建设工程合同管理-306

1、建设工程合同管理 -306（ 总分： 109.25 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.25）1. 合同生效后，当事人就质量、 价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的， 可以协议补充， 这体现了合同履行的 （ ） 原则。A诚实信用 B 全面履行 C法定履行 D约定履行（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：2. 工程建设项目招标范围和规模标准规定 要求设计服务的采购单项合同估算价在 （ ） 万元人民币以上时， 必须进行招标。A200 B100 C50 D20（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：3. 执行政府指导价的合同，

2、合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时， 依中华人民共和国合同法 的规定，遇价格下降时，应执行 （ ） 。A原价格 B 新价格C原价格和新价格的平均价 D 市场价格（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：4. 评标采用综合评分法可以较全面地反映 （ ） 。A投标人能力的高低 B 投标人的财务状况C投标人的素质 D 投标人的分包计划分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：5. 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( ) 顺序解释A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标

3、通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：6. 建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( ) 。A性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查 B效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据 C适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式 D申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：7. 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )A合同尚未成立B缔约一方受有损失 C缔约当事人有过错 D缔约当事

4、人的过错行为与该损失之间有因果关系(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：8. 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，下列说法正确的 是 ( ) 。A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：9. 在国外，建筑工程一切险的投保人一般是 ( ) 。A业主 B 承包人 C监理人 D发包人(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：10.

5、不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是( )A修好通行道路 B 接通电源水源C挖好排水沟渠 D 测绘地形图(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：11. 当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定 ( )A向上级仲裁机构申请执行 B 向人民法院申请执行C向首席仲裁员申请执行 D 向人民法院起诉(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：12. 依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( ) 天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A7 B14 C28 D42(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：13.

6、工程师有权审查核实或批准承包商提出的 ( ) 索赔要求 A合约外 B 道义 C其他 D合约内(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：14. 某建设单位委托设计院承担办公楼设汁任务。设计院在完成设计任务的30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，建设单位承担解除合 同后果责任的方式为 ( ) 。A设计院没收建设单位支付的定金B建设单位支付合同设计费的 50% C设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%D设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的50%(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析

7、：15. FIDIC 施工合同通用条款规定，如果由工程师批准的承包商的变更建议包括一项对部分永久工程的设计 的改变，双方没有其他协议， ( ) 应设计该部分工程。A业主 B 原设计人 C工程师 D承包商(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：16. 监理合同中写明的合同金额是指 ( ) 的酬金。A正常监理工作 B 附加监理工作 C 额外监理工作 D包括正常、附加和额外监理工作(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：17. 在施工合同履行中， 发包人按合同约定购买了玻璃， 现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货 清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部

8、分玻璃损坏，则应由( ) 。A保管员负责赔偿损失 B 发包人承担损失责任C承包人负责赔偿损失 D 发包人与承包人共同承担损失责任(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：18. 材料采购合同中，材料的交付方式可采取的方式具体有( )A自提、送货 B 自提、代运C送货、自提、代运 D 送货、代运(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：19. 反映招标工程具体特点和要求是在 ( ) 中约定的。 A合同协议书 B 通用条款 C专用条款 D附件(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：20. 根据我国担保法的规定，保证人可以是 ( ) 。A政府机关 B 学校 C医院 D证券公司(分数：

9、1.00 )A.B.C.D. 解析：21. 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时， ( ) 。A中标人不承担合同责任B招标人应退还其投标保证金C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：22. 建设工程全过程总承包一般由招标单位以 ( ) 方式选择总承包单位。 A直接发包 B 公开招标 C邀请招标 D议标分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：23. 同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是

10、 ( ) A同约定了履行顺序B由同一双务合同产生互负的对价给付债务C应当后履行的对价给付是可能履行的义务D应当先履行合同一方经营状况严重恶化(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：24. 项目总投资在 ( ) 万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的主要设备，必须采 用招标方式委托工作任务。A 2000 B 3000 C 4000 D 5000(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：25. 某物资采购合同履行过程中， 由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷， 采购方拒付货款， 其行为依据 的是中华人民共和国合同法中规定的( ) 。A双方享有的同时履行抗辩权 B 后履

11、行方享有的抗辩权 C先履行方享有的不安抗辩权 D 后履行方享有的不安抗辩权分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 合同履行中的抗辩权26. 施工合同示范文本规定，非发包人的工作是( ) 。A确定水准点 B 提供进度计划 C开通主干道 D组织图纸会审(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：根据施工合同示范文本的有关规定，向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表， 是承包人应完成的工作。专用条款内需要约定应提供计划、报表的具体名称和时间。27. 能够留置的财产仅限于 ( ) 。 A不动产 B 动产 C专利权 D财产权(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：28.

12、 项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容应根据( ) 确定。A项目目标分解 B 项目决策C工程建设总进度 D 工程建设总进度计划(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容应根据工程建设总进度计划确定。29. 施工单位承担违约责任常用的方法是 ( ) 。A继续履行 B 赔偿损失C采取补救措施 D 支付违约金(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：30. 监理工程师对承包商 ( ) 的工程量，不予计量。 A经批准超出设计图纸 B 自身原因造成的返工 C设计变更而增加 D 业主原因造成的返工(分数： 1.00 )A.B. C.D.解

13、析：31. 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当 ( ) 确定费用负担的责任。 A按交易习惯 B 依据合同的相关条款C签订补充协议 D 按履行义务一方承担的原则(分数： 1.25 )A.B.C. D.解析： 解析 掌握 习题解析 本题考查重点是对“合同履行”的掌握。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地 点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。因此，本题的正确答案是C。32. 下列不能作为保证人团体的是 ( ) 。 A私营公司 B 国有公司 C法人 D学校(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：33. 根据中华人民共和国合同法的规定，既具有对合同未违

14、约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双 重性质的是 ( ) 。A罚金 B 赔偿金 C利息 D违约金(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：34. 有关保险合同当事人的管理义务的叙述，不正确的是 ( ) 。 A在订立保险合同前，当事人双方均应履行告知义务 B对于损坏的保险标的，保险人只能选择赔偿C在保险事故发生后，投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失D在保险合同订立后，投保人应按照约定期限交纳保险费，应遵守有关消防、安全、生产操作和劳动保护 方面的法规及规定(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：35. 根据 FIDIC 土木工程施工分包合同条件，分包商收到工程师发出的分包工程变更

15、指令后，正确的做 法是 ( ) 。A立即执行 B 变更执行C请承包商代表确认后再执行 D 请业主代表确认后再执行(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：36. 根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过 ( ) 约定承发包双方的权利和 义务。A通用条款 B 专用条款 C监理合同 D协议书(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 P102(二)建设工程施工合同范本。 1施工合同范本的组成。 (3) 专用条款。由于具体实施工 程项目的工作内容各不相同，施工现场和外部环境条件各异，因此还必须有反映招标工程具体特点和要求 的专用条款的约定。 合同范本中的“专用条款”

16、部分只为当事人提供了编制具体合同时应包括内容的指南， 具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。37. 监理招标的宗旨是对监理单位 ( ) 的选择。A能力 B 人员 C设备 D报价(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 P68 监理招标中招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”，故建设监理招标的宗 旨是对监理单位能力的选择，鼓励的是能力竞争，而不是价格竞争。38. 标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( ) 。A合同工期 B 工程承包范围C合同生效时间 D 违约、索赔和争议(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：39. 订立合同过程中， ( ) 是要约。A招标公告

17、 B 投标书 C寄送的价目表 D招股说明书(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 订立合同过程中，投标书是要约。40. 担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。A债权人和债务人 B 保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：41. 按照合同法的规定， ( ) 属于委托合同。A某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 D某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 监理合同属于委托

18、合同。由于承包人欠工程款而发生42. 某建设项目， 承包人与分包人口头约定了施工合同内容， 施工任务完成后， 纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定 ( ) 。A施工合同成立，但不生效 B 施工合同成立，且已生效 C施工合同不成立，不生效 D 施工合同不成立，但有效分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：43. 施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用备款的解释顺序应在( )A施工合同通用条款之后 B 中标通知书之前C投标书之前 D 工程量清单之前(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：44. 某建设项目， 承包人与分包人口头约定了施工合同内容， 施工任务完成后， 由

19、于承包人欠工程款而发生 纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定 ( ) 。A施工合同成立，但不生效 B 施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效 D 施工合同不成立，但有效(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：45. 上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由( ) 对他们的工作安全负责。A业主 B 监理单位 C承包商 D 工作人员自己(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：46. 招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就( ) 加以澄清，并允许其补充和修正。A施工组织设计 B 工程质量标准C投标工期 D 投标报价(分数： 1.00 )A. B

20、.C.D.解析：47. 按 FIDIC 合同条件签订的合同在履行过程中， 不利于承包商的风险损害是否应给予补偿， 监理工程师应 以( ) 为判定准则。A承包商的报价是否包括对此事件的费用B不可抗力事件造成C作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D非承包商原因造成（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：48. 担保合同在 （ ） 时，发生法律效力。A被担保合同不完全履行 B 担保合同不完全履行 C被担保合同签订生效 D 担保合同签订生效（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：49. 在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件， 这是合同

21、生效条件 （ ） 的具体表现。A当事人必须是法人组织 B 意思表示真实 C不违反法律或社会公共利益 D 当事人具有相应民事权利和民事行为能力（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：50. 供货方在交付货物时， 超出了合同内约定的磅差和尾差， 采购方同意接受多交付部分货物， 采购方应（ ） 交付价款。A按订货数量的价格B按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格D按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 59.00）请求撤销合同51. 施工合同双方当事人对合同是否可

22、撤销发生争议，可向（ ）（分数： 2.00 ）A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构 C. 人民法院 D. 设计单位E. 工程师解析：52. FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明（分数： 2.00 ）A. 打算采用的施工方案 B. 打算采用的施工组织方案C. 打算采用的施工计划安排D. 预计应支付给承包商费用的资金估算表E. 修改进度计划的时间安排 解析：53. 效力待定合同的种类包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 无代理权人订立的合同B. 表见代理人订立的合同C. 有处分权人处分他人财产订立的合同D. 限制民事行为能力人订立的合同E. 法定代表人、负责人越权订

23、立的合同解析：54. 按照“监理合同标准条件”，业主应授予监理单位的权利包括 （分数： 2.00 ）A. 程设计变更的审批权 BB. 报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令的权利C. 选择工程总设计单位和施工总承包单位的确认权D. 选择工程分包设计单位和施工分包单位的建议权 解析：55. 监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于分数： 2.00 ）A. 参与监理工作人员的业务专长和经验B. 是否遵循了规范化的管理程序和方法C. 监理工作的内容和范围D. 监理招标的成功与否E. 参与监理工作人员的创新想象力和风险意识解析：56. 中华人民共和国合同法规定的无效合同条件包括( )(

24、分数： 2.00 )A. 一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 B. 损害社会公共利益C. 在订立合同时显失公平D. 违反行政法规的强制性规定 E. 恶意串通损害第三人利益 解析：57. 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时， 如果仲裁庭对专门性问题认为需要进行证据鉴定的， 可以由 ( ) 鉴定部门鉴定。(分数： 2.00 )A. 发包人指定的B. 当事人约定的 C. 仲裁庭指定的 D. 政府建设主管部门指定的E. 工程师指定的解析：58. 设备制造阶段， 采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容， 监理依据合同的规定进行检杏和试验， 具体内容可能包括 ( ) 等。(分数： 2.00 )A.

25、 配套的辅助设备B. 监造的部套 C. 监造方式 D. 每套的监造内容 E. 检验的数量 解析：59. 下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( )(分数： 2.00 )A. 因重大误解而订立的合同 B. 显失公平的合同 C. 以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 D. 以合法形式掩盖非法目的的合同 E. 乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同解析： 解析 P35( 一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民 法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺 诈、

26、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。答案E 属于无效合同60. 采取公开招标方式进行设计招标时，应从 ( ) 进行审查。分数： 2.00 )A. 能力B.资格C.资金D.年龄E. 经验解析：61. 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括 ( )(分数： 2.00 )A. 投标书及其附件 B. 招标阶段对投标人质疑的书面解答C. 资格审查文件D. 履行合同过程中的变更协议E. 工程报价单 解析：62. 监理人的附加工作包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 非监理人原因而终止的监理业务的善后工作B. 恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时

27、间C. 非监理人原因使监理工作延误增加的工作量 D. 委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准 E. 非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间 解析：63. 工程进度款的计算内容包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 实际完成的工程量价款 B. 工程师批准的索赔款 C. 本期应扣回的预付款 D. 保修金的退还 E. 设计变更调整的合同款 解析：计算本期应支付承包人的工程进度款的款项，其内容包括：(1) 经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款；(2) 设计变更应调整的合同价款；(3) 本期应扣回的工程预付款；(4) 根据合同

28、允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项；(5) 经过工程师批准的承包人索赔款等。64. 下列属于监理人监督控制权的是 ( ) 。分数： 2.00 )A. 向承包人提出建议 B. 对施工进度的监督 C. 征得委托人同意，发布开工令D. 工程设计变更的审批 E. 对工程上使用的材料和施工质量进行检验 解析： 解析 监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权主要表现为：对承包人报的工程施工组 织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批并向承包人提出建议；征得委托 人同意，发布开工令、 停工令、 复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验； 对施工进度进行检查

29、、 监督，未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序 的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定；在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审 核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行 竣工验收。65. FIDIC 施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 是在通用条件的条款中明确规定的B. 取决于业主主动选用 C. 取决于承包商的要求D. 是在专用条件的条款中明确规定的E. 取决于融资机构的强制性规定解析：66. 设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足

30、 （ ） 的需要（分数： 2.00 ）A. 控制概算B. 施工C. 编制施工招标文件 D. 编制施工图设计文件 E. 主要设备材料订货 解析：67. 根据建设工程设计合同 （ 示范文本 ） ，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中， 正确的有 （ ）（分数： 2.00 ）A. 设计合同经签字盖章后立即生效B. 设计合同在支付定金后生效 C. 设计合同的定金为合同总价的 20% D. 委托人不按约定支付定金应承担违约责任 E. 设计人收到定金为设计开工的标志 解析：68. 工程建设监理合同示范文本规定， （ ） 是监理单位服务内容。（分数： 2.00 ）A. 合约外的工作B. 附加工作 C.

31、 额外工作 D. 正常的监理工作E. 承包商要求的工作 解析：69. 施工分包合同的主要特点表现为 ( )(分数： 2.00 )A. 发包人与分包人之间没有合同关系 B. 分包人只能向承包人提出索赔 C. 分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求 D. 分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行 E. 承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责解析：70. 建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，具体包括( )(分数： 2.00 )A. 出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的 B. 买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款 C. 出卖人转移财产

32、所有权，必须以买受人支付价款为代价 D. 买卖合同是双务、有偿合同，也可以是无偿合同E. 买卖合同是诺成合同 解析：71. 监理工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，正确的做法是( )(分数： 2.00 )A. 首先要划清施工进度拖延的责任B. 被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期C. 被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D. 监理工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期E. 监理工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力 解析：72. 在 FIDIC 施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是(分数： 2.00 )A. 实施工作说明书 B. 变更工作实施的质量标准C. 提出工期顺延要求 D. 对进度计划作必要修改的建议 E. 提出变更费用要求 解析：73. 设备制造阶段的监理工作包括 ( ) 。分数： 2.00 )A. 原材料和元器件的进厂检验B. 部件的加工检验和试验 C. 出厂前的预组装检验 D. 施工现场的到货开箱检验E. 包装检验解析： 解析 设备监理的主要工作内容74. 委托勘察任务的工作范围包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 工程勘察任务 B. 技术要求 C.