建设工程合同管理-299

1、建设工程合同管理 -299（ 总分： 105.25 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.25）1. 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别 签订合同的招标方式相比，其特点是 （ ） 。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：2. 为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括（ ） 。A建设

2、工程已批准立项 B 建设工程经过可行性研究C建设工程已履行了报建手续 D 建设资金能满足建设工程要求（分数： 1.00 ）A.B. C.D.5万( ) 。解析：3. 合同当事人甲违约后，给合同另一当事人乙造成 3 万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元的损失，但乙方发生了 1 万元的防止损失措施费，甲方应 A赔偿乙方 3 万元损失 B 赔偿乙方 4 万元损失C赔偿乙方 5 万元损失 D赔偿乙方 8 万元损失（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：4. 建筑工程一切险往往还加保 （ ） 。 A安装工程一切险 B 人身意外伤害险 C机构损坏险

3、D 第三者责任险分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：5. FIDIC 施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至 ( ) A工程师分发接收证书 B 缺陷责任期满后 3 个月 C承包商圆满完成施工任务 D 缺陷制作期满后 6 个月(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：6. 在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以 ( ) A视为撤回仲裁申请 B 视为无仲裁协议C缺席裁决 D 移交人民法院判决(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 P48( 五)开庭和裁决。申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭 的，可以

4、视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的， 可以缺席裁决。7. 在评标过程中， 评标委员会可以书面方式， 要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿， 澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及 ( ) 事项。A变更工期 B 变更报价C变更主要工种施工方案 D 变更报价、工期等(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：8. 某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定， 承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违 约赔偿金。 施工至第 16 个月， 因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人

5、修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按 ( ) 。A延误 1 个月竣工赔偿B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：9. 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述，错误的是 （ ） 。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B 工程修复费用由发包人承担 C承包人的停工损失由承包人承担 D 发包人的人员伤亡由发包人负责（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：10

6、. 依据建设工程委托监理合同 （示范文本 ） 相关规定，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起， 到 （ ） 止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析： 解析 监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验 收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。11. 缔约过失责任的构成中不包括 （ ） 。A缔约一方受有损失B合同已成立C缔约当事人有过错D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因

7、果关系（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：12. 在索赔的解决和处理过程中应贯穿 （ ） 。A从事实出发，实事求是B及时作出决定和处理索赔C按照合同约定行事D从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：13. 建设工程施工合同 （示范文本 ） 规定，发包人 （ ） ，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A未经工程师审核确认 B 在分包人未提交工程进度表时 C未经承包人同意 D 未经工程师对分包工程验收（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：14. 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人

8、民共和国招标投 标法的规定，中标人 （ ） 招标人的要求。A应当接受 B 可以接受 C应当拒绝 D可以拒绝（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：15. 建设工程施工安装合同的法律关系客体是指（ ）A物 B 货币 C行为 D智力成果（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：16. 依据 FIDIC 施工合同条件的规定，施工期从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之 日起，至 （ ） 止的日历天数为承包商的施工期。A工程师颁发工程接收证书 B 工程接收证书注明的竣工日 C工程师颁发履约证书 D承包商提交给业主的“结清单”生效日（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：17

9、. 不属于按索赔事件的性质分类的索赔是 （ ） A工程延误索赔 B 工程变更索赔 C工程加速索赔 D 费用索赔（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：18. 执行政府指导价的合同， 当事人一方逾期交付标的物， 遇到政府指导价上涨时， 交付标的物后的结算应 按照（ ） 执行。A原价格 B 新价格C市场价 D 双方协商的价格（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：19. 某监理合同中，出现了“需遵守 X X 市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在（ ）中。A建设工程委托监理合同 B 中标函 C建设工程委托监理合同标准条件D 建设工程委托监理合同专用条件（分数： 1.00 ）

10、A.B.C.D. 解析： 解析 P80（ 三）建设工程委托监理合同的专用条件。由于标准条件适用于各种行业和专业项目的建 设工程监理，因此 0 其中的某些条款规定得比较笼统，需要在签订具体工程项目监理合同时，结合地域特 点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。如标准条件中规定 “建设工程委托监理合同适用的法律是国家法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在 地的地方法规、地方章程”。故地方性标准应在建设工程委托监理合同专用条件中写明。20. 施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 （ ） 天，以书面形 式向监理工

11、程师提出延期的要求。A1 B2 C7 D14(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：21. 要约人希望要约撤销，合同法规定，撤销要约的通知 ( ) A不受时间限制B应在要约到达对方之前到达受要约人C应在对方发出承诺之前到达受要约人D应在承诺之后发给受要约人分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：22. ( ) 是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。A额外工作 B 正常工作 C附加工作 D其他工作分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析： 解析 监理人应完成的监理工作23. 工程建设监理招标，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人

12、( ) 的选择A经验多少 B 能力强弱 C报价高低 D财务状况分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 建设监理招标概述24. 合同法 中规定的合同履行抗辩权， 是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( ) 的行为A解除合同 B 变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：本题主要考查的是抗辩权的概念。合同履行中的抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应当履行 自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。25. 中标通知书发出后的 ( )d 内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。

13、A7 B14C2l D 30(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：26. 某工程项目施工过程中， 承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料， 致使工期拖延 5 天，承 包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协凋不力责任。此种索赔属于 ( ) 。 A总索赔 B 道义索赔 C默示索赔 D 工程变更索赔(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：27. 关于债权转让的表述中，正确的是 ( ) 。A债权人只能将合同的权利全部转让给第三人B债权人只能将合同的权利部分转让给第三人C法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续D债权转让是指合同债

14、权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：28. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成， 则建设单位可以要求 ( ) 承担责任。A施工单位 B 监理单位C材料供应商 D 项目经理分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：29. 甲与乙签定了采购 10吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8 吨，这种情况表现为 ( ) A债务承担 B 债务人向第三人履行债务C债权转让 D 由第三人向债权人履行债务(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：30. 不属于设计人配合施工的义务的是 ( ) 。 A解决施工

15、中出现的设计问题 B 设计交底 C解决施工中出现的安全问题 D 工程验收(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 设计人配合施工的义务设计交底；解决施工中出现的设计问题；工程验收。31. 委托监理合同中不属于监理人义务的内容是 ( ) 。A负责施工合同的协调管理 B 负责外部关系的协调C认真勤奋地工作 D 不得泄露申明的秘密(分数： 1.25 )A.B. C.D.解析： 解析 熟悉 习题解析 本题考查重点是对“委托监理合同”的熟悉。 监理人义务包括： 监理人在履行合同义务期间， 应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益：合同履行期间应按合同约定派驻 足够的人员从

16、事监理工作；在合同期内或合同终止后，未经得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业 务有关的保密资料；任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完 成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人；非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监 理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；监理人不得参与可能与合同规定 的与委托人利益相冲突的任何活动；在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承 包等单位申明的秘密；负责合同的协调管理工作。当双方的争议由政府行政主管部门调解或仲裁机构仲 裁时，应当提供作证的事实材料。因此，本题的正确答案是B。32

17、. 某一材料采购合同， 双方约定违约金为 70 万元人民币。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货， 施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100 万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人 ( ) 万元。A30 B70 C100 D170（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：33. 工程师进行设备采购合同管理时， （ ） 。A无权在设备制造期间对工艺进行研究B有权在设备制造期间进行检验 C设备供应商在得到监理工程师口头许可后即可将设备运至现场D根据合同规定监理工程师不得授权独立的检验员进行工艺研究和检验（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：34. 依据

18、委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到 （ ） 止 A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日 C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数： 1.00 ）A.B.C. D. 解析：监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工 程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。35. 招标的资格预审须知中规定， 采用限制合格者数量为六家的方式。 当排名第六的投标人放弃投标时， 当 （ ） 。A仅允许排名前五名的投标人参加投标B改变预审合格标准，只

19、设合格分，不限制合格者数量C由排名第七的递补，维持六家投标人D重新进行资格预审（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：36. 工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以 ( ) 日确认为承包人的竣工日。 A承包人自检合格B承包人递交竣工验收报告C竣工检验开始D竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通 过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承 包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误

20、竣工。37. 公开招标在开标时，应 ( ) 。 A由招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B由招标监督机构主持，投标人自愿参加 C由招标人主持，所有投标人均应参加 D由招标人主持，投标人自愿参加(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：38. 在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是 ( ) 。A合同签订日 B 设计人收到定金日 C 开始设计日 D合同约定的时间(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。 发包人应在合同签字后的 3 日内支付该笔款项， 设计人收到定金为设计开工

21、的标志。 如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。39. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时， ( ) 。A业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C应由承包商和指定分包商共同承担责任 D应由指定分包商直接对业主承担责任分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：40. 某工程项目的承包人具有设计资质。 承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工 程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施

22、工的部分工程 需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由 ( ) 。A审查单位与监理单位共同承担 B 承包人与审查单位连带承担C承包人全部承担D承包人承担设计损失，发包人承担施工损失(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：41. 某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后， 该汽车 ( ) 。A不用归还委托人 B 归还委托人即可C归还委托人，并应支付折旧费 D 归还委托人，并应支付租赁费(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：( ) 天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的42. FIDIC 施工合同条件规定，业主发出中标函的

23、法律性标准化格式文件就是合同协议书。A14 B24 C28 D42分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：43. 某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的 ( ) 。A同时履行抗辩权 B 后履行抗辩权C不安抗辩权 D 合同中止履行的权利分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：44. 不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是 ( ) A合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料 B对工程或其任何部分的预期目的说明 C竣工工程的试验和性能标准 D除合同另有说

24、明外，承包商不能核实的部分、数据和资料分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 工程质量管理45. 按照 FIDIC 合同条件，颁发整个工程的接收证书时，业主应退给承包商( ) 保留金A全部 B一半 C40% D20%(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：工程师46. 承包人因自身原因实际施工落后于计划进度， 若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰， 发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人 ( ) 。 A有权要求赔偿B只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D无权要求赔偿(分数： 1.00 )A.B.C.D

25、. 解析：47. 执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( ) 执行A原价格 B 新价格C市场价格 D 原价和新价的平均价格分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：48. 在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，（ ） 是个核心A工程师 B 发包人 C承包人 D 仲裁机构或法院（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析： 解析 P180 一、工程师对工程索赔的影响。在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程 中，工程师是个核心。49. 按照建设工程施工合同 （示范文本 ） 的规定，施工合同终止的条件是 （ ） A工程验收通过 B 承包人送交了

26、竣工验收报告C办理完移交工程手续 D 发包人支付了竣工结算款（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析： 解析 按照建设工程施工合同 （示范文本 ） 规定，承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工 程交付发包人，施工合同即告终止。50. 施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（ ） 天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。A1 B2 C7 D14（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 55.00）51. 监理工程师对勘察设计合同管理的主要工作内容有（ ）o（分数： 2.00 ）A. 编制设计要

27、求文件 B. 组织招投标 C. 参与设计工作D. 审查项目概预算 E. 监督设计合同履行 解析：52. 设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括(分数： 2.00 )A. 一次检验即达到性能保证值指标 B. 一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行 C. 二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因 D. 采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验E. 二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因 解析：53. FIDIC 施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( ) 。(分数： 1.00 )A. 是在通用条件的条款中明确规定的B. 取决于业主主动选用 C. 取决

28、于承包商的要求D. 是在专用条件的条款中明确规定的E. 取决于融资机构的强制性规定解析：54. 根据 FIDIC 施工合同条件的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有( )(分数： 2.00 )A. 发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B. 施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C. 业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D. 施工中受到其他承包商的干扰E. 后续法规调整引起的延误解析：55. 按照“施工合同”，甲方负责的工作是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 办理土地征用，青苗树木赔偿 B. 提供施工现场工程地质资料 C. 提交水准点和坐标控制点 D. 保护施工现场地

29、下管线及附近建筑物E. 施工放线解析：56. 在索赔报告审查的证据资料分析中，主要分析证据资料的( ) ，这也是索赔要求有效的前提条件。分数： 2.00 )A. 规范性B. 有效性C.正确性D.合理性E. 时效性解析：57. 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则 ( )(分数： 2.00 )A. 发包人无权要求交付工程B. 发包人有权要求交付工程 C. 发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D. 承包人可以留置该工程E. 发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 解析：58. 设计合同中，发包人的责任包括 ( ) 等。(分数： 2.00

30、)A. 对设计依据资料的正确性负责B. 保证设计质量C. 提出技术设计方案D. 提供必要的现场工作条件E. 解决施工中出现的设计问题解析： 解析 P96( 二)发包人的责任。 1提供设计依据资料。 (2) 对资料的正确性负责。 A正确。 2提供必要的现场工作条件。发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活方便条件。E正确。 B“保证设计质量”， C“提出技术设计方案”， D“解决施工中出现的设计问题”均属于设计人的责 任。59. 下列选项属于投标人资格预审必要合格条件的有( ) 。分数： 2.00 )A.注册资金B. 法人地位C.资质等级D. 分包计划E.财务状况解析：60. 法定

31、解除合同的条件包括 ( ) 等。(分数： 2.00 )A. 因不可抗力致使不能实现合同目的 B. 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 C. 当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D. 在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务E. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务 解析： 解析 P42 三、合同解除。 (三)法定解除。有下列情形之一的，当事人可以解除合同。(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的的 (选项 A)；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为 表明不履行主要债务 (选项 D、E)；(3

32、)当事人一方延迟履行主要债务， 经催告后在合理的期限内仍未履行 (选 项 B) ； (4) 当事人一方延迟履行债务，或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；(5) 法律规定的其他情形。选项 C 应为主要债务，而不是次要债务。61. 无效合同的确认权归 ( )(分数： 2.00 )A. 人民法院 B. 人民检察院C. 工商行政管理部门D. 政府经委部门 E. 仲裁机构解析：62. 采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( ) 等方面。(分数： 2.00 )A. 对合同中任何工程量的改变 B. 工程任何部分标高的改变 C. 改变已认可的承包商施工时间和顺序安排 D

33、. 改变违约责任的承担方式E. 删减部分约定的承包工作交给其他人完成 解析：63. 建设工程施工合同的当事人包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 建设行政主管部门B. 发包人 C. 监理单位D. 材料供应商 E. 承包人解析：64. 合同当事人签订的合同确认为无效合同的确认权归( )(分数： 2.00 )A. 合同当事人B. 人民法院 C. 仲裁机构 D. 人民政府E. 公证机关解析：65. 无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况不包括( )分数： 2.00 )A. 代理权终止为代理行为B. 没有委托代理人而为代理行为C. 超越代理权限为代理行为D. 拒绝担任

34、代理人E. 没有代理权而为代理行为解析：66. 设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括 ( )(分数： 1.00 )A. 一次检验即达到性能保证值指标 B. 一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行 C. 二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因 D. 采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验E. 二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因 解析：67. 设计合同示范文本规定，设计人的责任包括( ) 。(分数： 2.00 )A. 负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见 B. 对提交的设计文件质量负责 C. 参加有关的设计审查并负责调整和补充设

35、计范围的内容 D. 负责现场施工指导 E. 完成初步设计、技术设计和施工图设计 解析：68. 施工分包合同的主要特点表现为 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 发包人与分包人之间没有合同关系 B. 分包人只能向承包人提出索赔 C. 分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求 D. 分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行 E. 承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责解析：解析 P169(一)分包合同的特点。分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的部分工作交给分 包商实施，双方约定相互之间的权利义务的合同。分包合同既是主合同的一部分，又是承包商与分包商签 订合同的标的物，但分包商

36、完成这部分工作的过程中仅对承包商承担责任。因此，其本质在于，分包合同 的双方是承包商与分包商，发包人与分包人之间没有合同关系，分包人也不能接收工程师依据施工合同发 布的指令。因此，本题正确答案为 A、 B、C、D。69. 材料采购合同履行过程中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括( ) 。(分数： 2.00 )A. 拒付质量不符合合同要求部分货物的货款 B. 交付货物的数量多于合同约定，拒付全部的货款C. 交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款D. 供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付E. 供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方

37、同意接收部分的货物，拒付全部货款 解析：70. 合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( ) 。分数： 1.00 )A. 符合我国大多数的意愿B. 合同本质对合同形式不作要求 C. 市场经济要求不应对合同形式进行限制 D. 电子技术对合同形式的影响 E. 国际公约要求不应对合同形式进行限制 解析：71. FIDIC 施工合同条件规定，承包商申请的变更中，如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分 永久工程的设计的改变，通用条件的条款规定，如果双方没有其他协议，承包商应设计该部分工程。如果 他不具备设计资质，也可以委托有资质单位进行分包。变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定 执行，包括

38、( ) 。(分数： 2.00 )A. 承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B. 承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C. 在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D. 承包商的文件必须符合规范和图纸的要求E. 承包商的文件必须符合工程师的要求 解析：本题考核的知识点为承包商申请的变更。如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程 的设计的改变，通刚条件的条款规定，如果双方没有其他协议，承包商应设计该部分工程。如果他不具备 设计资质，也可以委托有资质单位进行分包。变更的设计工作应按

39、合同中承包商负责设计的规定执行，包 括：承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件；承包商的文件必须符 合规范和图纸的要求；承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程 的预期目的； 在开始竣工检验之前， 承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册。72. 委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 工程规模 B. 工程项目的专业特点 C. 被监理合同的难易程度 D. 主要监理人员的能力E. 监理人员的配置数量解析：监理招标发包的工作内容和范围，可以是整个工程项目的全过程，也可以只监理招标人与其他人签 订的一个或几个合同的履行。划分合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括：(1) 工程规模；(2) 工程项目的专业特点；(3) 被监理合同的难易程度。73. 合同成立后，具备其生的条件是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 当事人是法人B. 意思表示真实 C. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力D. 不违反法律或者社会公共利益E. 合同的标的、数量等内容协商一致 解析：74. 发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足