建设工程合同管理-278

1、建设工程合同管理 -278( 总分： 110.00 ，做题时间： 90 分钟 )一、 单项选择题 ( 总题数： 50，分数： 50.00)1. FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为( ) 。(分数： 1.00 )A. 从投保之日到最终结算日B. 从投保之日到工程竣工移交之日C. 从现场开始工作到工程竣工移交之日D. 从现场开始工作到解除缺陷责任期结束解析： 解析 FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为从现场开始工作到工程竣工移交 之日。2. 在下列各种合同中，一般情况下 ( ) 的合同有效。(分数： 1.00 )A. 限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认

2、B. 无代理权人订立，被代理人未作表示C. 法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D. 无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认 解析： 解析 一般情况下，法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限的合同有效。3. 设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( ) 以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人分数：1.00 )A.15日B.30日C.60日D.120日解析： 解析 设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费30 天以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。4. 当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自 ( ) 之日起生效。(分数： 1.00 )A. 签订B. 登记 C.

3、履行D. 主合同生效解析： 解析 当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自登记之日起生效。5. A 公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B 公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是 ( ) 。分数： 1.00 )A. 应当由 A 公司承担清偿责任B. 应当由 B 公司承担清偿责任C. 应当由 A 公司和 B 公司承担连带责任D. A 公司和 B 公司均不再承担清偿责任解析： 解析 A 公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，正确的是应当由A 公司和 B公司承担连带责任

4、。6. 施工期间发生设计变更，变更部分超出了原设计人资质范围，发包人征得原设计人同意后，可以委托其 他设计人完成设计变更。设计变更文件应由 ( ) 负责。(分数： 1.00 )A. 发包人B. 其他设计人 C. 原设计人D. 监理工程师解析： 解析 施工期间发生设计变更，变更部分超出了原设计人资质范围，发包人征得原设计人同意后， 可以委托其他设计人完成设计变更。设计变更文件应由其他设计人负责。7. 在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 属于承包人应承担的风险B. 属于工程师应承担的风险C. 属于发包人应承担的风险D. 处于关键线路，影响总工期解析： 解

5、析 在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于属于发包人应承担的风险。8. 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当 ( )(分数： 1.00 )A. 以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B. 以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C. 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D. 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 解析： 解析 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时， 应当以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员

6、会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。9. 监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在工程建设监理合同中写明的日期未能完成 预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B. 从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C. 从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D. 从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止解析： 解析 监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在工程建设监理合同中写明的日 期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务

7、 之日止。10. 设计开工的标志是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 合同签字盖章B. 合同规定开工期限C. 签字后第三天D. 收到定金 解析： 解析 设计开工的标志是收到定金。11. 在 FIDIC 合同条件中， ( ) 属于承包商应承担的风险(分数： 1.00 )A. 施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B. 社会动乱导致施工暂停C. 专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D. 施工过程中当地税费的增长解析： 解析 在 EDIC合同条件中，施工过程中当地税费的增长属于承包商应承担的风险。12. 订立合同过程中， ( ) 是要约。(分数： 1.00 )A. 招标公告B. 投标书

8、C. 寄送的价目表D. 招股说明书 解析： 解析 订立合同过程中，投标书是要约。13. 施工过程中， 由于甲承包商的分包商施工延误， 导致乙承包商不能按进度计划施工， 造成费用增加和工 期延误，乙承包商应向 ( ) 提出索赔意向通知。(分数： 1.00 )A. 发包人B. 工程师 C. 甲承包商D. 甲承包商的分包商解析： 解析 施工过程中，由于甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按进度计划施工，造成费 用增加和工期延误，乙承包商应向工程师提出索赔意向通知。14. 根据合同法 的规定， 既具有对合同未违约方给予补偿， 又具有对违约方实行制裁双重性质的是 ( )(分数： 1.00 )A.

9、罚金B. 赔偿金C. 利息D. 违约金 解析： 解析 根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性 质的是违约金。15. 发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间( ) 天后向发包人发出预付通知。(分数： 1.00 )A. 5 B. 7C. 14D. 28解析： 解析 发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间5天后向发包人发出预付通知16. 某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中的( ) 属于要约。(分数： 1.00 )A. 招标公告B. 招标文件C. 投标文件 D. 补遗通知解析： 解析 某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成的投标文件属于要

10、约。17. 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( ) 。(分数： 1.00 )A. 初步设计编制的概算价B. 施工图设计编制的预算价C. 投标书中标明的报价 D. 评标委员会算出的评标价解析： 解析 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是投标书中标明的报价。工程18. 发包人负责采购的一批钢窗， 运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。 钢窗安装完毕， 师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( ) 。(分数： 1.00 )A. 所需费用和延误工期由承包人负责B. 所需费用和延误工期由发包人负责 C. 所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D. 延误工

11、期应予顺延，费用由承包人承担解析： 解析 发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装 完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故所需费用和延误 工期由发包人负责。19. 监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是( ) 。(分数： 1.00 )A. 委托监理合同 B. 可行性研究报告C. 工程设计合同D. 设计招标文件解析： 解析 监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是委托监理合同。20. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( ) 的保修期限应为 5 年(分数： 1.00 )A. 地基基础工程B. 屋面防水工程 C. 设

12、备安装工程D. 排水管道工程解析： 解析 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为5年21. 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 承包人的人员伤亡由发包人负责 B. 工程修复费用由发包人承担C. 承包人的停工损失由承包人承担D. 发包人的人员伤亡由发包人负责解析： 解析 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责， 并承担相应费用； 工程修复费用由发包人承担； 承包人的停工损失由承包人承担；发包人的人员伤亡由发包人负责。22. FIDIC 施工合同条件规定，业主应在收到 ( ) 后 21 天内，退还承包商履约保函。(分数： 1

13、.00 )A. 最终支付证书B. 接收证书C. 履约证书副本 D. 付款证书解析： 解析 FIDIC施工合同条件 规定，业主应在收到履约证书副本后 21 天内，退还承包商履约保函。23. 某小型工程的承发包双方没有订立书面施工合同。在施工任务完成后， 由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 合同事实成立 B. 合同不成立C. 口头协议无效D. 口头协议有效解析： 解析 某小型工程的承发包双方没有订立书面施工合同。在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程 款而发生纠纷，此时应当认定合同事实成立。24. 专用条件是对通用条件的 ( ) 。(分数： 1.00

14、)A. 补充B. 修改C. 补充和修改 D. 解释说明解析： 解析 专用条件是对通用条件的补充和修改。25. 按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中，( ) 不违反监理人员应遵守的职业道德(分数： 1.00 )A. 向其他人泄露委托人申明的秘密B. 从承包方获取提前工期奖金C. 帮助承包人完善施工组织设计 D. 鼓动承包人就发包人的违约行为索赔解析： 解析 按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中帮助承包人完善施工组织设计不 违反监理人员应遵守的职业道德。26. 承包商对工程师变更工程的估价不满意， 将此争议提交争端裁决委员会。 争端裁决委员会作出处理决定 后，承包商对结果仍

15、不满意。按照施工合同条件的规定，承包商 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 必须接受裁决委员会的决定B. 可以将争议提交业主做决定C. 可以提交仲裁机构做决定 D. 可以再次提交工程师做决定解析： 解析 承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作 出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商可以提交仲裁机构做决定。27. 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( ) 承担。(分数： 1.00 )A. 乙项目经理B. 甲施工企业 C. 建设单位D. 具体施工人员解析： 解析 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在

16、行使职权时产生的法律后果应当由甲施工企业承担。28. 工程师对索赔处理的决定 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 是终局性的，具有强制约束力B. 不是终局性的，不具有强制约束力 C. 是终局性的，不具有强制约束力D. 不是终局性的，具有强制约束力解析： 解析 工程师对索赔处理的决定不是终局性的，不具有强制约束力29. 某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( ) 日起无效。(分数： 1.00 )A. 订立施工合同 B. 开始施工C. 确认无效D. 下达停工令解析： 解析 某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从订立施工合同日起无效。30. 工程项目不允许采取的招标方式是 ( )（分数：

17、 1.00 ）A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标 D. 竞争性招标解析： 解析 工程项目不允许采取的招标方式是议标。31. 合同法律关系是指合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（ ） 关系（分数： 1.00 ）A. 债权与债务B. 代理与被代理C. 法人与自然人D. 权利与义务 解析： 解析 合同法律关系是指合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的权利与义务关系。32. 下列又称为不安抗辩权的是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权 C. 后履行抗辩权D. 不履行抗辩权 解析： 解析 先履行抗辩权又称为不安抗辩权33. 争端裁决委员会的酬金由 （

18、） 负担。（分数： 1.00 ）A. 承包商B. 业主与承包商 C. 业主D. 指定分包商解析： 解析 争端裁决委员会的酬金由业主与承包商负担34. 关于工程量计量，正确的处理方法是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B. 工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C. 若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D. 承包人实际完成的 （ 包括涨线部分 ）所有工程量均应在计量的范围内 解析： 解析 关于工程量计量，正确的处理方法是工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量。35. 设备安装完毕进行试车检验的结果表明，

19、 由于工程设计原因未能满足验收要求， 承包人依据工程师的指 示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应 （ ） 。分数： 1.00 ）A. 追加合同价款但工期不予顺延B. 由承包人承担费用和工期的损失C. 追加合同价款并相应顺延合同工期 D. 工期相应顺延但不补偿承包人的费用解析： 解析 设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求，承包人依据 工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除修正施工并重新安装。按照合同责任应追加合同价款并相应 顺延合同工期。36. 承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13 万元的索赔要求。工程师

20、与承包商协商并进行施工效率对比后， 确认承包商成本的增加额应为 10 万元。 前期施工中曾遇到过好于合 同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了 2 万元。工程师就此项 索赔应批准的补偿额应为 ( ) 万元。(分数： 1.00 )A. 8 B. 10C. 11D. 13解析： 解析 承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13 万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后， 确认承包商成本的增加额应为 10 万元。 前期施工中曾遇 到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了 2 万元。工

21、程师就此项索赔应批准的补偿额应为 8 万元。37. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( ) 。(分数： 1.00 )A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押 解析： 解析 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是质押。38. 工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验， 虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可， 但重新检验证明 质量未达到合同标准，则发生的费用和延误的工期应 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 全部由业主承担B. 全部由承包人承担 C. 给承包人工期顺延D. 给承包人费用补偿解析： 解析 工程师指示对已隐蔽的

22、工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重 新检验证明质量未达到合同标准。则发生的费用和延误的工期应全部由承包人承担。39. 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据 合同法，应在 ( ) 履行。分数： 1.00 )A. 支付货币一方所在地B. 接受货币一方所在地 C. 货币存放地D. 货币使用地解析： 解析 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充 协议，依据合同法，应在接受货币一方所在地履行。40. 设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同，设计人 ( ) 。(分数： 1

23、.00 )A. 退还发包人已付的定金B. 退还发包人已付的设计费C. 不退还发包人已付的定金 D. 不退还发包人已付的设计费解析： 解析 设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同不退还发包人已付的定金。41. 关于无效合同，下列说法错误的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 违反了法律规定的条件B. 自订立起就没有法律效力C. 不受到法律保护D. 自宣布无效之日起无效 解析： 解析 无效合同，违反了法律规定的条件；自订立起就没有法律效力；不受到法律保护；一旦确认 无效，将具有溯及力，使合同从订立之日起就不具有法律约束力，以后也不能转化为有效合同。42. 招标人没有明确地将定标的

24、权利授予评标委员会时，应由( ) 决定中标人。(分数： 1.00 )A. 招标人 B. 评标委员会C. 招标代理机构D. 建设行政主管部门解析： 解析 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由招标人决定中标人。43. 建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括( ) 。(分数： 1.00 )A. 委托人选定的质量检测机构试验数据错误B. 因非监理人原因的事由使监理人受到损失C. 委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D. 监理人的过失导致合同终止解析： 解析 建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括监理人的过失导致合同终止。44. 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可

25、( ) 。(分数： 1.00 )A. 发出中止合同通知，令监理合同即行停止B. 发出未履行义务通知后在第 21 日单方终止合同C. 发出未履行义务通知后 21 日内未能得到满意答复， 进一步发出终止合同通知， 在该终止合同通知发出 后的第 35 日，监理合同即行终止D. 首先发出未履行义务通知， 21 日内未能得到满意答复后，在第一个通知发出 35 日内发出终止合同通 知，监理合同即行终止 解析： 解析 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可首先发出未履行义务通知， 21 天内 未能得到满意答复后，在第一个通知发出 35 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止。45. 施工的竣工验收

26、应当由 ( ) 负责组织。(分数： 1.00 )A. 发包人 B. 工程师C. 承包人D. 监理单位解析： 解析 施工的竣工验收应当由发包人负责组织。46. 材料采购的交货检验，数量验收的方法是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 经验鉴别法B. 理论换算法 C. 物理试验法D. 化学实验法解析： 解析 材料采购的交货检验，数量验收的方法是理论换算法。47. 设计合同履行过程中， ( ) 属于设计人的责任。(分数： 1.00 )A. 确定设计参数取值 B. 组织对设计成果鉴定C. 办理文件的审批手续D. 为现场的设计人员提供工作条件 解析： 解析 设计合同履行过程中，确定设计参数取值属于设计

27、人的责任。48. 依据施工合同示范文本通用条款， 在施工合同履行中， 如果发包人不按时支付预付款， 承包人可以 ( )(分数： 1.00 )A. 立即发出解除合同通知B. 立即停工并发出通知要求支付预付款C. 在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7 天后停 止施工 D. 在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停 止施工解析： 解析 依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包 人可以在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在

28、发出通知7 天后停止施工。49. 工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( ) 。分数： 1.00 )A. 由施工单位直接向设计单位索赔B. 由设计单位全额承担C. 由建设单位全额承担D. 通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责 解析： 解析 施工单位负责维修，其费用通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责。50. 施工合同订立后， 发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款， 这是发包人行使( ) 。(分数： 1.00 )A. 同时履行抗辩权B. 异时履行抗辩权C. 后履行抗辩权D. 不安抗辩权 解析： 解析 施工合同订

29、立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这 是发包人行使不安抗辩权。二、 多项选择题 ( 总题数： 30，分数： 60.00)51. 工程师对索赔报告中要求顺延工期的，审查时应注意( ) 。(分数： 2.00 )A. 分清工期拖延的责任 B. 延误工作是否位于关键线路上 C. 工程师无权压缩合同工期 D. 工期索赔计算的合理性和正确性 E. 共同延误时各方的责任解析： 解析 工程师对索赔报告中要求顺延工期的，审查时应注意：(1) 划清施工进度拖延的责任；(2) 被延误的工作应是处于进度计划关键线路上的施工内容；(3) 无权要求承包人缩短合同工期。 工程师在审核索赔的

30、过程中；除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的取费合理性和计算的准确性。52. 下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失 B. 供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C. 采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D. 采购方因供货方提前交货而应提前付款E. 逾期交货承担违约责任 解析： 解析 当供货方不能按期交货时，供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货；采购方可因供货方逾 期交货而解除合同；供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失；逾期交货承担违约责任。53. 监理单位的义务包括 ( ) 。分数： 2.00 )A.

31、选择承担工程项目建设的实施单位B. 与承包商签订施工合同C. 公正地维护有关各方的合法权益D. 不得泄露与本工程有关的保密资料E. 不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 解析： 解析 监理单位的义务包括公正地维护有关各方的合法权益；不得泄露与本工程有关的保密资料； 不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动。54. 按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时， ( ) 。(分数： 2.00 )A. 发包人应在材料到货前 24 小时书面通知承包人，由双方共同清点 B. 清点后承包人承担材料质量和保管责任C. 材料保管费应由发包人承担 D. 材料使用前由承包人承担检验、试验工作

32、及费用E. 材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任 解析： 解析 按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，发包人应在材料到货前 24 小时书 面通知承包人，由双方共同清点；材料保管费应由发包人承担；材料检验通过后不解除发包人供应材料存 在的质量缺陷责任。55. 在下列财产中， ( ) 不能质押。(分数： 2.00 )A. 工程 B. 汇票C. 邮票D. 地产专利权中的财产权 E. 支票解析： 解析 工程和地产专利权中的财产权不能质押56. 合同法律关系包括 ( ) 。分数： 2.00 )A. 合同法律关系主体B. 合同法律关系客体C.合同法律关系权利D.合同法律关系内容

33、E.合同法律关系义务解析： 解析 合同法律关系包括合同法律关系主体；合同法律关系客体；合同法律关系内容。57. 合同法规定的合同履行原则包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 全面履行原则 B. 实际履行原则C. 适当履行原则D. 需要履行原则E. 诚实信用原则 解析： 解析 合同法规定的合同履行原则包括全面履行原则、诚实信用原则58. 有关变更的说法，正确的是 ( ) 。分数： 2.00 )A. 工程变更分为设计变更和其他变更两类 B. 工程中常发生的变更是设计变更 C. 其他变更仅指工程质量标准变更D. 承包人不可要求设计变更E. 只有发包人才能提出设计变更解析： 解析 工程变更分为设

34、计变更和其他变更两类；工程中常发生的变更是设计变更。59. 材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是( ) 。(分数： 2.00 )A. 供货方的责任 B. 运输部门责任 C. 运输过程的合理损耗 D. 数量验收方法E. 使用保管不善解析： 解析 材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是供货方的责任；运 输部门责任；运输过程的合理损耗。60. “债务人向第三人履行债务”的特点是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 不改变当事人之间的权利义务关系B. 债务人不得拒绝第三人的请求履行C. 改变当事人之间的权利义务关系D. 第三人无追究对方违约责任的

35、权利E. 第三人不可以向债务人请求履行解析： 解析 “债务人向第三人履行债务”的特点是不改变当事人之间的权利义务关系；债务人不得拒绝 第三人的请求履行；第三人无追究对方违约责任的权利。61. 要约邀请的主要形式有 ( )(分数： 2.00 )A. 商品价目表 B. 拍卖公告 C. 招标公告D. 招股说明书 E. 商业广告解析： 解析 要约邀请的主要形式有商品价目表；拍卖公告；招股说明书62. 工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有( ) 。(分数： 2.00 )A. 识别可能发生不可抗力的因素B. 督促当事人转移不可抗力风险C. 督促承包人采取有效防范措施D. 审核不可抗力对承包商造成的损失E

36、. 发生不可抗力采取的有效手段解析： 解析 工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有：识别可能发生不可抗力的因素；督促当事人转 移不可抗力风险；督促承包人采取有效防范措施；发生不可抗力采取的有效手段。63. FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（分数： 2.00 ）A. 不利于施工的自然条件B. 招标文件未说明的污染物影响C. 不利的气候条件D. 招标文件未提供的地质条件E. 战争或外敌入侵解析： 解析 “不可预见物质条件”范围包括不利于施工的自然条件；招标文件未说明的污染物影响；招 标文件未提供的地质条件。64. FIDIC 合同条件下，下列对暂列金额的有关规定叙述正确的

37、是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 由业主控制 B. 包括在合同价款内 C. 是业主的备用金D. 是一种不可预见项目的储备金额 E. 用于意外用途的开支解析： 解析 暂列金额是由业主控制一种不可预见项目的储备金额。包括在合同价款内65. 建设工程施工合同文本由 （ ） 组成。（分数： 2.00 ）A. 协议书 B. 中标通知书C. 通用条款 D. 工程量清单E. 专用条款解析： 解析 建设工程施工合同文本由协议书和通用条款组成。66. 法人应当具备 （ ） 等条件。（分数： 2.00 ）A. 依法成立 B. 经过国家管理机构核准C. 有必要的财产和经费 D. 有自己的名称、组织机构和场所

38、 E. 能够独立承担民事责任 解析： 解析 法人应当具备依法成立；有必要的财产和经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立 承担民事责任等条件。67. 施工合同 （示范文本 ） 规定， （ ） 属于发包人的工作。分数： 2.00 ）A. 使施工现场具备施工条件B. 提供施工现场的工程地质资料C. 提供施工进度计划D. 提供工程师办公用房E. 开通施工现场与城乡公共道路的通道解析： 解析 施工合同 （示范文本 ）规定，使施工现场具备施工条件；提供施工现场的工程地质资料； 开通施工现场与城乡公共道路的通道属于发包人的工作。68. 关于设计变更程序，下列说法正确的是 （ ） 。（分数： 2.00

39、）A. 变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B. 变更的相应图纸和说明由原设计单位提供C. 承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更D. 承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意E. 工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另 行约定 解析： 解析 设计变更程序：变更的相应图纸和说明由原设计单位提供；工程师同意采用承包人的合理化 建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。69. 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 工程加速索赔B.

40、 工程变更索赔C. 合同中明示的索赔 D. 合同中默示的索赔 E. 合同外的索赔解析： 解析 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。70. 合同无效的法律后果有 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 返还财 B. 赔偿损失 C. 追缴财产收归国有 D. 折价处理E. 追究刑事责任解析： 解析 合同无效的法律后果有返还财产；赔偿损失；追缴财产收归国有。71. 下列关于工程变更的说法正确的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的 合同管理B. 不允许用变更指令的方式将承包范

41、围内的工作变更给其他的承包商 C. 应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去形成新增工程D. 可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排E. 工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更 解析：解析 不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商；可以以变更指令的方式 改变原定的施工顺序或时间安排；工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提 出变更。72. 下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是 ( )(分数： 2.00 )A. 供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失 B. 供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C. 采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D. 采购方因供货方提前交货而应提前付款E. 逾期交货承担违约责任 解析： 解析 下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损 失；供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货；采购方可因供货方逾期交货而解除合同；逾期交货承担违 约责任