承 担。A、承包方人员伤亡B、承包方设备损环C、临时设施损坏D

13、、工程本身的损害35、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A、按合同约定违约金要求对方赔偿B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D、请求法院增加超过违约金部分损失36、在FIDIC合同条件中，合同工期是指 （）。A、合同内注明工期B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D、发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数37、A公司欠银行贷款 200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B公司。 对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（）。A、应

14、当由A公司承担清偿责任B、应当由B公司承担清偿责任C、应当由A公司和B公司承担连带责任D、A公司和B公司均不再承担清偿责任38、设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金估算设计费的（）。A、15%B、20%C、25%D、30%39、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。A、承包总体工程设计的设计单位B、发包人C、监理工程师D、设备安装承包商()。40、能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是A、法律关系主体B、法律事实C、法律关系客体D、法律关系内容41、法人的变更是指（）。A、法人法

15、定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销42、施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。A、建设项目依据国家计划被取消B、战争C、动乱D、协议条款内约定等级以上的地震43、因索赔得到的补偿款将计入（）中。A、本月的工程进度款的支付证书B、下月的工程进度款的支付证书C、第三月的工程进度款的支付证书D、第四月的工程进度款的支付证书44、勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（）。A、无权要求返还定金B、有权要求返还定金C、无权要求返还定金且需支付违约金D、只能要求返还定金的一半45、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续

16、履行合同时, 违约方（）。A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同B、在继续履行过程中可更换标的C、必须按合同条款继续履行合同D、可拒绝继续履行合同46、设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（A、和解B、调解C、和解或诉讼D、仲裁或诉讼47、关于合同转让，下列说法错误的是（）。A、转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B、只可转让权利，不可转让义务C、一般采用书面形式签订转让合同D、可以将权利和义务一并转让48、FIDIC合同条件规定，承包商自有的施工机具运入现场后，若其他工程施工中需用 时，（）。A、可自行运出工地B、不能运出工地C、需业主批准后运出工地D、需监理工

17、程师批准后运出工地49、下列不能作为保证人的团体是（）。A、私营公司B、国有公司C、法人D、学校50、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（）承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同51、工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是（）。A、施工进度计划是否拖后B、合同工期C、事件实际造成的延误时间D、工期定额标准52、招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（）。A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价D、施工图预算价53、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从

18、（）日起无效。A、订立施工合同B、开始施工C、确认无效D、下达停工令54、工程建设合同纠纷的仲裁由（）的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、建设单位所在地C、施工单位所在地D、双方选定55、给指定分包商的付款应从（）内开支。A、进度款B、变更价款C、预付款D、暂列金额56、监理招标宜采用的招标方式为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、监理规划或大纲竞选57、监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。A、B、C、D、59、一个买卖合同按照市场行情约定价格, 千克200元，合同规定20022002年2月1日订立合同时约定价格为每监理工程师应推迟计量时间 监理工

19、程师单独计量无效 监理工程师单独计量有效 监理工程师可不必在计量58、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前C、对方承诺要达要约人之前D、对方承诺生效之后年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千 克210元，2002年5月1日市场价格为每千克 220元，逾期交货1个月的违约金为每千克 10元，买方应按照每千克（）元向卖方付款。A、220B、210C、200D、19060、招标文件中的工程量清单是 （）。A、投标单位计算标价的依据B、竣工结算的依据C、准确的工程量D、总价承包时的工程量61、FIDIC

20、合同条件规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价 下降超过15%,此时合同价应（）。A、上调B、下调C、不变D、仲裁决定62、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）A、同质业主后即可调换B、无需通知业主即可调换C、取得业主书面同意后才能调换D、合同签订后不允许再调换63、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。A、物B、行为C、智力成果D、活动64、根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制 裁双重性质的是（）。A、罚金B、赔偿金C、利息D、违约金65、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可

21、采用 （）合同。A、单价B、总价C、成本加酬金D、计划价格66、施工期的起始日是（）。A、合同内约定的开工日B、合同签字日C、开工令”中指的应开工日D、双方协商确定67、施工合同的履约保函有效期自（）止。A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日68、按FIDIC合同条件规定，在（）之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。A、颁发工程移交证书B、签发结清单C、颁发解除缺陷责任证书D、签发最终支付证书69、FIDIC合同条件规定，承包商自有的施工机具运入现场后，若其他工程施

22、工中需用 时，（）。A、可自行运出工地B、不能运出工地C、需业主批准后运出工地D、需监理工程师批准后运出工地70、施工合同履行中，承包人与第三人串通以明显不合理的低价转让起吊设备，此时发包人有权请求人民法院（）。A、撤销承包人的行为B、撤销合同C、行使对承包人的代位权D、解除合同71、承包人不可索赔的费用有（）。A、降效费B、设备租赁费C、保险费D、税金72、当保留金已累计扣留到保留金限额的60%时，可以允许承包商提交（）代换保留金。A、保留金B、保留金保函C、履约保函D、预付款保函73、招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A、立项批准B、征地许可C、安全许可D、申请招

23、标74、合同法规定，建设工程合同中没有规定的，适用 （）的有关规定。A、委托合同B、技术合同C、承揽合同D、买卖合同75、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的 有（）A、预付款是定金的形式之一B、保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C、抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D、留置物的所有人必须是债务人76、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能 进行竣工试验，工程师应确定为（）。A、工程已竣工不需竣工试验B、工程已竣工还需竣工试验C、经竣工试验判定是否竣工D、经竣工试验后判定是否合格BR>77、颁发接收

24、证书之日即为（）。A、竣工日B、合同解除日C、缺陷责任期结束日D、完工日78、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于 （）。A、2家B、3家C、5家D、没有限制至（）止所经过的日历天79、承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，A、合同约定的竣工日B、竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C、办理竣工结算之日D、工程保修期满之日来源：学易网80、按照施工合同的规定， 从开工之日起至（）止的日历天数为承包人施工期，据此与合 同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A、承包人提请竣工验收前自检合格日B、承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C、开始竣工检验日D、竣工验收合格工程师在检

25、验记录签字日81、施工合同履行过程中， 承包人根据工程师的建议，修改了进度计划，但工程拖期的 事实仍未改变，应由（）承担责任。A、工程师B、发包人C、承包人D、分包人82、世行贷款公路项目主要采用（）。A、单价合同B、总价合同C、成本加酬金合同D、设计施工总承包合同83、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（）。A、发包人承担B、承包人承担C、发包人和承包人共同分担D、承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付84、监理招标宜采用的招标方式为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、监理规划或大纲竞选85、保险合同是（）约定保险权利

26、义务关系的协议。A、投保人与保险人B、投保人与受益人C、投保人与被保险人D、保险人与被保险人86、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时， 违约方（）。A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同B、在继续履行过程中可更换标的C、必须按合同条款继续履行合同D、可拒绝继续履行合同87、某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中的（）属于要约。A、招标公告B、招标文件C、投标文件D、补遗通知88、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该 （）。A、提取全部材料，按实际交付数量付款B、按合

27、同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C、拒绝提前提货，拒付货款D、提取全部材料，按订购数量付款89、作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。A、投标价B、标底价C、评标价D、中标价90、下列（），可以构成一个有效的承诺。A、承诺是由非受要约人做出B、承诺超期，但要约人通知承诺有效C、承诺对要约中的质量提出适当变更D、向不特定的多数人做出的承诺91、FIDIC施工合同条件规定，施工合同文件由合同协议书等文件构成，为了解释的目 的，（）具有优先次序。A、中标函B、合同协议书C、投标函D、专用条件92、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交

28、货清点， 单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任93、关于合同转让，下列说法错误的是（）。A、转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B、只可转让权利，不可转让义务C、一般采用书面形式签订转让合同D、可以将权利和义务一并转让94、设备监理在（）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。A、无负荷试车B、带负荷试车C、性能检验D、保证期满95、如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）日合同成立。A、要约生效B、承

29、诺生效C、双方当事人签字或者盖章D、附生效期限的合同期限界至96、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后（）天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价变卖。A、7B、14C、28D、5697、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。A、无权代理B、委托代理C、法定代理D、指定代理98、如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由（）确认该部分条款是否可以变更。A、建设行政管理部门B、监理单位C、人民法院D、设计院99、下列有关暂停施工说法不正确的是（）。A、承包人应按工程师要求停止施工B、承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C、工程师未能在规定时间内作

30、出答复，由发包人承担违约责任D、工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工100、设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。A、10%B、20%C、30%D、40%三、多项选择题1、合同的成立必须经过（）。A、要约邀请B、要约C、承诺D、鉴证公证2、公路工程施工合同解除的条件有 （）A、合同当事人协商一致B、承包人将其工程全部转包C、因不可抗力因素致使合同无法履行D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行3、进行施工招标应满足的条件包括 （）A、工程已批准立项B、有能满足施工需要的技术资料和图纸C、已选择了监理单位D、建设资金来源已落实E、建设用地的征用工作已完成4、施工合

31、同（示范文本）由（）组成。A、协议书B、中标通知书C、通用条款D、工程量清单E、专用条款5、以下有关索赔的说法中，正确的是（）。A、在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商B、工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C、通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D、工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E、承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构或诉讼()。6、对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有A、监理中标函B、监理招标文件C、工程量清单D、监理合同标准条件E、监理大纲7、关于施工进度的修订说法正确的是（）。A、如果进度滞后

32、于实际进度，才进行进度调整B、每隔一段时间（一般为 3个月）工程师对施工进度计划进行调整C、工程师不得干预承包商采用合理方法进行施工组织D、因业主原因导致进度不符，承包商有权对修改进度计划的工作要求额外支付E、工程师对修改后进度计划的批准并不意味着承包商可以摆脱相应责任8、合同订立须经过（）。A、要约邀请B、要约C、承诺D、签证E、公证9、工程风险转移的有效途径包括（）A、担保B、保险C、合理分包D、转让10、设计合同示范文本规定，下列（）属于发包人的责任。A、及时提供设计依据资料B、对设计依据资料正确性负责C、确定技术设计方案D、保证设计文件编制质量E、解决施工中出现的设计问题11、委托合同

33、具有以下特征（）A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提C、委托合同是诺成性，不要式的合同D、委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的12、承包人按合同规定， 在开始施工前将编制的施工进度计划提交给工程师。经工程师审核后签字同意的承包人计划，在合同管理中的作用表现为（）。A、承包人应该按计划施工B、工程师应按计划进行协调管理C、施工过程中工程师无权要求承包人修改计划D、发包人应按计划中要求的时间移交施工现场E、承包人未能按计划完成，工程师应承担部分责任13、设备制造阶段的监理工作包括 （）。A、原材料和元器件的进厂检验B、部件的加工检

34、验和试验C、出厂前的预组装检验D、包装检验E、施工现场的到货开箱检验14、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权 （）。A、留置该工程B、与发包人协议将该工程折价C、直接委托拍卖公司拍卖该工程D、申请人民法院将该工程依法拍卖E、就该工程折价或拍卖的价款优先受偿15、投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A、通过资格预审后不投标B、不参加开标会议C、中标后拒绝签订合同D、开标后要求撤回投标书E、不参加现场考察16、要使索赔得到公正合理的解决，工程师必须遵守（）等基本原则。A、批评教育B、公

35、正C、自愿D、协商一致E、平等17、关于监理人的责任限度说法正确的是（）。A、监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任B、监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C、不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D、监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任E、因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任18、建设工程施工合同文本的附件包括（）等。A、协议书通用条款来源：学易网B、工程质量保修书C、专用条款D、发包人供应材料设备一览表19、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（）A、监理工程师延发图纸影响了施工进度B、分包商违约C、非承包商责任

36、的暂时停工D、承包商负责的风险发生导致工期延长20、公路工程施工项目管理的管理者是（）A、建设单位B、项目管理公司C、监理D、承包人21、工程变更与 FIDIC条件中（）有关。A、第72条B、第51条C、第52条D、第32条()。22、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由A、承包人负责检查试验B、发包人负责检查试验C、费用由发包人负责D、费用由承包人负责E、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购23、合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有（）。A、当事人可以通过和解或调解解决合同争议B、当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构

37、申请仲裁或向人民法院起诉C、当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D、当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行E、如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议，则只能通过仲裁作为最终解决方24、监理人在委托人委托的工程范围内，具有 （）。A、选择工程总承包人的建议权B、选择工程分包人的认可权C、工程重大事项建议权D、工期、质量、投资监督控制权E、变更承包人施工合同义务的权利25、大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定（）等内容。A、质量应达到的标准B、抽样检查的抽样方法C、检测单位D、提出质量异议的时间E、水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准2

38、6、下列可以导致委托代理关系终止的是（）。A、被代理人取得或恢复民事行为能力B、代理期限届满或代理事项完成C、被代理人取消委托或代理人辞去委托D、代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E、作为代理人或被代理人的法人终止27、土木工程施工合同通用条件规定，属于 （）的情况，承包商可以获得工期展延A、业主延误施工现场移交B、监理工程师延误图纸移交C、不利施工的自然条件或障碍影响D、增加合同外的施工项目E、暂时停工28、债务人向第三人履行债务”的特点是（）。A、不改变当事人之间的权利义务关系B、债务人不得拒绝第三人的请求履行C、改变当事人之间的权利义务关系D、第三人无追究对方违约责任的权利E、第三人不可

39、以向债务人请求履行29、合同的有效实质要件（）A、主体合格B、合同当事人意思表示真实C、合同内容不违反法律和社会公共利益D、合同标的确定和可能30、采用可调价格合同，合同履行过程中，发生 （）时，可调整合同价格。A、工程师批准的承包人索赔B、当地税务部门对税费的调整C、工程造价部门的价格调整D、市场材料价格的浮动E、遇到图纸未表明的地下构筑物31、根据FIDIC施工合同条件，工程师对施工进度的管理包括（）等工作。A、确认开工、竣工日B、批准工期顺延C、确认进度计划D、指示修改进度计划E、修改合同工期32、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）A、必须是法人组织B、不得与行政机关有隶属关系C、有从事招标代理义务的场所D、有编制招标文件的能力E、有自己的评标专家库33、正常监理工作的酬金，由 （）构成。A、直接成本B、间接成本C、利润和税金D、监理人员工资E、业务培训费34、FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）。A、延误移交施工现场B、不可预见的外界条件C、异常不利气候导致的停工D、业主提前占用工程E、不可抗力事件造成的损失35、招标人可以没收投标人投标保证金的情况有（）。A、投标人在投标截止日前撤回投标书B、投标人在投标有效期内撤销投标书C、投标人在中标后