建设工程施工项目安全环保生产协议书_第1页
建设工程施工项目安全环保生产协议书_第2页
建设工程施工项目安全环保生产协议书_第3页
建设工程施工项目安全环保生产协议书_第4页
建设工程施工项目安全环保生产协议书_第5页
免费预览已结束,剩余3页可下载查看

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、二载后自由修改施工项目安全环保生产合同合同协议CONTRACT TEMPLATE专业人员精心编制,内容完整清晰可直接套用建设工程施工项目安全环保生产协议书发包单位(简称甲方): 承包单位(简称乙方):根据中华人民共和国安全生产法(以下简称安全生产法)、中华 人民共和国环境保护法 、中华人民共和国合同法 及相关法律、 法规的规定, 本着“安全第一、预防为主”的原则,经甲乙双方等协商,达成一致意见,自愿 签订本合同,并共同遵守本合同的各项规定。、甲方的责任、权利和义务1甲方有权对乙方的安全生产资质(安全生产许可证)、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。2甲方应提供本单位管理

2、制度及有关规定,有权对乙方施工作业过程的安 全环保情况进行监督检查, 有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。 乙方未 按要求进行整改,甲方有权责令停工直至终止合同。3甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时,严格遵守有关安全环保规章制度,履行各自的安全环保责任。、乙方的责任、权利和义务1 .乙方应严格遵守安全生产法及 XX公司的相关制度、法律、法规和行 业标准的规定。2乙方应依据安全生产法及相关法律、法规和行业标准,建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、 操作规程和技术标准, 并在施工作业过 程中贯彻落实。3乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。4乙方应为承包工

3、程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施, 保证合格的安全环保生产条件。5乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业,组织所有施工人员进行安全环保培训,特殊工种必须确保 100持证上岗。6乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险,并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。7乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时,严格遵守双方安全环保规章 制度和相关规程。8乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况,接受甲方的安全环保监督检 查。三、生产组织与协调1施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成 立安全环保领导小组, 明确项目安全环保管理人员及职责, 确

4、保安全环保责任得 到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。2乙方在项目开工前,组织对项目施工风险进行全面识别和评估,并根据 识别评估结果, 制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度, 并在施工作业中 落实。3乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教 育,电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗,施工前应组 织进行健康检查,确保参与项目施工人员满足安全环保要求。4乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护 和保养,特种设备(锅炉压力容器、 起重机械等) 必须经地方政府有关部门检验, 取得合格证后方可投入使用。5乙方对施工过程中的危险作业必须

5、进行严格管理,有限空间作业、高处 作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度,工业 动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。7乙方在施工作业过程中,不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。8乙方在施工作业过程中,必须对本单位安全环保情况进行经常性检查, 及时整改事故隐患。9乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时,必须按规定到地方政府办理审批手续。10未经甲方允许, 乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。四、其它补充条款(根据实际情况补充制定)1建筑装饰工程施工合同中第 8 条 82条款中增加乙方在施工期间还应严 格遵守

6、XX公司的相关制度、法律法规。2建筑装饰工程施工合同中第 8 条 84条款中由于乙方在施工生产过程中 违反有关安全操作规程、 消防条例, 导致发生安全或火灾事故, 乙方应承担由此 引发的一切经济损失和安全事故责任。3建筑装饰工程施工合同中第 8 条 83 条款取消。五、事故处理工程项目施工过程中发生事故时, 总包方应立即向本单位主管部门报告, 并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。六、违约责任1工程未经过验收交付,甲方提前动用相关设施引发事故时,由甲方承担 责任。2由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时,由乙 方承担全部责任。七、其它 1本协议争议解决办法与

7、承包合同争议解决办法相同。2本协议作为承包合同的组成部分,与承包合同同时生效或终止。3本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的,按有关法规或 规定执行。4本协议一式两份,甲乙双方各持一份。发包单位(盖章):承包单位:(盖章):法定代表人或法定代表人或委托代理人(签字):委托代理人(签字):签订时间:年月 日 签订时间:年月日合同注意事项:合同模板要结合您实际情况修改,请亲在签订正式合同时注意以下几点!!签订合同时应注意以下事项:1要注意核实对方身份,如果对方是个人的,必须要保存对方的身份证复印件,如果对方是公司的,必须保存对方营业执照复 印件。2、注意授权,合同应当由有授权的人员签署,

8、并加盖公司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税,通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的,最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中,在发生争议时,对方往往有可能否认收到货物,这时送货的一方必须证明货物已经送达,如果对方否认签收货物人的身份,送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人,这一问题就可以避免。5、在合同中约定尽量多的联系方式,包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输,电子邮箱是虚拟的地址,要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定,对证明双方的真实意思联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致,这时在合同中约定收款账户,可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任,如果某项违约情况较复杂时,违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上,要到对方(被告)所在地法院提起诉讼,这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法 院。如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论