建设工程法规及相关知识-87

1、建设工程法规及相关知识 -87（ 总分： 130.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 70，分数： 70.00）1. 开标时招标人应当邀请所有投标人参加，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有 投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。中标人确定后，招标人应当在向中标人发出中标通知书的 同时，将中标结果通知所有未中标的投标人，这体现了招标投标法的 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 公开原则 B. 公平原则C. 公正原则D. 诚实信用原则解析：2. 甲向乙发出的要约中表明承诺的期限为2007年 8月 1日，乙主观故意于 2007年 9月1日才向甲

2、发出承诺，该承诺 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 属于承诺超期，无效B. 属于承诺延误，无效C. 属于承诺超期，是否有效由甲决定 D. 属于承诺延误，是否有效由甲决定解析：3. 仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决仲裁案件的依据，没有有效的仲裁协 议，仲裁委员会将不能获得仲裁案件的管辖权，这体现了仲裁协议（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 对当事人的效力B. 对法院的效力C. 对仲裁机构的法律效力 D. 仲裁协议的独立性解析：4. 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了 仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据仲裁法的规定，

3、乙方可以向 （ ） 的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申 请。（分数： 1.00 ）A. 仲裁委员会所在地 B. 合同签订地C. 乙方所在地D. 建设工程所在地解析：5. 某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定， 下列说法错误的是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 实际施工人只能以发包人为被告主张权利B. 实际施工人可以以转包人为被告起诉C. 人民法院可以追加转包人为本案当事人D. 发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任解析：6. 某工程预计工期 10 个月，施工合同价款为 600万元。根据建筑工程施工许可管理办法的规定，建设 单位在

4、申请领取施工许可证时应当到位的资金原则上不得少于（ ） 万元。（分数： 1.00 ）A. 150B. 180C. 300 D. 600 解析：7. 某高等学校与某建筑研究所签订了勘察设计合同，合同规定由该建筑研究所在 3 个月内为高等学校完成 新建教学楼的勘察设计工作， 勘察设计工作完成后由高等学校向该研究所支付勘察设计费用 10 万元。该勘 察设计合同法律关系的客体是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 10 万元B. 新建教学楼C. 新建教学楼的设计图纸D. 勘察设计行为 解析：8. 施工单位在施工过程中不得擅自修改工程设计、不得偷工减料，且发现设计文件和图纸有差错的，应当 及时提出意见

5、和建议。说明施工单位具有（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 按图施工的责任 B. 依法承揽工程的责任C. 建立质量保证体系的责任D. 对施工质量进行检验的责任解析：9. 张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除， 但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（ ）（分数： 1.00 ）A. 效力待定合同B. 无效合同C. 可撤销合同D. 有效合同 解析：10. 甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国合同法的 规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于 ( ) 。

6、(分数： 1.00 )A. 无效合同B. 可撤销合同C. 效力待定合同 D. 可变更合同解析：11. 根据我国建筑法的规定， ( ) 建筑工程在施工前必须办理施工许可证 (分数： 1.00 )A. 投资 200 万元的古建筑修缮B. 造价为 600 万元的抢险救灾C. 总投资 5000 万元的军用房屋建筑D. 建筑面积为 8000 平方米的市政广场建设 解析：12. 对于房屋拆迁许可证确定的拆迁范围和拆迁期限的法律效力，下列叙述错误的是 ( )(分数： 1.00 )A. 房屋拆迁许可证规定的拆迁范围对拆迁人具有法律约束力B. 拆迁人在实施拆迁时，既不能擅自扩大，也不能擅自缩小拆迁范围C. 拆迁

7、人应在房屋拆迁许可证确定的拆迁期限内完成拆迁工作D. 因拆迁人的责任延长过渡期限的，不需增加临时安置补助费 解析：13. “建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设有关的原始资料，资料必须真 实、准确、齐全。”这条规定说明了建设单位具有 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 依法对工程进行发包的责任B. 依法对材料设备招标的责任C. 提供原始资料的责任D. 不得干预投标人的责任解析：14. 甲市政工程公司计划向乙银行贷款 600 万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保， ( ) 可以为这笔贷款提供保证担保。(分数： 1.00 )A. 市政府建设行政主管部门

8、B. 乙银行C. 丙建筑工程公司 D. 丁大学 解析：15. 当劳动者严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损失的，用人单位可以(分数： 1.00 )A. 预告解除劳动合同B. 经济性裁员劳动合同C. 随时解除劳动合同 D. 协商解除劳动合同解析：16. 买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司 则下列表述不正确的有 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 合同主体不变，仍为甲、乙两公司B. 丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任C. 由乙公司向丙公司履行合同义务D. 丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直

9、接追究乙公司的违约责任解析：17. 由于甲、 乙双方在合同中未约定履行的顺序， 甲方拒绝了乙方要求其先支付一部分预付款的要求， 则甲 方的行为属于 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 违约行为B. 行使先履行抗辩权C. 行使不安抗辩权D. 行使同时履行抗辩权 解析：18. 某必须招标的建设项目， 共有三家单位投标， 其中一家未按招标文件要求提交投标保证金， 则关于对投 标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标 B. 评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C. 评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重

10、新招标D. 评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包 解析：19. 甲公司超越其资质等级许可的业务范围签订了工程施工合同， 但在工程竣工前甲公司获得了相应的资质 等级。后来，工程虽然竣工验收合格，但建设单位拒绝支付剩余工程款，甲公司将建设单位诉至法院。根 据有关司法解释规定，下列说法正确的是 ( ) 。分数： 1.00 )A. 应当按无效合同处理，但建设单位应当支付工程款B. 应当按无效合同处理，建设单位可以不再支付剩余工程款C. 不应当按无效合同处理，建设单位应当支付工程款D. 不应当按无效合同处理，但建设单位可以不再支付剩余工程款解析：20. 某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程

11、，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程 20 万元损失，则以下说法正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 建设单位可以向建筑公司索赔 20 万元 B. 建设单位只能向安装公司索赔 20 万元C. 建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10 万元D. 建设单位不可以向安装公司索赔 20 万元解析：21. 在某工程的施工招标中， 某施工单位中标后被要求垫付建设资金 280 万元， 双方在合同中约定了垫资条 款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 由于当事人对垫资利息没有约

12、定，按照工程欠款处理B. 对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C. 应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D. 应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4 倍计息解析：22. 根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为 ( )(分数： 1.00 )A. 要式合同和不要式合同 B. 双务合同和单务合同C. 有偿合同和无偿合同D. 有名合同和无名合同解析：23. 红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 甲某的行为构成无权代理 B. 甲某的行为属于

13、有权代理C. 甲某的行为构成滥用代理权D. 甲某的行为属于法定代理 解析：24. 下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是( )(分数： 1.00 )A. 建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B. 建设单位不得任意压缩合同工期C. 建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D. 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标解析：25. 根据建设工程安全生产管理条例 的规定， 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤 害保险，其保险期限自 ( ) 止。(分数： 1.00 )A. 建设工程开工之日至竣工验收合格 B. 建设工程施工合同签订之日

14、到竣工验收合格C. 建设工程开工之曰至竣工结算完毕D. 建设工程施工合同签订之日到竣工结算完毕解析：26. 甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由 ( ) 按照有关规定申请领取施工许可证。(分数： 1.00 )A. 乙建筑公司B. 丙土方公司C. 甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D. 甲房地产开发公司 解析：27. 施工企业以电子邮件的方式向某供应商发出设备采购的要约，由于供应商的网站上公布了三个接受订购的电子邮箱，施工企业分别于 2010年4月1日、2010年4月2日和 2010年4月3日向这

15、三个邮箱发送了 相同内容的电子采购要约。根据我国合同法的规定，施工企业采购要约的生效时间是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 2010 年 4 月 1 日 B. 2010 年 4 月 2 日C. 2010 年 4 月 3 日D. 2010 年 4 月 4 日解析：28. 在保证项目完整性的前提下， 甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、 丙两家设计单位， 并选定 乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法正确的 是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 丙设计单位直接对甲建设单位负责B. 丙设计单位仅对乙设计单位负责C. 乙设计单位就整个项目

16、的设计任务负总责D. 乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任 解析：29. 施工单位负责人在开工会议上宣布了拟参加或不参加安全生产教育培训人员的名单(见下表 ) ，根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，其中不正确的安排是 ( ) 。姓名岗位是否参加培训理由甲电工参加特种作业人员乙负责混凝土施工工长不参加非特种作业人员，且达到了本科学历丙安全生产管理人员不参加已经过有关主管部门考核合格丁负责材料质量的技术人员参加业务能力不足（分数： 1.00 ）A. 甲、丁B. 丙C. 乙、丙 D. 乙、丙、丁解析：30. 劳动合同的内容具体表现为劳动合同的条款，一般分为必备条款和可备条款，属于可备条款的是（

17、 ）（分数： 1.00 ）A. 劳动合同期限B. 劳动合同终止的条件C. 违反劳动合同的责任D. 试用期条款 解析：31. 在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中， 作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下 载打印并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 物证B. 勘验笔录C. 书证 D. 视听资料解析：32. 某设备安装工程于 2007 年 7 月 15 日由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，结论为合格。 2007年7月 31日当地建筑工程质量监督机构为该工程办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该管道工程的最低保修期限

18、截止日期是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 2009 年 7月 15 曰 B. 2009 年 7月 31 日C. 2012 年 7月 15 日D. 2012 年 7月 31 日 解析：33. 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B. 因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C. 因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D. 因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地 解析：34. 某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。

19、为确保合同履行， 施工单位交付了3 万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位 ( ) 万元。(分数： 1.00 )A. 10B. 7C. 6 D. 4解析：35. 在建筑工程开始施工前， 拆迁的进度必须符合工程开工的要求， 这是保证该建筑工程正常施工的基本条 件，说明在建设单位申请领取施工许可证时应具备的前提条件是( ) 。(分数： 1.00 )A. 已办理该建筑工程用地批准手续B. 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C. 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D. 已经确定建筑施工企业解析：36. 甲建筑工程公司向乙银行贷款 2

20、00 万元，以其所持有的某上市公司股票 200 万股设定质押， 签订书面合 同。此合同 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 书面合同签订时生效B. 依法办理出质登记后生效 C. 依法向有关部门备案后生效D. 质物移交于质权人占有时生效 解析：37. 若某投标文件只有法定代表人的签字，则下面说法中正确的是( )(分数： 1.00 )A. 该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章才是有效标书B. 该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖章才是有效标书C. 该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人盖章D. 该投标文件不是废标，不再需要任何附加条件 解析：3

21、8. 某建设单位取得土地使用权后， 需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的， 必须取得出让方和 ( ) 的同意。分数： 1.00 )A. 城乡规划行政主管部门 B. 环境保护行政主管部门C. 土地行政主管部门D. 建设行政主管部门解析：39. 经对某工程项目施工现场进行检查，发现存在下列问题，其中( ) 没有违反安全生产法的规定。(分数： 1.00 )A. 从业人员周亮发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告B. 将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内C. 从业人员李民拒绝进入危险环境作业D. 从业人员赵阳没有正确佩戴和使用劳动防护用品解析：40. A

22、 、B两公司联合承包了某大型工程的施工总承包任务。双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程 中出现质量问题而遭建设单位索赔， A、 B双方各承担索赔额的 50%。在工程施工中，由于 A公司的施工技 术问题出现了质量问题并因此遭到建设单位 10 万元的索赔。关于建设单位的索赔， 下列说法不正确的是 ( )(分数： 1.00 )A. 建设单位只能向 A公司索赔 10 万元 B. 建设单位可以仅要求 B公司赔偿 10 万元损失C. 建设单位可以仅要求 A公司赔偿 10 万元损失D. 建设单位可以要求 A、B公司各赔偿 5 万元的损失 解析：41. 债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有， 将该

23、动产作为债权的担保， 具体体现了合同担保中 的( ) 。(分数： 1.00 )A. 留置B. 质押 C. 抵押D. 保证解析：42. 下列事项中，应按规定的纠纷处理方式解决，而不能提起行政复议的是( )(分数： 1.00 )A. 认为行政机关侵犯其合法经营自主权的B. 行政处罚，即当事人对行政机关作出的警告、罚款等行政处罚不服的C. 认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或违法要求履行其他义务的D. 行政机关不按规定对民事纠纷作出的调解或者其他处理解析：43. 某施工合同签订于 2006年5 月1 日，合同备案时间为 2006年 5月 5日，工程开工时间为 2006年 7 月 1 日，工程竣

24、工时间为 2007 年 7 月 1 日，确认支付工程竣工结算款时间为2007 年 10 月 1 日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于 2008 年 1月 1日向业主催要工程款，业主答应最迟于 2008年 7 月1 日付清 所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 2009 年 7 月 1 日B. 2009 年 10 月 1 日C. 2010 年 1 月 1 日D. 2010 年 7 月 1 日 解析：44. 某项目在施工过程中发生火灾， 邻近的甲单位主动组织人员灭火， 这一行为减少了施工单位的损失 8 万 元，甲单位因此损失 1 万元。

25、则 ( ) 。分数： 1.00 )A.甲单位只能自行承担这一损失B.甲单位可以要求施工单位支付C.甲单位有权要求施工单位支付D.甲单位应当要求施工单位支付4 万元1 万元 5 万元解析：45.某工程项目建设单位于 2009年2月1日发布招标公告， 2009年 3月 1日发售招标文件，投标单位甲在 招标文件规定的投标截止日 2009 年 4 月 1 日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于 2009 年 4月 30日向甲发出中标通知书。则该工程合同成立的时间是( ) 。(分数： 1.00 )A. 2009 年 2 月 1 日B. 2009 年 3 月 1 日C. 2009 年 4 月 1

26、 日D. 2009 年 4月 30 日 解析：46. “保证安全生产所必需的资金”与“保证安全设施所需要的资金”同时体现了生产经营单位的安全生 产保障的 ( ) 措施。(分数： 1.00 )A. 组织保障B. 经济保障 C. 技术保障D. 管理保障 解析：47. 下列选项中不属于知识产权中著作财产权的是( )(分数： 1.00 )A. 使用权B. 许可使用权C. 转让权D. 发表权 解析：48. 甲是乙的债务人， 乙是丙的债务人， 由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务， 则下列 说法正确的是 ( ) 。分数： 1.00 )A. 丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B. 丙必须以乙

27、名义行使乙的债权C. 丙可以行使不安抗辩权D. 甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务解析：49. 根据城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例 的规定， 下列关于最高出让年限的表述正确的是 ( )(分数： 1.00 )A. A 商业大楼用地使用权出让年限是 50 年B. B 工厂用地使用权出让年限是 40 年C. C 私立医院土地使用权出让年限是 70 年D. D 旅游娱乐中心土地使用权出让年限是 40 年 解析：50. 中华人民共和国立法法规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，其裁决机关 为( ) 。(分数： 1.00 )A. 国家机关B. 政府机关C. 制定机关 D. 人民法院

28、解析：51. 王某位于市区的一套住宅被划人拆迁范围， 该房屋已出租给张某。 在张某不同意解除房屋租赁合同的情 况下，拆迁人应当 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 对王某实行货币补偿B. 对张某实行货币补偿C. 对张某实行房屋产权调换D. 对王某实行房屋产权调换 解析：52. 某承包商与某材料供应商聚会，交谈之中，材料供应商向承包商介绍了自己目前存有大量的建筑材料， 并对该批材料的性能进行了详细的描述，但这不能认为是要约，因为( ) 。(分数： 1.00 )A. 要约是由特定人作出的意思表示B. 要约必须具有订立合同的意思表示C. 要约必须向要约人希望与之订立合同的受邀人发出D. 要约的内容

29、必须具体明确解析：53. 某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成重大安全事故的，应当认定为 ( )分数： 1.00 )A. 串通投标罪B. 工程重大安全事故罪C. 重大责任事故罪D. 重大劳动安全事故罪解析：54. 甲公司与乙厂于 2009年 3月 1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定 由甲公司提货，提货日期是 2009 年 6月 1日。但是甲公司却在 2009 年 9月 1日才去提货。该商品在 2009 年3 月1 日、2009年 6月 1日和 2009年 9月 1日的政府定价分别是 1000元/吨、1200元/吨、1100元/ 吨。 则甲公司应该按照 (

30、) 来支付货款。(分数： 1.00 )A. 1000 元 / 吨B. 1200 元 / 吨 C. 1100 元 / 吨D. 送货到第三方所在地价格解析：55. 使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在( ) 万元人民币以上的，必须进行招标。(分数： 1.00 )A. 50B. 100 C. 200D. 3 000解析：56. 甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时 产生了三种不同意见，仲裁庭应当 ( ) 作出裁决。(分数： 1.00 )A. 按多数仲裁员的意见B. 按首席仲裁员的意见C. 提请仲裁委员会D. 提请仲裁委员

31、会主任解析：57. “自愿也不是绝对的，不是随心所欲，当事人订立合同、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社 会公德，不得扰乱社会经济秩序。 ”这体现了中华人民共和国合同法 不仅要遵守自愿原则， 还要遵守 ( )(分数： 1.00 )A. 平等原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 不得损害社会公共利益原则 解析：58. 某施工企业向水泥厂发函， 询问某种型号的水泥的销售价格， 水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报 给了该施工企业。对前后两封信函，下列说法正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 两封信函都属于要约B. 两封信函都属于要约邀请C. 第一封信函属于要约，第二封信函属于承

32、诺D. 第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约 解析：59. 工程建设项目施工招标投标办法中规定的施工招标文件的内容不包括 ( )(分数： 1.00 )A. 投标邀请书B. 投标人须知C. 投标报价 D. 合同主要条款 解析：60. 甲施工单位与乙单位于 2009 年 5 月 20 日签订施工合同， 承建工程为五层砖混结构， 七级抗震设防， 施 工图通过审批。工程于 2009 年 10 月 8 日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此 时甲施工企业应当 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 按原图纸继续施工B. 及时提出意见和建议 C. 与监理工程师协商一致后，继续施工D

33、. 自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用解析：61. 施工合同中约定工程必须于 2009 年 9 月 28 日前完工，拖期罚款为 5 000 元/ 天，后来由于施工企业的 原因导致工程到期未能完工。根据中华人民共和国合同法的规定，施工企业 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 支付拖期罚款后中止履行合同B. 支付拖期罚款后继续履行合同C. 支付拖期罚款后终止履行合同D. 选择支付拖期罚款或继续履行合同解析：62. 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年 4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于 2008 年 8 月 1 日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。 那么，

34、施工单位的诉讼时效期间届满的时 间为( ) 。（分数： 1.00 ）A. 2009 年 4 月 1 日B. 2009 年 8 月 1 日C. 2010 年 4 月 1 日D. 2010 年 8 月 1 日 解析：63. 某招标人于 2009年 5月 1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2009年 5月 30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据招标投标法的规定，招标人至少应当在 ( ) 前以书面形 式通知所有招标文件收受人。(分数： 1.00 )A. 2009 年 5月 10 日B. 2009 年 5月 15 日 C. 2009 年 5月 20 日D. 2009 年 5月

35、 30 日解析：64. 甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册建造师执业证书和执业印章。根据规定，甲具有( )情形时，其注册证书和执业印章将失效。(分数： 1.00 )A. 注册有效期满未延续注册B. 因工作调动办理变更注册手续C. 申请专业增项注册未得到批准D. 所在聘用单位被降低资质等级 解析：65. 合同权利义务的终止原因中有因合同混同而终止的，其中不符合混同原因的是 ( )(分数： 1.00 )A. 债权人对其债权丧失处分权B. 继承C. 债务人的债务由债权人承担D. 债务人受让了债权人的债权解析：66. 施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。 3 年后，办公

36、楼主体结构出现质量问 题，下面说法正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 主体结构的最低保修期限应是 50 年，施工单位需要承担保修责任B. 主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C. 施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D. 由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任解析：67. 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7 日内将 3000 吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则( ) 。分数： 1.00 )A. 施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.

37、供应商应向施工单位承担违约责任C. 供应商应向贸易公司承担违约责任D. 施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任解析：68. “从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业现场。”体现了从业人员安全生产权利中的 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 拒绝权B. 请求赔偿权C. 知情权D. 紧急避险权 解析：69. 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币12 亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为( ) 。(分数： 1.00 )A. 240 万元B. 120 万元C. 80 万元 D. 20 万元解析：70. 李某是某监理公司派出的监理工程师

38、，自2003 年入驻施工现场后，他勤恳工作，为施工单位解决了不少技术难题。 出于感激， 施工单位决定每个月为李某提供补助费 1000 元，李某认为自己确实为施工单位作 出了不少贡献，就收下了这些补助费。李某可否收下这些补助费 ?( )(分数： 1.00 )A. 不可以，这属于受贿行为B. 可以，这是实行按资分配，是李某的劳动成果所得C. 不可以，如果收下，李某实质上就与施工单位存在了实质上的利害关系，可能影响监理的客观性与公 正性 D. 可以，李某履行了他的义务，他就有权利拿到补助费解析：二、 多项选择题 ( 总题数： 30，分数： 60.00)71. 违约责任是财产责任，这种财产责任的表现方

39、式一般为 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 支付违约金 B. 定金 C. 赔偿损失 D. 继续履行 E. 没收财产解析：72. 我国仓储合同保管人的义务主要有 ( ) 。分数： 2.00 )A. 提交仓单 B. 仓储和保管 C. 危险处 D. 必要的容忍 E. 提取仓储物解析：73. 建设单位的下列行为中，可对其以处工程合同价款的2%以上 4%以下的罚款的行为包括 ( )(分数： 2.00 )A. 任意压缩合理工期的B. 迫使承包商以低于成本的价格竞标的C. 未组织竣工验收，擅自交付使用的 D. 验收不合格，擅自交付使用的 E. 对不合格的建设工程按照合格工程验收的 解析：74. 我国民事

40、法律关系的客体包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 财 B. 物 C. 行为 D. 非物质财富 E. 工作成果解析：75. 下列选项中，属于人民法院不予受理的行政案件的有( )(分数： 2.00 )A. 国防、外交等国家行为 B. 行政机关对行政机关工作人员的奖惩任免 C. 行政机关违法要求履行其他义务的D. 法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为 E. 行政法规、规章或行政机关制度发布的具有普遍约束力的决定、命令 解析：76. 甲乙双方的合同纠纷于 2006 年 7 月 2 日开庭仲裁， 7月 4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议， 7 月5 日仲裁庭根据调解协议制定了调解书， 7

41、月 6 日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，下列说 法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B. 该调解书自 2006 年 7月 5日产生法律效力C. 若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D. 申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E. 该调解书自 2006 年 7月 6日产生法律效力 解析：77. 根据中华人民共和国合同法规定，合同变更表述正确的有 ( )（分数： 2.00 ）A. 变更必须采用书面形式B. 当事人可以将合同转让给他人C. 当事人经过协商可以改变某些条款的约定 D. 必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 E.

42、变更的条款对当事人双方有约束力 解析：78. 在（ ） 情况下，委托代理终止。（分数： 2.00 ）A. 被代理人取得或恢复民事行为能力B. 指定代理的人民法院或者指定单位取消指定C. 代理期间届满或者代理事务完成 D. 代理人丧失民事行为能力 E. 被代理人取消委托或者代理人辞去委托 解析：79. 下列叙述中，施工单位在承揽业务范围时有违法行为的是（ ）（分数： 2.00 ）A. 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 B. 将承包的工程转包或违法分包的 C. 未按照节能设计进行施工的D. 利用向发包单位及其工作人员行贿，提供回扣或给予其他好处等不正当手段承揽的E. 以他人名义投标或以

43、其他方式弄虚作假，骗取中标的 解析：80. 下列证据中不能单独作为认定案件事实依据的有（ ） 。（分数： 2.00 ）A. 未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言 B. 与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言 C. 存在疑点的视听资料 D. 无法与原件、原物核对的复印件、复制品 E. 未出庭作证的证人证言解析：81. 可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形包括（ ）（分数： 2.00 ）A. 没有仲裁协议的 B. 裁决所依据的证据是伪造的 C. 仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序 D. 有新的证据足以推翻原仲裁的E. 对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 解

44、析：82. 建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷， 遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院。则下列情形中，能够获得人民法院支持的有 ( )(分数： 2.00 )A. 因建设单位使用不当造成防水层损坏B. 因工人操作失误造成制冷系统损坏C. 因百年一遇的台风造成屋面损毁D. 使用中地基基础出现非正常沉陷E. 使用中主体某处大梁出现裂缝解析：83. 下列选项中属于保证担保范围的有 ( )(分数： 2.00 )A. 主债权 B. 抵押权C. 主债权的利息 D. 违约金 E. 损害赔偿金 解析：84. 某立交桥计划浇筑连续梁， 使用的是商品混凝

45、土， 在浇筑前没有对此进行检验， 结果在浇筑至 1/3 时发 生了堵管现象，由于坍落度太低，混凝土不能及时从管中喷出，且由于已经浇筑完成的混凝土中的水泥初 凝，导致了拟浇筑连续梁不能形成一个整体，造成了损失，这体现了 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 对建筑材料、构配件和设备进行检验的责任 B. 对施工质量进行检验的责任C. 施工单位对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的检验是保证工程质量的重要环节D. 建立质量保证体系的责任E. 依法承揽工程的责任解析：85. 债权债务概括转移的条件有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 转让人与承受人达成合同转让协议 B. 原合同必须有效 C.

46、原合同为双务合同 D. 合同具有可转移性E. 符合法定程序 解析：86. 违反建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位有下列( ) 行为，责令限期改正，处 20 万元以上50 万元以下的罚款； 造成重大安全事故， 构成犯罪的， 对直接责任人员， 依照刑法有关规定追究刑事责任； 造成损失的，依法承担赔偿责任。分数： 2.00 )A. 未对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出符合安全生产法律、法规和强制性标准规定要求的B. 要求施工单位压缩合同约定工期的C. 将拆除工程发包给不具有相应资质等级施工单位的D. 未编制拆装方案、制定安全施工措施的E. 未由专业技术人员现场监督的解析：87. 安全生产监督检查人员在行使职权时，应当履行的法定义务是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 接受安全生产教育培训的义务B. 危险报告的义务C. 应当忠于职守，坚持原则，秉公执法 D. 执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件 E. 涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密时，应当为其保密 解析：88. 以下属于