水电站施工合同范本专业版

1、二载后自由修改水电站施工合同范本合同协议CONTRACT TEMPLATE专业人员精心编制，内容完整清晰可直接套用水电站施工合同范本专业版发包方：（以下简称甲方） 法定代表人： 承包方：（以下简称乙方） 法定代表人：根据中华人民共和国合同法、 建筑安装工程承包合同条例和该工程 施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达 成以下合同条款。、工程概况1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程主要内容： 4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限 天，预定年月_日至年月日止。三、工程承包价及其它总承包价元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任一）甲方责任1、提

2、供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；2、监督工期及工程质量、 施工进度， 配合乙方做好与工程相关的协调工作。二）乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工， 施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相 关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共 同认可，方可进场施工。六、付款方式工程结束付 50%，整体工程验收合格后 5 日内付 50%

3、。七、工期延误若甲方原因则工期顺延， 若乙方原因则按 500元/ 天罚款。工期严重滞后的， 甲方有权终止合同， 由此造成的全部损失由乙方负责。 甲方不承担乙方所完成工 程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规， 遵守甲方及监理方的相关规章 制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活， 并做好安全预防工作。 乙方 施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。一、违约责任1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任

4、何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供 水。3、双方如发生纠纷， 通过协商未达成协议的， 由禄丰县人民法院进行裁决。承包单位与发包单位发生合同纠纷时， 双方协商解决， 协商不成时， 提请上 级主管部门调解，调解无效时，可向 人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式份，甲方 份、乙双方 份。十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方：法人代表：年月日乙方：法人代表：年月日合同注意事项：合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！!签订合同时应注意以下事项：1要注意核实对方身

5、份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复 印件。2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中

6、的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法 院。如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。但是管辖法院的约定必须明确具体，不能违背法律的