建设工程合同管理-298

1、建设工程合同管理 -298（ 总分： 107.25 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.25）1. 我国建设工程施工合同 （示范文本 ） 规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ） 。A施工合同的发包人B施工合同的承包人C施工合同的发包人和承包人 D工程项目的代建方和施工合同的发包人（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：2. FIDIC 施工合同条件规定，业主发出中标函的 （ ） 天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律 性标准化格式文件就是合同协议书。A14 B24C28 D42（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：3. 某建

2、设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任 的方式应为 （ ） 。A设计院没收建设单位支付的定金 B设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C建设单位支付合同设计费的 50%D设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：4. 依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后 （ ）天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终 止。A7 B14 C28 D42（分数： 1.00 ）A.B. C

3、.D.解析：5. 执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价 格下降时，应执行 （ ） 。A原价格 B 新价格 C 原价格和新价格的平均价 D 市场价格（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：6. 合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以 （ ） 为原则的。A自愿 B 自由 C承诺 D要约（分数： 1.00 ）A. B.C.B. 解析：7. 设计标准 （ ） 国家规范的强制性规定。 A必须高于 B 可以高于 C可以低于 D不得高于（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：8. 在 FIDIC 施

4、工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商 变更规定检验的位置或细节，进行附加试验，由此引起的费用和工期变化，应（ ） 。A由业主承担 B 由承包商承担C由工程师确定由谁承担 D 视检验结果是否合格划分责任归属（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：9. 某施工合同采用 F1DIC施工合同条件， 专用条件中约定完成工程的时间为 500天，缺陷通知期为 365天。 施工过程中，经工程师批准顺延工期 38 天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为 ( ) 天。A500 B538 C865 D903(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：10. FIDI

5、C 施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决 ( ) 时的资金短缺，从未来的工程款中 提前支付的一笔款项。A施工前期开展工作 B 施工中开展工作C接通水、电线路 D 施工场地平整(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：11. 某工程项目， 发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。 乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( ) 承担。A乙承包人 B发包人 C 甲承包人 D 工程师(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 甲和乙是平行承包人的地位，发包人负责二者之间的协调管理工作。甲承包人不配合，给

6、乙 承包人造成了一定的损失，发包人应承担协调管理不力的后果，即该损失应当由发包人承担。当然，发包 人可以根据与甲签订的承包合同，追究甲相应的经济责任。12. 在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件， 这是合同生效条件 ( ) 的具体表现。A当事人必须是法人组织 B 意思表示真实 C不违反法律或社会公共利益 D 当事人具有相应民事权利和民事行为能力(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：13. 下列关于建设施工合同中的工期表述错误的是( ) 。A在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数 B如果是招标选择的承包人，工期总

7、日历天数应为投标书内承包人承诺的天数 C在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期D合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：采购14. 材料采购合同履行中， 供货方提前将订购的材料发运到工程所在地， 且交付数量远多于合同约定， 方应该 ( ) 。A提取全部材料，按实际交付数量付款 B按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C拒绝提前提货，拒付贷款 D提取全部材料，按订购数量付款(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提

8、货；对于供贷方提前 发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分以及品种、型号、规格、质量 等不合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。15. FIDIC 施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的 ( ) 天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工 程接收证书。A14 B28 C36 D42(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：16. 工程施工合同中的履约保函是由 ( ) 。 A承包商出具的 B 业主出具的C监理工程师出具的 D 合同当事人以外的第三方出具的分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：17. 建设工程委托监理合同标准条

9、件规定“受托人”是指 ( ) 。 A监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人 B承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C依法成立具有法人资格的监理企业D监督监理招标的一方(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 P79 一、委托监理合同的概念和特征。 (1) 作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理 企业，并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。18. 留置作为一种担保方式，只能通过 ( ) 产生留置权。 A合同约定 B 优先受偿 C依法行使 D财产转让(分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析：19. 工程师判定风险责任的准则是 ( ) 。 A有经

10、验的承包商在投标阶段能否合理预见 B风险事件的程度C风险起阅 D承包商抗风险能力(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 工程师判定风险责任的准则是有经验的承包商在投标阶段能否合理预见。20. 建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期超过1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( ) 。A20% B30% C40% D50%分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：21. 非招标工程的合同价款，由当事人双方依据( ) 协商后，填写在协议书内A工程监理书 B 工程预算书C工程施工书 D 工程勘察设计书(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：22. 甲、乙双方签定的

11、合同中，约定的违约金是5 万元，合同履行过程由于甲的违约造成乙损失1 万元，由于乙的违约造成甲损失 3 万元，那么，损失的承担应为 ( ) 。A各自承担自己的损失 B 乙赔偿甲 3 万元损失C乙赔偿甲 5 万元损失 D乙赔偿甲 2 万元损失(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：23. 某施工合同履行时， 因施工现场尚不具备开工条件， 已进场的承包人不能按约定日期开工， 则发包人( ) A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延(分数： 1.25 )A. B.C.D.解析： 解析 熟悉 习

12、题解析 本题考查重点是对“施工合同发包人”的熟悉。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的 条件，影响了承包人不能按约定的日期开工时，工程师应以书面形冬通知承包人推迟开工日期。发包人应 当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。因此，本题的正确答案是A。24. 委托监理合同的通用文件是 ( ) 。A合同专用条件 B 合同标准条件 C监理委托函 D中标函分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：25. 关于工程师有处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是 ( ) 。A对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限 内支付B对承包人的索赔报告进行审查分析，反

13、驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分C在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面作出处理决定D在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为工程师对工程索赔的影响。在整个合同的形成和实施过程中，工程师有处理索 赔问题的权力。在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录；对承包人 的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分，可指令承包人作 出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见；在工程师与承包人共同

14、协商确定给承包人的工期和 费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定；对合理的索赔要求，工程师有权将它纳 人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。26. 执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照( ) 执行。A原价格 B 新价格C上涨后合同签订地的价格 D 上涨后合同履行地的价格(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：27. 合同法律关系的要素不包括 ( ) 。A合同法律关系主体 B 合同法律关系客体C合同法律关系行为 D 合同法律关系内容(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 合同法律关系的概念28. 对于国家

15、或地方重点建设项目进行招标，选择招标方式时，招标人 ( )A可自愿选择公开或邀请招标方式B可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D选择邀请或公开招标方式均应得到批准(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 招标方式29. 委托监理合同的有效期是 ( ) 。 A完成正常监理工作预定的时间 B以约定的天数为准 C在专用条款中约定 D以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：30. 不属于发包人所承担的违约责任的是 ( ) 。 A设计人延误完成设计任务 B 发包人延误支付 C

16、因发包人原因要求解除合同 D 审批工作的延误分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 发包人所承担的违约责任包括发包人延误支付；审批工作的延误；因发包人原因要求解除合 同。下列终止合同的说法中，正确的是 ( ) 。 A监理人发出终止合同通知，通知发出 B监理人发出终止合同通知，通知发出 到达时合同即行终止C监理人发出终止合同通知，通知发出 D监理人发出终止合同通知，通知发出 42 日内仍未得到答复可终止合同31. 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定， 当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，14 天后，合同即行终止14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知

17、14 日内未得到答复，可在第一个通知发出35 日内终止合同14 日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：32. 招标过程中， 由于招标人原因在招标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是 ( ) 。A返还所有投标人的投标保函B要求所有投标人延长投标保函有效期C要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期 D要求评标报告推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：33. 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( ) 顺序解释。

18、A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 对双方有约束力的合同文件34. 某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价 100 万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给 施工承包人 ( ) 。A30 万元B70 万元C 100 万元D 170 万元(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：35. 某工程项

19、目的设计合同， 设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务， 由于环境影响评价 未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部 任务的 60%。若合同终止，发包人应向设计支付 ( ) 。A合同约定设计费的 60% B双倍定金作为赔偿 C合同约定设计费的一半 D 合同约定的全部设计费(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：36. 某建设工程物资采购合同， 采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约， 按合同约定计算的违约 金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付 ( ) 承担违约责任。A4万元 B8万元 C10万元 D14 万

20、元(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 如果按违约金条款，可要求赔偿 10万元；如果按定金条款，应双倍返还，可获得8 万元的支付，但有 4 万元是属于自己的，属于赔偿的只有 4 万元。37. 施工合同示范文本规定， 如果发包人不按合同的约定支付工程进度款， 承包人发出催付通知和停工通知 后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是中华人民共和国合同法中 关于 ( ) 的规定。A撤销权 B 不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：38. 在监理合同履行过程中， 发生不可抗力导致施工被迫中断， 不可抗力影

21、响消失后恢复施工前必要的监理 准备工作属于 ( ) 。A附加工作 B 额外工作 C正常工作 D委托人工作(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：作为监理人必须履行的合同义务， 除了正常监理工作之外， 还应包括附加监理工作和额外监理工作。 “附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：(1) 由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；(2) 增加监理工作的范围和内容等。 如由于委托人或承包人的原因， 承包合同不能按期竣工而必须延长的监 理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合

22、格标准等都属于附加监 理工作。“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善 后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间。 如合同履行过程中发生不可抗力， 承包人的施工被 迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应 急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。39. 某建设工程物资采购合同， 采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约， 按合同约定计算的违约 金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付 ( ) 承担违约责任。A4万元 B8万元 C10万元 D14 万元(分

23、数： 1.00 )A.B.C.D.解析： 解析 如果按违约金条款，可要求赔偿10 万元；如果按定金条款，应双倍返还，可获得8 万元的支付，但有 4 万元是属于自己的，属于赔偿的只有4 万元。40. 本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )A行为人承担民事责任 B 视为不同意C本人承担民事责任 D 视为同意(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：41. 某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则 ( ) A防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 B防护措施由发包人完成，费用由承包人承担 C防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担 D防护措施由承包人完成，费用由发包人承

24、担(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：42. FIDIC 施工合同条件中的担保期限至 ( ) 为止。 A承包商圆满完成施工义务 B 承包商圆满完成施工和保修义务 C监理工程师分发接收证书 D 承包商收到最后一笔尾款(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：( ) 必须承担43. 如果监理工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失， 合同规定的相应赔偿责任。A监理工程师 B 发包人 C 监理单位 D承包人(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：44. 采用评标价法对投书的评审是以 ( ) 的标书为最优。A最低的投标报价 B 合理的投标报价 C 最低

25、的评标价 D最高的评标价(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：45. 工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在( ) 万元人民币以上时，必须进行招标。A200 B100C50 D20(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：46. 承包人代为更换的发包人供应的规格、或与合同约定不符的材料所发生的费用由( ) 。A承包人承担 B 发包人承担C承包人和发包人各承担一半 D 工程师决定承担责任者(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：47. 在施工合同的履行中， 如果建设单位拖欠工程款， 经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以 主张( ) ，然后

26、要求对方赔偿损失。A撤销合同，无需通知对方 B 撤销合同，但应当通知对方C解除合同，无需通知对方 D 解除合同，但应当通知对方（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：48. 图纸会审和设计交底应由 （ ） 来组织进行。 A发包人 B 承包人 C设计人 D 监理单位（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：49. 下列关于留置担保的说法中，正确的是 （ ） A留置不以合法占有对方财产为前提 B可以留置的财产仅限于动产 C留置担保可适用于建设工程合同 D留置以合法占有对方固定资产为前提（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：50. 承包人完成质量保修任务后，由 （ ） 组织验收 A

27、监理工程师 B 建设行政主管部门 C发包人 D 承包人（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 57.00）51. 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括 （ ）（分数： 2.00 ）A. 承包人以前已表明放弃索赔 B. 提交的证据不足以说明索赔的部分 C. 发包人与承包人共同负有责任，责任未划分 D. 承包人没有采取措施避免或减少损失的部分E. 损失计算不足 解析： 解析 P185 P186五、工程师对索赔的反驳。工程师可以对索赔提出质疑的情况包括9条。其中(2) 发包人和承包人共同负有责任，承包人必须划分和证明双方责任的大小(

28、选项 C)；(3) 事实依据不足 ( 选项 B) ；(6) 承包人以前已经放弃 ( 明示或暗示 ) 了索赔要求 ( 选项 A) ；(7) 承包人没有采取适当措施避免或减 少损失(选项 E)这四项为本题答案。选项 D的“损失计算不足”不正确，应为“损失计算夸大”。52. 设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 处理有关设计问题 B. 进行设计交底 C. 协助施工承包人编制施工方案D. 参加重要隐蔽工程部位验收 E. 参加竣工验收 解析：53. 建设工程合同管理的方法有 ( ) 。分数： 2.00 )A. 普及相关法律知识，培训合同管理人才B. 建

29、立合同监理目标制度C. 严格执行建设工程合同管理法律法规D. 设立合同监理机构，配备合同监理人员E. 推行合同示范文本制度 解析： 解析 建设工程合同管理的方法54. 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由 ( ) 鉴定部门鉴 定。(分数： 2.00 )A. 申请人指定的B. 政府建设主管部门指定的C. 工程师指定的D. 仲裁庭指定的 E. 当事人约定的 解析：55. FIDIC 合同条件下，承包商向监理工程师提交的月度支付报表中一般包括 ( )(分数： 2.00 )A. 对已付款支付证书的修正 B. 作为保留金增加的任何款项C. 本月完成的工程项目和变更

30、项目的应付金额 D. 承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额 E. 法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项 解析：56. 工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有 ( )(分数： 2.00 )A. 与合同相比，事件造成了承包商损失 B. 损失的原因不属承包商，而属于分包商责任C. 承包商在索赔事件发生后 28 天内向工程师提交了索赔意向通知 D. 索赔资料已经建设主管部门审查合格E. 承包商在索赔意向通知发出后 28 天内向业主递交了索赔报告 解析： 解析 承包人的索赔57. 由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )(分数： 1.

31、00 )A. 全部损失B. 采取补救措施 C. 免收直接受损失部分的设计费 D. 工程质量事故的调查E. 向发包人支付违约金 解析：58. 依照施工合同示范文本通用条款的规定， 施工中发生不可抗力事件后， 由此导致的损失及工期延误责任 承担方式为 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B. 承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C. 发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D. 延误的工期相应顺延 E. 工程所需清理、修复费用，由发包人承担 解析： 解析 因不可抗力事件导致的费用及延误的上期由双方分别承担：工程本身的损失及后续费用、第 三方人员伤亡及财

32、产损失由发包人承担，双方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责，工期顺延。59. 鉴证与公证的区别是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 公证的有效时间比鉴证长B. 鉴证不具有直接强制执行的证据效力，公证有法定证据效力 C. 鉴证由当事人自愿申请，公证按法律规定办理D. 鉴证是行政行为，公证是司法行为 E. 鉴证在国内对当事人具有法律效力，公证在国内外均有法律效力 解析：60. 采用 FIDIC 施工合同条件的工程，监理工程师在 ( ) 方面认为有必要时发布变更指令。分数： 2.00 )A. 任何工作质量 B. 特性的变更 C. 任何联合竣工检验D. 要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去

33、完成新增工程E. 协调几个承包商施工的干扰解析：61. 建设工程委托监理合同中，监理人协助委托人选择承包人的工作可能包括 ( )(分数： 2.00 )A. 组织现场考察 B. 帮助起草招标文件 C. 邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录 D. 参与评标 E. 工程设计变更审批解析：62. 根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括( )(分数： 2.00 )A. 按时提供设计依据文件 B. 负责设计成果的报批手续C. 负责审查各阶段设计文件D. 为设计人提供施工现场工作条件E. 保证设计质量解析：63. 合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( ) 有权变更或撤销合同 (分

34、数： 1.00 )A. 人民政府B. 人民检察院C. 人民法院 D. 仲裁机构E. 建设行政主管部门 解析：64. 建筑工程一切险的保险期终止时间可以是 ( ) 日 (分数： 2.00 )A. 工程动工B. 全部工程验收合格 C. 工程所有人实际占用全部工程 D. 保修期满E. 施工合同约定的竣工解析：解析 建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之 时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，在工程所有人实际占用或使用或 接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不 超过保险单明细表中列

35、明的建筑期保险终止日。65. 设备验收阶段的监理工作主要有 ( ) 。分数： 2.00 )A. 开箱检验B.安装调试检验C.启动试车D.最终验收E. 性能验收解析：66. FIDIC 合同条件下，解决业主与承包商纠纷的方式是 ( )(分数： 2.00 )A. 双方协商 B. 请工程师决定 C. 请上级主管部门调解D. 提起诉讼 E. 申请仲裁解析：67. 不可抗力发生后，下列说法正确的是 ( )(分数： 2.00 )A. 承包人应向工程师通报情况 B. 发包人应尽力协助承包人采取措施 C. 发包人应办理保险的延续手段 D. 责任都由发包人承担E. 发包人应采取措施补救 解析：不可抗力事件发生后

36、，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力 事件结束后 48 小时内向工程师通报受灾情况和损失情况， 及预计清理和修复的费用。 发包人应尽力协助承 包人采取措施。不可抗力事件继续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件结束后 14 天 内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。68. 甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延 履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 无论上涨或下降，仍按原定价格执行B. 遇价格上涨时，按原价格执行

37、C. 遇价格上涨时，按新价格执行D. 遇价格下降时，按原价格执行 E. 遇价格下降时，按新价格执行 解析：合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能是执行政府定价或政府指导价。本题为执行 政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。乙公司逾期 交货属于逾期交付标的物的情况，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。总之， 是按照不利于违约方的价格执行。69. 邀请招标的优点包括 ( ) 。分数： 2.00 )A. 节约招标费用和节省时间B. 不需要发布招标公告和设置资格预审程序C. 可以减小合同履行过程中承包方违约的风险 D. 所需招标

38、时间长、费用高E. 评标的工作量较大 解析：70. 投标单位有 ( ) 行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。(分数： 2.00 )A. 通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 中标后拒绝签订合同D. 不参加现场考察 E. 开标后要求撤消投标书 解析：71. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( ) 请求撤销合同 (分数： 1.00 )A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构 C. 人民法院 D. 设计单位E. 工程师 解析：72. 关于承包商申请的变更，下列说法正确是 ( )(分数： 2.00 )A. 承包商编制建议书的费用由发包人承担B. 承包商建议的对部分

39、永久工程的设计的改变，如双方没有协议的，承包商应承担该部分的设计C. 承包商也可以委托有资质单位进行分包 D. 如果降低工程功能的价值大于减少合同价格对业主的好处，则没有奖励费用 E. 如果此改变造成该部分工程的合同价减少，应决定一部分费用加入合同价 解析： 解析 承包商申请的变更73. 设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( ) 的需要。(分数： 2.00 )A. 控制概算B. 施工C. 编制施工招标文件 D. 编制施工图设计文件 E. 主要设备材料订货 解析：74. 担保合同是 ( ) 。分数： 2.00 )A. 被担保合同的从合同 B. 为了全面履行主合同而设定的保证权力人的权利得以实现的法律手段C. 第三方 （担保人 ）为被担保人的权利和义务做出具有法律约束力的保证措施D. 担保合同必须在主合同履行中实际履行E. 担保人与当事人 （甲、乙方 ）订的合同 解析：75. 依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 办理临时用地、停水、停电申请手续 B. 向施工单位进行设计交底C. 提供施工场地地下管线资料 D. 开通施工现场与城乡公共道路的通道E. 做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保