2021年监理工程师考试题库及答案（案例题）-交通工程

1、2021年监理工程师考试题库及答案（案例题）-交通工程 1 2021 年监理工程师考试题库（案例题） （交通工程专业） 1.某工程建设项目的施工计划如下图 1 所示。在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如下表 1（正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数）,网络计划的计划工期为 84天。由于工作的持续时间的,网络计划的实际工期为 89 天,如图 2 所示。 【问题】确定网络计划图 1 和图 2 的关键线路。 答案：一、图 1 的关键线路是 bceg 或；图 2 的关键线路为 bcfh 或。关键线路的确定方法,可利用已给出的每个工作的

2、最早开工时间。因计划工期已给出,则以终点节为完成节点的工作,其最迟完成时间等于计划工期。工作的最迟完成时间减去本工作的持续时间即为该工作的最迟开始时间。如此按顺序从右向左逐个工作进行计算,即可得出每个工作的最迟开始时间。已知计划工期等于计算工期,则工作的最迟开始时间与最早开始时间相等的工作,其总时差为零,即为关键工作。从网络计划的起点节点到终点节点全是关键工作组成的线路,即为关键线路。亦可利用其他方法,如标号法,或找出网络计划的四条线路中总持续时间最长的线路即为关键线路。 2.某工程项目业主与承包商签订了工程施工合同,合同中含两人子项工程,估算工程量甲项为 2300 立方米中,乙项为 3200

3、 立方米,经协商合同单价甲项为 180元/立方米,乙项为 160 元/立方米。承包合同规定：1、开工前业主应向承包商支付合同价 20%的预付款；2、业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按 5%的比例扣留滞留金；3、当子项工程实际工程量超过估算工程量 10%时,可进行调价,调价系数为 0.9；4、根据市场情况规定调整系数平均按 1.2 计算；5、监理工程师签发月底付款最低金额为 25 万元；6、预付款在最后两月扣除,每月扣 50%。承包商每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表所示。第一个月工程价款淡 500180+70016020.2（万元）；应签证的工程款为 20.21.2（100%

4、-5%）23.028（万元）。由于合同规定监理工程师签发的最低金额为 25 万元,故本月监理工程师不予签发付款凭证。 【问题】从第二个月起每月工程量价款是多少?监理工程师应签证的工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少? 答案：二、第二个月工程价款为：80018090016028.8（万元）应签证的工程款为：28.81.20.9532.832（万元）本月监理工程师实际签发的付款 凭证金额为：23.028+32.83255.86（万元）第三个月工程价款为：80018018016027.2（万元）应签证的工程款为：27.21.20.9531.008（万元）。应扣预付款为 18.5250%9.26

5、（万元）。应付款为 31.0089.2621.748（万元）。因为监理工程师签发月度付款最低金额为 25 万元,所以第三个月监理工程师不予签发付款凭证。第四个月：甲项工程累计完成工程量为 2700 立方米,比原估算工程师 2300 立方米超出 400 立方米,已超过估算工程量 10%的工程量为：27002300（100%10%）170（m3）。这部分工程量单价应调整为：1800.9162（元/m3）。甲项工程工程量价款为：（600170）180+17016210.494（万元）。乙项工程累计完成工程量为 3000 立方米,比原估算工程量少 200 立方米,不超过估算工程量的 10%,其单价不予

6、进行调整。量的 10%,其单价不予进行调整。乙项工程工程量价款为：6001609.6（万元）。本月完成甲、乙两项工程量价款合计为：10494+9.620.094（万元）。应签证的工程款为：20.0941.20.9522.907 （万元）本月监理工程师实际签发的付款凭证金额为：21.748+22.90718.5250%35.395（万元） 3.某工程项目业主与承包商签订了工程施工合同,合同中含两人子项工程,估算工程量甲项为 2300 立方米中,乙项为 3200 立方米,经协商合同单价甲项为 180元/立方米,乙项为 160 元/立方米。承包合同规定：1、开工前业主应向承包商支付合同价 20%的预

7、付款；2、业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按 5%的比例扣留滞留金；3、当子项工程实际工程量超过估算工程量 10%时,可进行调价,调价系数为 0.9；4、根据市场情况规定调整系数平均按 1.2 计算；5、监理工程师签发月底付款最低金额为 25 万元；6、预付款在最后两月扣除,每月扣 50%。承包商每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表所示。第一个月工程价款淡 500180+70016020.2（万元）；应签证的工程款为 20.21.2（100%-5%）23.028（万元）。由于合同规定监理工程师签发的最低金额为 25 万元,故本月监理工程师不予签发付款凭证。 【问题】预付款是多少

8、? 答案：一、预付款金额为：（23001803202160）20%18.52（万元） 4.某工程项目进行可行性研究,设计投资为5000万元,计划3年完成,第一年完成3500 万元,第二年完成 1000 万元,第三年完成 500 万元,第三年末投入运营,估算运营后每年的管理养护费用为 300 万元,年征收过路费 2500 万元,第四年为完善各种设施,需增加投资 1000 万元,若计算期为七年,基准收益率 10%,残值为 2021万元,具体见下表。 【问题】（4）计算该项目的静态回收期。 答案：（4）计算如下表：静态回收期为：pt=5+16002200=5.73 年 5.某工程项目进行可行性研究,

9、设计投资为5000万元,计划3年完成,第一年完成3500 万元,第二年完成 1000 万元,第三年完成 500 万元,第三年末投入运营,估算运营后每年的管理养护费用为 300 万元,年征收过路费 2500 万元,第四年为完善各种设施,需增加投资 1000 万元,若计算期为七年,基准收益率 10%,残值为 2021万元,具体见下表。 【问题】（3）请问项目是否可行；答案：（3）npv0 可行。 6.某工程项目进行可行性研究,设计投资为5000万元,计划3年完成,第一年完成3500 万元,第二年完成 1000 万元,第三年完成 500 万元,第三年末投入运营,估算运营后每年的管理养护费用为 300

10、 万元,年征收过路费 2500 万元,第四年为完善各种设施,需增加投资 1000 万元,若计算期为七年,基准收益率 10%,残值为 2021万元,具体见下表。 【问题】（2）请计算该公路项目的净现值；答案：（2）npv=-3500（1+0.1）+（-1000）（1+0.1）2+（-500）（1+0.1）3+（2500-300-1000）（1+0.1）4+（2500-300）（1+0.1）5+（2500-300）（1+0.1）6+（2500+2021-300）（1+0.1）7=1198 7.某工程项目进行可行性研究,设计投资为5000万元,计划3年完成,第一年完成3500 万元,第二年完成 10

11、00 万元,第三年完成 500 万元,第三年末投入运营,估算运营后每年的管理养护费用为 300 万元,年征收过路费 2500 万元,第四年为完善各种设施,需增加投资 1000 万元,若计算期为七年,基准收益率 10%,残值为 2021万元,具体见下表。 【问题】（1）请画出该项目的现金流量图；答案：8.某分部工程如下表：（1）请绘制此工作日单网络图。 答案： 9.某分部工程如下表：（2）请绘制该工程的双时标网络图。 答案： 10.某分部工程如下表：（3）请指出关键线路。答案：（3）答：adfi 11.某分部工程如下表：（4）请计算 c,e,h 三项工作的六项时间参数（最早开始时间、最早完成时间

12、、最迟完成时间、最迟开始时间、总时差、自由时差）答案：（4）答：c、e、h 三项工作日六项时间参数为12.某分部工程如下表：（5）第 5 天检查时发现,ab 已完成,e 没有开始,c 进行了一天,d 进行了 3 天,请问总工期是否会受影响。请问此时 h,f,g 三项工作 日的总时差和自由时差各为多少。答案：（5）答：不受影响。h：tf 为 0,ff 为 0f：tf 为 0,ff 为 0g：tf 为 3,ff为 3 13.某分部工程如下表：（6）请根据第（5）条内容绘出进度前锋线。答案：（6）答：前锋线如图所示：14.某公路工程实施过程中,存在以下问题,请问哪些是承包人一般违约,哪些是严重违约,

13、监理工程师一般应如何处理一般违约与严重违约?（1）相应施工现场 未设有关安全、警示标志或提示。（2）未经监理工程师同意,随意分包工程。（3）向河道内弃渣,造成泄洪隐患。（4）某混凝土工程使用不合格的砂石料,监理工程师下达指令返工,一直没有返工。（5）监理工程师下达开工令后,承包商无正当理由迟迟不开工。（6）承包商无视监理工程师警告,一贯公然忽视履行合同规定的责任与义务。 答案：属于一般违约的是 1、3、4 条；严重违约的是 2、5、6 条。处理：（1）监理工程师确认承包人属一般违约后,应采取如下措施：a、书面通知承包人在尽可能短的时间内,予以弥补与纠正；b、提醒承包人一般违约有可能导致严重违约

14、；c、上述措施无效时,书面通知业主；d、确定因承包人违约对业主造成的费用影响,办理扣除相应费用的证明。（2）监理工程师确认承包人严重违约,业主已部分或全部中止合同后,应采取如下措施：a、指示承包人将其为履行合同而签订的任何协议的利益（如材料和货物的供应服务的提供等）转让给业主。b、认真调查并充分考虑业主因此受到的直接和间接的费用影响后,办理并签发部分或全部中止合同的支付证明。 15.某道路工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合

15、同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进 行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,经调查这是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计,导致设计不合理,给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 【问题】1、本案例中

16、,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?请分别说明理由。 答案：1、合同有效性的判定：（1）甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定,发包人可以与总承包单位订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。（2）乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定,总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。（3）乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

17、建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此,乙将由自己总承包部分的施工工程全部分包给丁,违反了合同法及建筑法的强制性规定,导致乙与丁之间的施工分包合同无效。 16.某道路工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同

18、签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,经调查这是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计,导致设计不合理,给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同 关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 【问题】2、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么? 答案：2、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系,因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系,根据合同法及建筑法的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 17.某道路工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供