《土木工程合同管理》试题汇集

1、10级、11级工程管理各位同学:现将土木工程合同管理的试题汇集发给你们,请认真对照教材做一遍。试题汇编分为:1.试题结构介绍,2.试题样卷,3. 试题分类(如有错误的以教材为准,请予以更正。“论述题”部分,请参阅教材各章的习题。预祝你们考试成功!彭老师2012年10月26日试题结构;一、单项选择题 (本大题共20小题,每小题1分,共20分二、多项选择题 (本大题共5小题,每小题2分,共10分三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分四、简答题(本大题共5小题。每小题6分,共30分五、案例分析题 (本大题共1小题,13分六、论述题论试题(本大题共1小题,12分样卷湖北省高等教育自学考试

2、2012年1月工程合同管理试卷(课程代码 04621一、单项选择题 (本大题共20小题,每小题1分,共20分在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.建设施工安装合同的法律关系客体是指(A.物B.货币C.行为D.智力成果2.投标保证金一般为投标总价的(A.2%B.3%C.4%D.5%3.施工合同的特点是(A.合同管理变量少B.与效益、风险无关C.管理周期长D.单一的合同管理4.在投标过程中,投标人采用在总报价基本确定的前提下,调整内部各个子项的报价,以期既不影响总报价,又在中标后满足资金周转的需要,获得理想的经济效益,这种投标

3、技巧称为(A.多方案报价法B.扩大标价法C.不平衡报价法D.突然降价法5.业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位,再由它分包给若干设计和材料设备供应单位,并在实施中进行项目管理,这种模式是指(A.平行承发包模式B.设计或施工总分包模式C.项目总承包模式D.项目总承包管理模式6.在建设法律关系中,建设部属于(A.主体B.客体C.内容D.实体04621工程合同管理试卷第1页(共8页7.工程价格在实施期间可随价格变化而调整的合同是(A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.总价合同8.项目采购中的PPP模式是指(A.项目总控模式B.公私合营模式C.私人主动融资模式D.合伙模式

4、9.下列属于可撤销合同特点的是(A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同B.可撤销合同自始无效,在未被撤销之前,仍然是无效合同C.对可撤销合同的撤销,必须由撤销人请求工商行政管理部门作出D.当事人只能撤销合同,不可以变更合同的内容10.某房地产开发商向预先选定的几家施工单位发送投标邀请书,邀请其参与投标,此发包方式为(A.公开招标发包B.邀请招标发包C.直接发包D.议标11.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是(A.市场行为B.企业行为C.正当竞争行为D.不正当竞争行为12.依法可以不公开招标的项目是(A.全部使用国有资金投资的项目B.国有资金投资并控股的项目C.国有资金投资占主导地

5、位的项目D.投资在3000;K元A、民币以上的项目13.FIDIC是指(A.美国建筑师联合会B.国际咨询工程师联合会C.国际建筑师协会D.英国土木工程师学会14.公开招标与邀请招标在招标程序上主要差异在于(A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标15.设备安装工程具备单机无负荷试车条件,组织试车的是(A.发包人B.监理单位C.承包人D.设备供应商16.下列解决合同纠纷的方式中,不以双方自愿为前提的是(A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼17.招标投标法规定开标的时间应当是(A.提交投标文件截止时间的同一天B.提交投标文件截止日期的同一时间C.提交投标文件截

6、止日期的第二天D.提交投标文件截止日期的30天内18.施工合同文件当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是(A.合同专用条款B.投标书C.协议书D.合同通用条款19.施工合同中索赔的性质属于(A.经济补偿B.经济惩罚C.经济制裁D.经济补偿和经济制裁20.FIDIC土木工程施工合同条件适用于(A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.任何合同二、多项选择题 (本大题共5小题,每小题2分,共lO分在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。全选对的,得2分;选对但不全的,得1分;选错或未选的,不得分。21.必须依法公开招标的项目有(A.全部

7、使用国有资金投资项目B.国有资金投资占控股项目C.国有资金投资占主导地位项目D.总投资在3000万元人民币以上项目E.涉及国家安全工程项目22监理委托合同中,属于委托人权利的有(A.规划设计决定权B.工程设计变更审批权c.实施项目的质量监督控制权 D.工程建设有关协作单位协调主持权E.生产工艺设计认定权23.设计合同规定设计人的义务包括(A.按约定时间提交设计文件B.组织设计审查会C.负责设计交底D.完成必要的设计变更E.组织工程验收24.建设工程施工合同文本构成部分有(A.中标通知书B.协议书C.通用条款D.合同选项表E.专用条款25.工程款支付主要包括(A.预付款B.履约保证C.付款方式D

8、.支付保证E.保留金三、名词解释题 (本大题共5小题,每小题3分,共15分26.CM模式27.不安抗辩权28.工程建设招标29.仲裁30.工程施工合同四、简答题(本大题共5小题,每小题6分,共30分31.简述工程合同管理的特点。32.简述合同终止的条件,33.简述FIDIC合同条件下指定分包商与一般分包商的区别。34.简述工程物资采购合同的特征。35.简述订立工程施工合同应具备的条件。五、案例分析题(本大题共l小题,13分36.某酒店对客房进行改造装修,装修面积4000甜。某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图,利用低价投标策略并中标。该施工单位(承包商于2009年11月18日与业主(发包方

9、签订了固定总价施工合同,总价包干,合同工期为90天(日历天。合同造价为248万元,其中已包含风险费。主要装修材料由业主提供,并运至施工现场。合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。施工单位于2009年11月25日按照业主的开工指令进场施工,开工后10天,业主对客房的装修设计进行较大变更,并增加了客房衣柜与窗套施工,并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到设计变更后,对设计变更引起的工程造价进行预算,增加工程造价约30万元。该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。工程进行了一个月后,业主因资金不到位,不能按期支付工程进度款,口头要求承包商暂停施工20天,承包

10、商也口头答应。恢复施工后不久,2010年元月14日至21日,因罕见的暴风雪导致交通受阻,定购的几种主要装修材料滞留在运输途中,不能按时进场,导致停工7天。施工单位春节期间按有关规定放假7天,没有施工。施工单位向业主提出顺延工期34天。问题:(1该工程采用固定总价合同是否合适?为什么?(2该合同的变更形式是否妥当?为什么?(3因设计变更引起造价增加,承包商提出的索赔要求是否合理?说明原因。(4承包商可以提出的工期索赔应为多少天?说明理由。六、论试题(本大题共1小题,12分37.试述建设工程索赔的原因。试题分类一、单项选择题1 工程合同管理导论P131P6 ( 模式运作的项目周期长,业主管理成本较

11、高,前期投入较大,工程变更时引起较多的索赔。201010A.设计招标建造B.设计建造C.项目管理D.设计采购建设P8( 模式具有最明确的责任划分,承包商对工程项目的所有工作负责,即使是自然因素导致的事故,承包商也要负责。201101A.设计招标建造(Engineering Proctlrement Construction,EPC模式B.设计建造(DesignBuild,DB模式C.项目管理(Project Management,PM模式D.设计一采购一建设(Engineering Proctlrement Construction,EPC模式P8于1968年由CharlesB.Thomsen

12、等人在美国纽约州立大学研究后提出,也称为Fast-Track Construction Management快速施工法的建设模式是(200810A. 传统模式B. EPC模式C. CM模式D. BOT模式P10(是指项目业主聘请一家公司(一般为具备相当实力的工程公司或咨询公司代表业主进行整个项目过程的管理,这家公司被称为“项目管理承包商”。200910 A.DB模式 B.CM模式 C.EPC模式 D.PM模式P12 ( 是20世纪80年代在国外兴起的基础设施建设项目依靠私人资本的一种融资、建造的项目管理方式,或者说是基础设施国有项目民营化。201201A.BOT方式B.PMC方式C.DBB方式

13、D.EPC方式P15对于非常复杂的工程项目,_模式是最适合的。在此模式中,_承包商处于独立地位,与设计或施工均没有利益关系,因此_承包商更擅长于组织协调。(201001A.设计建造设计建造设计建造B.建设管理建设管理建设管理C.项目总控项目总控项目总控D. EPC EPC EPCP15采用不同的项目采购模式,工程项目建设的进度快慢不同。(模式的建设进度最快,能保证工程快速施工,高水平地搭接。(200910A.传统项目采购B.设计建造C.建设管理D.项目伙伴P20下列属于合同策划阶段合同管理主要内容的是( 201201A.组织合同谈判和签订B.合同索赔管理C.合同总体分析与结构分解D.项目采购模

14、式和合同类型选择和确定P22合同管理(制度是承包商的一项基本管理制度,它具体规定企业内部具有合同管理任务的部门和合同管理人员的工作范围、履行合同中应负的责任以及拥有的职权。201001A.统计考核B.目标C.质量责任D.检查和奖励2 合同法基本原理P3291P32合同是指平等主体的(之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。200910 A.自然人 B.法人 C.其他组织 D.自然人、法人、其他组织P33建筑工程合同所涉及的内容特别复杂,合同履行期较长,为便于明确各自的权利和义务,减少履行困难和争议,合同法第270条规定,“建设工程合同应当采用( ”。201201A.口头形式B.书面形式C.

15、默示形式D.诺成形式P33建设工程合同一般应采用(200901A.口头形式B.默示形式C.书面形式D.视听形式P36合同法律关系的要素不包括( 201010A.合同法律关系主体B.合同法律关系行为C.合同法律关系客体D.合同法律关系内容P36在合同法的基本原则中,只有在双方当事人经过协商,意思表示完全一致,合同才能成立,该原则被称为( 201001、201101A.平等原则B.合同严守原则C.合同自由原则D.鼓励交易原则P37施工企业的法人是指(。A、依法成立的建筑公司B、公司总经理C、合同签字人D、公司股东大会P37当事人订立合同,应当具有相应的( 和民事行为能力。201110A.民事权利能

16、力B.行政权利能力C.刑事权利能力D.法律权利能力P38某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是(。A.物B.行为C.智力成果D.活动P38某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同,此合同法律关系的客体是( 。A.物B.行为C.智力成果D.活动【解析】注意区分B选项,“行为”重在过程,是指人的有意识的活动;而“智力成果”重在结果,题干描述的是买专利,所以客体是“智力成果”。P38下列( 属于合同法律关系的客体。201010A.承包商B.监理工程师C.标的D.合同条款P39 ( 是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。201101A.质量B.报酬C.违约

17、责任D.标的P40某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同( 201010A.不成立B.无效C.成立D.可撤销【解析】依据合同法,法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。P41订立合同过程中,( 是要约。A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招标说明书【解析】A、C、D及商业广告属于要约邀请,此处单选、多选都能出题,

18、一定要记清楚。要约一般明示希望与他人订立合同,而要约邀请则是希望他人向自己发出要约。P42合同法规定,撤销要约的通知应当在(到达受约人。A要约到达对方之前 B.受约人发出承诺之后C.受约人作出承诺之前D.承诺到达对方之前.P42在工程建设中,工程招标属于(200810A.要约邀请B.要约C.承诺D.合同成立P42债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是(。200901A.保证B.抵押C.质押D.留置P42债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有,将该动产或财产权利作为债权的担保;债务人不履行债务时,债权人有权依法以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。这种担保形式属

19、于(200810A.保证B.抵押C.质押D.留置保证(guaranty保证指债务人以外的第三人为债务人履行债务而向债权人所伯的一种担保。是典型的人保、典型的约定担保。是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。抵押,在银行或地产界称为按揭,是指提供私人资产(不论是否为不动产作为债务担保的动作,多发生于购买房地产时银行借出的抵押贷款或在典当商折现非不动产的物品。一般,借款可以分为“有抵押借贷”和“无抵押借贷”两种,而抵押就是属前者。质押也称质权,就是债务人或第三人将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保,当债务人不履行债务时,债权人有权依法就该动

20、产卖得价金优先受偿。留臵是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律(担保法规定留臵该财产,以留臵财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的权利。P42下列可以作为抵押物的财产是(200810A.土地所有权B.抵押人所有的房屋和其他地上定着物C.所有权、使用权不明确或有争议的财产D.依法被查封、扣押、监管的财产根据担保法的规定,下列财产可以抵押:(1抵押人所有的房屋和其他地上定着物;(2抵押人所有的机器、交通运输工具和其他设备;(3抵押人依法有权处分的国有土地的使用权、房屋和其他地上定着物;(4抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具

21、和其他设备;(5抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权;(6依法可以抵押的其他财产。P43当事人对合同的形式、程序没有特殊要求,则( 时,合同成立。A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限届至【解析】一般依法成立的合同,自成立时生效,而成立就是有承诺,所以B正确。C仅适用于书面合同,D附生效条件的合同,自条件成就时生效。P45代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商,应承担(责任。A.违约B.隐瞒C.缔约过失D.违法P46合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当(确定费用负担的责任。200901A.按交易

22、习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.由履行义务一方承担P47无效合同或者被撒销的合同( 没有法律约束力。201101A.被确认时B.自始C.当事人一方提出时D.双方发生争议时P47某水泥厂因技术问题使生产的水泥达不到国家规定的标准,该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于(签订的合同。200910A.采用欺诈手段B.采用胁迫手段C.超越经营范围D.无权代理P50下列属于.可撤销合同特点的是:(200910A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同B.可撤销合同自始无效,在未被撤销之前,仍然是无效合同C.对可撤销合同的撤销,必须由撤销人请求工商

23、行政管理部门作出D.当事人只能撤销合同,不可以变更合同的内容P50( 是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实,经过撤销人请求,由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容,或者撤销合同,从而使合同自始消灭的合同。201201A.可撤销合同B.无效合同C.效力待定合同D.默示合同P50施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应( 201101A.向人民法院起诉,要求确认该合同无效B.向人民法院起诉,要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同P5

24、0合同法的规定,出现(订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。200901A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段P52下列情况属于表见代理的是(200810A.无合法授权的代理行为B.代理人超越代理权限而为的代理行为C.代理权终止后的代理行为D.被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示P52下列关于代理的叙述,(是不正确的。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为P52施工企业授权某采购员到乙

25、公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同( 。A.有效,但应由采购员向乙公司支付货款B.有效,由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效,由采购员向乙公司支付货款D.无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担解题要点此事件属于典型的“表见代理”。P52某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以( 为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【解析】本题考核的是“代理”的有关内容。代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由

26、被代理人承担的法律行为。按照本题的说明,材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司,分公司只是施工企业的代理人,所以被代理人应对代理行为承担民事责任。P52对于无权代理行为,被代理人行使(后,代理行为有效。200910A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权P55依据合同法的规定,执行政府定价或政府指导价的,逾期提取货物的,遇价格上涨时,应(。A.按原价格执行B.按新价格执行C. 按市场价执行D.按原价和新价的平均价执行P55按合同法的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按( 的顺序履行。A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B

27、.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款【解析】合同履行中约定不明情况的处臵。P55 (是指在合同订立后,如果发生了订立合同时当事人不能预见并且不能克服的情况,改变了订立合同时的基础,使合同的履行失去意义或者履行合同将使当事人之间的利益发生重大失衡,应当允许当事人变更合同或者解除合同。201001A.协作履行原则B.效益履行原则C.情事变更原则D.诚实信用原则P58合同法中的抗辩权是指在合同履行过程中,债务人对债权人的履行请求权加以拒绝或者反驳的权利,是为了维护合同当事人双方

28、在合同履行过程中的( 而设立的一项权利。A.解除合同B.变更合同C.转让合同D. 利益平衡P60施工合同示范文本中规定,如果发包人不按合同的约定支付工程进度款,承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款,可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于(的规定。201001A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.同时履行抗辩权P65合同履行过程中由于客观条件的改变,双方通过协商后签订了变更合同的协议,但由于协议中的变更内容约定不明确致使双方无法按协议履行,则( 。A.视为无效合同B.视为合同自行终止C.合同有效,推定未变更D.合同有效,变更协议也有效P65合同转让属于( 20

29、1201A.主体变更B.客体变更C.内容变更D.权利变更P75某施工合同约定由施工单位负责采购材料,合同履行过程中,由于材料供应商违约而没有按期供货,导致施工没有按期完成。此时应当由( 违约责任。A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任,施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任,施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任,施工单位应向材料供应商追究【解析】违约责任采用严格责任原则,虽然没有按期完工是材料供应商违约,不是施工单位的过错,但客观上导致了违约行为,就应当承担违约责任。P77按照合同法规定,承担违约责任的条件采用( ,只要当事人有违约行为

30、,即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任。201010A.诺成责任原则B.实践责任原则C.严格责任原则D.强制责任原则P79下列哪一项不是违约责任的承担形式(。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.抗辩权P82根据合同法的规定,既具有对合同未违约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的是( 。A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金P84某一合同约定的定金为10000元,由于接受定金方的违约而使合同被迫终止,则他应返还给对方的金额为(元。201001A.10000B.20000C.30000D.400003 工程招标与投标P92127P94某项目的施工单项合同

31、估算价为500万元人民币,需要采用专有技术,该项目( 方式发包。201110A.应该采用公开招标B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.可以采用直接委托P94某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为5000万元人民币,该项目( 201010A.必须公开招标B.可直接委托发包C.必须邀请招标D.必须聘请招标代理机构委托发包P94招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以(。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。200910A.书面.招标文件收受人.形式通知所有.形式通知部分.招标文件收受人 B.书面C.口头.招标文件收受人.

32、形式通知部分.形式通知所有.招标文件收受人 D.口头P94可以不进行招标的项目是:(200910A.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目B.全部或部分使用国家融资的项目C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的D.建设项目的勘察设计,采用特定专利或者专有技术的,或者其建筑艺术造型有特殊要求的P97工程标底是( 201201A.中标的实际价格B.签订施工合同的价格C.招标工程的预期价格D.施工最终的结算价格P99招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的,可以处以( 的罚款。201101A.1万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下D.15万元以上2

33、0万元以下P104不同的招标方式,不同的招标内容,招标用的文件是不一样的,如公开招标用的文件准备就包括招标公告、资格预审、投标邀请、招标文件乃至中标通知书等在内的全部文件的准备。而邀请招标用的文件中就不含(等内容。201001A.招标公告、投标资格预审B.招标文件、中标通知书C.招标公告、中标通知书D.招标文件、投标资格预审P106自发售资格预审文件之日起到停止发售之日止不得少于( 201110A.10日B.10个工作日C.5日D.5个工作日P107递交有效投标文件的投标人(的,招标人必须重新组织招标。200810A.少于5个B.多于5个C.少于3个D.多于3个P109如果是2个或2个以上的法

34、人或其他组织组成的施工联合体,以一个投标人的身份共同投标,必须有_协议,且以_的一个资质作为联合体的资质参加投标。(200810A.合作较低B.合作较高C.联合较低D.联合较高P110公开招标在开标时,应当由( 。A.招标监督机构主持,所有投标人均应参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加C.招标人主持,所有投标人均应参加D.招标人主持,投标人自愿参加【解析】招标投标法35条规定:开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。P110根据招投标法的规定,投标人少于( 家的,招标人应当依照招投标法重新招标。201010A.2B.3C.4D.5P111评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组

35、成,成员人数为_以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的_。( 201001、201201A.3人 1/3B.5人 1/3C.3人 2/3D.5人 2/3P112招标过程中,标书中( 等不影响继续评标。201110A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.货物包装方式不满足招标文件的要求D.投标保函没有保证人的签字盖章P112在公开招标的评标程序中,初步评审重点在(200910A.投标书的符合性审查B.用“综合评估法”对投标书进行科学量化比较C.用“经评审的最低投标价法”对投标书进行科学量化比较D.对投标书进行技术评审和商务评审P115我国规定招标人和

36、中标人应当自中标通知书发出之日起( 内订立书面合同,合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。201101A.15日B.20日C.25日D.30日P115招标投标法规定:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人_再行订立背离合同实质性内容的其他协议。(201001A.30天不得B.60天不得C.90天可以D.120天可以4 工程监理合同P128137P128委托监理合同的标的是( 。即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。201010A.物B.监督C.过程D.服务P12

37、9监理规范规定监理实行_负责制,因此委托监理合同的履行是由监理单位_书面授权的_全面负责的。( 201201A.法定代表人总监理工程师法定代表人B.总监理工程师法定代表人总监理工程师C.专业监理工程师法定代表人专业监理工程师D.法定代表人总监理工程师专业监理工程师P131监理投标书中,_是监理取费的要约和对监理招标文件的响应;而_则是投标人履行监理合同、开展监理工作的具体方法、措施以及组织和人员装备的计划,是投标人的为了取得监理报酬而承诺的付出和义务。(201001A.投标函投标监理规划B.投标监理实施细则投标函C.投标函投标监理大纲D.投标监理大纲投标函P131某工程施工需要中断主要公路交通

38、2天,发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定,监理单位完成的此项工作属于( 的范围。A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作P131非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作属于工程监理的( 201201A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.日常工作P131由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作属于工程监理的(。200910A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.日常工作P132征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人

39、报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在(小时内向委托人作出书面报告。200810A.24B.48C.60D.72P132征得_同意,_有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在_内向委托人作出书面报告。(201001A.承包人监理人 12小时B.委托人监理人 24小时C.监理人承包人 48小时D.委托人承包人 96小时P133建设工程委托监理合同(示范文本规定,监理人承担违约责任的原则是( 201101A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则解析有限责任:承担责任有上限和时间限制。过错责任:必须是监理人自身的错误

40、才承担。P133某工程监理酬金总额45万元,监理单位已经缴纳的税金为3万元,在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本,监理单位应承担的赔偿金额为( 万元。A.45B.57C.42D.60P134委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括( 201101A.对监理合同转让和分包的监督B.对监理人员给工程造成损失的,无权要求监理人更换C.对合同履行的监督权D.对监理人员的控制监督P134监理合同履行中,监理人要调换( 须事先经委托人同意。201010A.监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监代表P135监理合同自(开始生效。A.合同签字之日B.监理

41、单位开始执行监理业务之日C.业主要求执行D.监理合同开始执行之日监理业务之日P135委托监理合同,当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时,监理人可( 201110A.发出终止合同通知,通知发出14天后合同即行终止B.发出终止合同通知,通知发出14天内未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知,通知发出14天内未得到答复,可在第一个通知发出35日内终止D.发出终止合同通知,通知发出14天内未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同P135依据委托监理合同示范文本的规定,当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理

42、义务时。委托人可以( 201101A.发出终止合同通知,终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复,即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复,可在第一个通知发出后35天内,终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复,可在第一个通知发出后42天内,终止监理合同P136工程委托监理合同,执行监理业务过程中( 不违反监理人员应遵守的职业道德。201110A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔5 勘察设计合同管理P138147P141在勘察工作范围内,没有

43、资料、图纸的地区(段,_应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由_承担民事责任。( 201201A.发包人发包人B.政府主管部门政府主管部门C.政府主管部门发包人D.承包人承包人P141不属于委托勘察范围,发包人又未提供相关资料,致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时,由( 承担民事责任。201101、201010A.勘察人B.政府C.保险机构D.发包人P141合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,_发包人已付定金;已进行勘察工作的

44、;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额_的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额_的勘察费。(200910A.不退还25%50%B.不退还50%100%C.退还一半25%50%D.退还一半50%100%P143根据工程建设勘察合同示范文本的规定,发包人未按合同规定时间(日期拨付勘察费,每超过一日,应偿付(逾期违约金。201001A.未支付勘察费的百分之一B.未支付勘察费的千分之一C.全部勘察费的千分之一D.全部勘察费的万分之一P145在建设工程设计合同的履行中,属于承包人责任的是( 201110A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计

45、成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.负责设计人与承包人的工作协调P146发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额_的逾期违约金。逾期超过_以上时,设计人有权暂停进行下阶段工作,并书面通知发包人。( 201201A.千分之一 30天B.千分之一 90天C.千分之二 30天D.千分之二 90天P146某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务,设计院在完成勘察任务60%时,由于某种原因,办公楼项目停建,建设单位向勘察院发出终止合同的通知。依据勘察合同示范文本的规定,承担解除合同后果责任的方式应为( 201101A.勘察院没收建设单位支付的定金B.建设单位支

46、付合同预算额的50%C.建设单位再支付合同预算额的100%D.勘察院没收定金,建设单位再支付合同设计费的60%P146某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务,设计院在完成设计任务30%时,由于某种原因,办公楼项目停建,建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定,承担解除合同后果责任的方式应为( 。201010A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金,建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金,建设单位再支付合同设计费的50%P147设计招标确定中标人后,发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时,表明( 20

47、1010A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效P147合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于(状态。200901A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立6 工程施工合同P148216P151建设工程施工合同示范文本由(、通用条款和专用条款三部分组成。200901A.协议书B.招标文件C.投标书D.质量保修书P153工程合同行政监管的主体是(200901A.人民政府B.仲裁委员会C.工商行政管理部门D.人民法院P154按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按(

48、 顺序解释。( 201101A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单C.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书P158按照施工合同示范文本规定,下列事项中,不属于发包人应承担的义务是( 201101A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划P161施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按约定日期开工,则发包人( 201110A.应赔偿承包人的损失,相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失,但工期不予顺延C.不赔偿承包人

49、的损失,但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失,工期不予顺延P161施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( 后推迟开工日期。201110A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人P161若承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前_,以书面形式向_提出延期开工的理由和要求。(200910A.7天工程师B.14天发包人C.21天监理人D.28天发包人P162因发包人原因造成停工的,由_承担所发生的追加合同价款,_。( 201201A.承包人工期不予顺延B.承包人相应顺延工期C.发包人工期不予顺延D.发包人相应顺延工期P

50、162因承包人原因造成停工的,由_承担发生的费用,_。(201001A.发包人相应顺延工期B.发包人工期不予顺延C.承包人相应顺延工期D.承包人工期不予顺延P162由于环境变化、不可抗力等导致设计的修改,必须由(承担责任。200810 A.业主 B.承包商 C.监理方 D.分包方P163施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因发包人设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( 处理。A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延P173施工合

51、同履行中,发包人拖欠工程结算款,在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付,则承包人( 201010A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程,但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程,承包人优先受偿D.可以留置该工程P163承包人应当按照合同工期完成工程施工。如果由于(造成工期延误,承包人应承担违约责任。200810A.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行B.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时C.承包人擅自变更设计D.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件P163在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及

52、工期延误,应当( 200901A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延P163按照施工合同示范文本的规定,由于(原因造成的工期延误,经工程师确认后工期不能顺延。200901A.发包人未按约定提供施工场地B.发生不可抗力C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障P175施工合同示范文本规定,对于施工中发生的不可抗力,承包人应承担的损失是( 201110A.承包人机械设备损坏及停工损失B.由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害

53、D.工程损害导致第三方人员伤亡P176下列不属于.承包人承担违约责任的方式是(。201001A.赔偿因其违约给发包人造成的损失B.顺延延误的工期C.支付违约金D.采取补救措施P177某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则( 。201010A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担P183在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。_承担由此发生的费用,延误的工期_。(200910A.发包人不予顺延B.承包人不予顺延C.发包人相应顺延D.双方共同相应顺延P188一般有经验的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍,不包括( 200901A.隧道B.气候条件C.地下水D.溶洞P204监理人收到承包人递交的竣工付款申请单及结算资料后(内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。200910A.7天B.14天C.28天D.56天P210因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法,下列说法正确的是( 2