建设法规与规定合同管理系统

1、建设法规与合同管理课程自我测试D评议法正确答案：B1、单项选择题1. 根据标准施工合同，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）局部。A单价支付B工程材料费用C总价支付D人工费用正确答案：A2. 关于招标方式的说法，正确的答案是（）A公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法 人或者其他组织投标B邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请5个以上特定法人或者其他组织投标C省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进展邀请招标D国有资金占控股或者主导地位的依法必须进展招标的 项目一律公开招标正确答案：C3. 适用于具有通用技术性能

2、标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是（）。A最低价法4. 如下监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法 中，正确的答案是（）。A最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金B最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金C赔偿额为该局部正常工作酬金占工程概算投资的的比 例乘以直接经济损失D赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额 的比例乘以直接经济损失正确答案：D5. 主要包括工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备等环节工作的是根本建设程序中的（）。A决策分析阶段B建设准备阶段C建设实施阶段D工程终结阶段正确答案：C6. “不得某某限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者

3、其他组织参加投标'遵循的是招标投标中的（）原如此。A公开B公平B经评审的最低投标价法C公正C综合评估法D诚实信用正确答案：B说明正确答案：C7. 因依法修改城乡规划，给被许可人合法权益造成损 失的，应当依法给予（）。A困难补助B生活补助C补偿D赔偿正确答案：C8. 事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批 准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。A 30B 60C 90D 120正确答案：B9. 如下关于评标委员会的说法，错误的答案是（）A评标委员会不得私下接触投标人B评标委员会经过评审，认为所有投标都

4、不符合招标文件的要求，可以否决所有投标C评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含 义不明确、有明显文字或计算错误的内容作出必要澄清、10. 根据建筑法与相关法规，如下工程中应当办理 施工许可证的是（）。A国务院批准开工报告的工程B大型市政根底设施工程C建筑面积200m2的农民自建低层住宅D工程投资额为25万元的工程正确答案：B11. 城市、镇总体规划的规划期限一般为（）年。A 15B 20C 25D 30正确答案：B12. 在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要 求进展事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料， 业主对此产

5、生异议。根据 （）解释，承包商应当采用防火 阻燃材料进展装修。A词句B整体C合同目的D交易习惯13. 由于第三方原因造成的损失，承包商应向（）进展索赔。A业主B工程师C第三方D代理人正确答案：A14. 如下建设项目中，属于依法应当进展公开招标 X围 的是（）A涉与国家安全、国家某某的项目B使用各级财政预算资金的项目C使用企事业单位自有资金的项目D使用上市公司资金的项目正确答案：BGF-2012-0202，委托人与违约承包人解除合同后，监 理人完成的善后工作属于。A正常工作B本职工作C额外工作D附加工作正确答案：D17. 根据标准设计施工总承包招标文件2012年版中的合同条款与格式，符合专用合同

6、条款约定的开始 工作条件的，监理人应提前丨向承包人发出开始工作通知。A 7天B 14天C 28天D 一个月正确答案：A15. 根据建设工程质量保证金管理暂行方法，全部或局部使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A 3%B 5%C 10%D 15%正确答案：B16. 根据建设工程监理合同示X文本18. 材料设备采购招标中，划分采购合同的原如此是（）。A符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划 实施的风险B有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供 货质量和时间C充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购 本钱的影响D全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运

7、输规划，提 高仓储能力22. 征地、拆迁、报建，属于（）阶段的工作B原审批单位19. 根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额局部应由（）进展补偿。A发包人B承包人C合同条款确定的该风险责任人D造价咨询机构正确答案：C20. 如下关于投标联合体资格条件的说法，正确的答案是（）A联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件D由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的 单位确定其资质等级正确答案：C21. 根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时， 承包人应支付的逾期竣

8、工违约金最高限额为签约合同价的（）。A 1%B 2%C 3%D 5%A项目建议书阶段B可行性研究阶段C建设准备阶段D建设实施阶段正确答案：C23. 工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的（），编制建设工程勘察文件而订立的协议。A地质地理环境特征B岩土工程条件C地质地理环境特征和地下水分布情况D地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案：D24. 工程监理招标的标的是（）。A监理酬金B监理设备C监理人员D监理服务正确答案：D25. 如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经（）批准。C原备案部门D建设行政管理部门正确答案：B26. DB模式中的

9、价格清单是指各阶段的（），清单价格 费用的总和为签约合同价。A计划费用B实际费用C调整费用D计划或实际费用正确答案：AD惩罚性、补偿性、惩罚性正确答案：B29. 根据建设工程监理合同示 X文本 GF-2012-0202，当发生情况时，监理人有权向委 托人发出解除合同的通知。A执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B委托人未批准监理单位更换总监理工程师的要求C委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D由于委托人资金的原因导致被监理的施工暂停 6个月正确答案：D27. 进展总承包的工程，在项目实施阶段，由（）承当实施过程的主要风险。A承包人B业主C监理人D承包人和业主正确答案：A28

10、. 索赔具有?，没有?，只有实际发生了经济损失或工期损害，一方才能向对方索赔。而违约具有？，不仅限于补偿实际损失，还会要求双倍或更高的赔偿。以下选项正确的答案是（）A惩罚性、补偿性、补偿性B补偿性、惩罚性、惩罚性C补偿性、惩罚性、补偿性30. 根据建设工程设计合同示 X文本房屋建筑工 程GF-2015-0209，工程施工前，需向承包人进 展设计交底。A委托人B设计人C工程师D发包人正确答案：B31. 在我国建设程序中“通过多方案比拟，提出评价意见，推荐最优建设方案'的阶段是（）A项目建议书阶段B可行性研究阶段C初步设计阶段D建设前期准备工作阶段正确答案：B32. 法律关系主体与客体的变

11、更A必然导致权利的增加B必然导致义务的增加C必然导致内容的变更D不会导致权利义务的变更正确答案：C35. 如下工程建设项目可以不进展招标的是（）A关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目B全部或局部使用国家融资的项目C利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程 建设项目D需要采用专利或者专有技术的工程建设项目正确答案：C33. 对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A归入无效投标书B不再进入详细评审C仍属于有效投标书D予以淘汰正确答案：C36. 建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A 3B 6C 9D 12正确答案：A34.建设工程监理合同 示X文本GF-2012-02

12、0238. 根据标准施工合同，缺陷责任期满承包人提交对监理人职责的规定中，不包括。A对委托人和承包人提出的意见和要求与时提出处置意见B当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人 与承包人协商解决C当委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三 方公正地作出处理决定D当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁 或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料37. 某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故属于（）。A特别重大事故B重大事故C 一般事故D较大事故正确答案：D最终结清单前，仍有权提出索赔要求。

13、 索赔的原因应是在（）发生的事项。A施工期间B竣工验收期间C缺陷责任期间D合同有效期间正确答案：C39. 根据标准施工合同，关于监理人指示的说法， 错误的答案是（）。A发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利D监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务正确答案：D40. 因承包人的原因造成工程施工进度滞后的， 属于的 延期；承包人不应承当任何责任的延误， 是的延期。以下 选项正确的答案是（）A不可原谅、可原谅B不可原谅、不可原谅C可原谅、不可原谅D可原谅、可原谅正确答案：A41. 根据标准施工合同，不属于施工合同

14、履行中 “不 利物质条件'的是（）。A不利地质条件B不利水文条件C有毒作业环境D不利气候条件正确答案：D42. 根据标准施工合同，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A均采用无条件担保B分别采用无条件担保和有条件担保C均采用有条件担保D分别采用有条件担保和无条件担保正确答案：A43. 施工现场安全防护制度中，关于施工现场生活区、作业环境的要求，如下说法错误的答案是（）A施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离B施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证C施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求D必要时可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍正确答案：D44.

15、 建设工程监理合同 示X文本GF-2012-0202 附录A是用来明确约定丨。A相关服务工作内容和 X围B项目监理机构人员与其职责C项目监理设备配置数量和时间D监理服务酬金与支付时间正确答案：A45. 按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设 项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发（）。A选址意见书B监理人C发包人D总承包人正确答案：C48. 根据标准设计施工总承包招标文件2012年版中的合同条款与格式，发包人同意承包人分包的，承 包人应向提交分包合同副本。A发包人B建设用地规划许可证 B监理人C建设工程规划许可证C发包人和

16、监理人D规划条件通知书D发包人或监理人正确答案：A正确答案：C46. 根据建设工程设计合同示X文本房屋建筑工程GF-2015-0209，委托设计的工程中，如果有局部 属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供给的设备而 需使用外商提供的制造图纸，应负责对外商的设计资 料进展审查，并负责该合同项目的设计联络工作。A发包人B设备安装承包商C设计人D监理工程师正确答案：C49. 根据标准设计施工总承包招标文件2012年版中的合同条款与格式，承包人对总监理工程师授权的 监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在内对该指示予以确认、更改或撤销。以下选项正确的

17、答案是A 48小时、48小时B 24小时、24小时C 36小时、36小时D 24小时、48小时正确答案：A47. 根据标准施工合同，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A设计人50. 关于招标程序和要求的说法，正确的答案是（）A依法必须进展招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款C招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准D招标人对已发出的招标文件进展必要澄清或者修改的，应当重新发布经过澄清或者修改的招标文件正确答案：C51. 城乡规划法所称城乡规划，包括城镇体系规划、 城市规划、镇规划与（）。A区规划B

18、村庄规划C乡规划D乡规划和村庄规划正确答案：D52. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、 经济等方 面的专家组成，人数为人以上单数。 其中技术、经济等方 面的专家不得少于总数的。正确的选项是 （）。A 3 ； 1/2B 3 ； 2/3C 5 ； 1/2D 5 ； 2/3正确答案：D53. 根据建设工程设计合同示X文本房屋建筑工程GF-2015-0209，设计合同中约定的费用如为估算 设计费，需按批准的核算设计费。A扩大的初步设计概算B施工图预算C地质地理环境特征和地下水分布情况D地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案：D54. 建设工程监理投标文件的核心是（）。A监理实施细如此B监理大纲C监

19、理服务报价单D监理规划正确答案：B55. 根据建设工程监理合同示X文本 GF-2012-0202，关于委托人义务， 正确的答案是。A在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密B对建设工程有关事项和工程设计提出建议C负责合同的协调管理工作D在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料正确答案：D56. 以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的答案是（）。A主合同和从合同并存时，两者发生互补作用B主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力C从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律 效力D从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律 效力 正确答案：CC委托书一

20、协议书一通用条件D协议书一委托书一通用条件正确答案：D57. 建设工程质量管理条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（）的罚款。A工程合同价款1%以上2河下B 5万元以上10万元以下C 20万元以上50万元以下D 50万元以上100万元以下正确答案：D60. 施工过程中最高的行为准如此是（）A合同B事实C法律D建筑法正确答案：A61. 安全生产事故隐患报告义务，主要是（）的安全责任。58. 根据建设工程监理合同示X文本 GF-2012-0202，监理合同的有效期是从监理合同双方 签字之日起，到丨止。A

21、完成监理合同约定的监理工作之日B签订监理合同时约定的完毕日C被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日D完成正常监理工作和附加监理工作之日正确答案：C59. 根据建设工程监理合同示X文本 GF-2012-0202，对于非招标的监理工程，除专用条件 另有约定外，如下合同文件解释顺序正确的答案是丨。A通用条件一协议书一委托书B委托书一通用条件一协议书A建设单位B勘察、设计单位C监理单位D施工单位正确答案：C62. 某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。在签订的 合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体 规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包

22、括大厅和包 厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。根据（）规如此，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。A对合同条款起草人不利B主X合同有效的解释优先C排他D同类相容正确答案：C63. 建设单位应当在建筑工程开工前， 申请领取施工许 可证。建设行政主管部门应当自收到申请之日起 （）日内, 对符合条件的申请颁发施工许可证。A 7B 15C 28正确答案：C66. 以下说法正确的答案是（）A违约事件的发生，不一定在合同文件中有约定B发生不可抗力可以免除追究当事人的违约责任C索赔事件的发生，必定是合同当事人一方引起的D监理人未能按照合同约定完成工作不视为发包人违约正确答案：BD 30正确答案：

23、B64. 事故发生后，事故调查应由设区的市级人民政府组 织事故调查组进展调查的事故是（）。A特别重大事故67. 工程总承包是指工程总承包企业受业主委托， 按照 合同约定对工程建设项目的设计、 采购、施工、试运行等 实行（）的承包。A全过程B假如干阶段C全过程或假如干阶段B重大事故 D设计和施工阶段C较大事故正确答案：CD 一般事故11 / 28正确答案：C65. 合同法规定，债权人自知道撤销事由之日起 ？ 年内或者债务人的行为发生之日起 ？年内，没有行使撤 销权的，该撤销权消灭。正确选项是 （）。A 1，2B 2，5C 1，568. 根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同 条款时，正确的处理

24、方式是 （）。A直接与保险人协商一致后，并通知发包人B直接与保险人协商一致后，并通知监理人C应事先征得发包人同意，并通知监理人D应事先征得监理人同意，并通知发包人正确答案：C69. 建设工程质量管理条例 对最低保修期限作出规定，正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为 （） 年。A 2B 5C 8D合理使用年限正确答案：B70. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入，是（）的安全生产责任。A建设单位B勘察、设计单位C物资供给单位D施工单位正确答案：D71. 根据标准施工合同，如下属于监理人在工程施 工准备阶段职责的是（）。A组织施工图设计交底B审查承包人质量管理体系C组织专项施工方案论证D

25、审查暂估价与暂列金额正确答案：BA竣工后检验B缺陷责任期C交付期D竣工试验正确答案：B73. 履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是（）。A同时履行抗辩权B后履行抗辩权C违约救济权D不安抗辩权正确答案：A74. 甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程 质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法， 正确的答 案是（）A乙就分包工程对建设单位承当全部法律责任B甲就分包工程对建设单位承当全部法律责任C甲和乙就分包工程对建设单位承当连带责任D甲对建设单位承当主要责任，乙承当补充责任正确答案：C72. 合同结算，是

26、指合同约定的 （）终止后，承包人已 按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的， 发包人与承 包人结清全部剩余款项的活动。75. 如下情形中，属于监理人不履行合同义务的是（）A无正当理由单方解除合同B未按规X程序进展监理C未能与时发出相关指令，导致工程实施进程发生重大B EPC延误或混乱C EPD未完成合同约定 X围内的工作正确答案：AD PC正确答案：B76. （） 是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债 务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合 约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己 履行债务的条件而中止履行合同的权利。A同时履行抗辩权B不安抗辩权C后履行抗辩权D保证履

27、约抗辩权正确答案：C79. 以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的答案是（）。A变更后的合同局部，原有的合同失去效力，当事人应 当按照变更后的合同履行B合同的变更只对合同未履行局部有效，不对合同中已 经履行局部产生效力C合同的变更不产生追溯力D合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利正确答案：D下述法律效A DBB法律行政法规 地方政府规章 地方性法规77. 根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任 的说法，正确的答案是（）。A承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措 施计划B合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承当，安 全作业环境所需费用由发包人承当C承包人对施工现场所有人员的工伤

28、事故承当责任D因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包 人自行承当正确答案：A78. 交钥匙总承包是（）业务和责任的延伸，最终是向 业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。80. 某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝 土，施工方对此专门提出的索赔为（）A单项索赔B默示索赔C综合索赔D明示索赔正确答案：A81. 法律效力等级是正确适用法律的关键, 力排序正确的答案是A行政规章 宪法行政法规 地方性法规C行政法规 部门规章 地方性法规 地方政府规章D宪法法律行政法规 地方政府规章正确答案：D82. 保证安全生产投入，是（）的安全责任。A建设单位B勘察、设计单位C监理单位D施工

29、单位正确答案：A正确答案：C85. 施工索赔的处理通常包括以下环节：意向通知证据资料准备索赔报告的编写提交索赔报告索赔 报告评审谈判解决争端的解决，正确的处理程序是（）A -B-C-D-正确答案：B83. 建设工程质量管理条例规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处（）的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承当赔偿责任。A工程合同价款2%以上4河下B 5万元以上10万元以下C 10万元以上20万元以下D 20万元以上50万元以下正确答案：C84. 建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人员， 应当依法取得（）的X围内从事建筑活动。A相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉与

30、B相应的职称证书，并在其职称等级对应C相应的执业某某书，并在执业某某书许可86. 建设法规体系由很多不同层次的法规组成，如下选项中不属于建设法规的是A某某省城乡规划管理条例B市建筑工程施工许可方法C某某省高级人民法院发布的工程案件判例D工程建设标准正确答案：C87. 按照工程建设阶段分类，工程合同可分为（）A勘察合同、设计合同和施工合同B监理合同、担保合同和施工合同C设计合同、监理合同和施工合同D担保合同、设计合同和施工合同D相应的继续教育证明，并在其承受继续教育正确答案：A88. 以下不属于代位权成立条件的是（）。A债务人对第三人享有债权B债务人实施了处分财产的法定行为C债务人的行为对债权人

31、造成损害D债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。正确答案：B89. 在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风 险由（）承当。A提存机关B债权人C债务人D债权人与提存机关共同正确答案：B90. 根据标准施工合同，“合同进度计划'是指（）。A承包人投标书内提交的进度计划B施工准备阶段承包人编制的进度计划C承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划 正确答案：C91. 以下不属于合同法律关系客体的是（）。A行为B事件C物D智力成果正确答案：B92. 在工程项目合同体系中处于主导地位的合同是（）A保险合同B施工承包合同C工程设计

32、合同D贷款合同正确答案：B93. 根据建设工程勘察合同示X文本GF-2016-0203，勘察合同实行定金或预付款的，双方 应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预 付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前天。A 7B 14C 21D 一个月正确答案：A94. 根据我国现行法律规定， 一般建设项目按和两个阶 段进展设计。正确选项是 （）A初步设计、技术设计B初步设计、总体设计C初步设计、施工图设计D总体设计、施工图设计正确答案：C2、多项选择题95. 依照工程建设项目招标 X围和规模标准规定， 必须通过招标投标选择承包人的项目 X围内，总投资低于 3000万元人民币，但单项合同估算价达

33、到 （）的，也必须 进展招标。A施工单项合同估算价在 200万元人民币以上的B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100 万元人民币以上的C施工单项合同估算价在 500万元人民币以上的D重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150 万元人民币以上的E勘察、设计、监理等的服务采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的正确答案：ABE96. 以下属于索赔证据根本要求的是（）A唯一性B与时性C全面性D真实性E有效性正确答案：BCDE97. 根据建设工程设计合同示X文本房屋建筑工程GF-2015-0209，在设计合同的履行中，发包人因 非设计人原因要求终止或解除合同的，如此A设计人未开始

34、设计工作的，退还发包人已付的定金B设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金C设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设 计费D设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费正确答案：BCE98. 世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。A运输费用B技术性能、维修、运行费C售后服务D标准备件E企业财务状况与银行信用正确答案：ABCD99. 根据建设工程监理合同示X文本GF-2012-0202，需要在协议书中约定的内容有。A监理合同文件组成B总监理工程师C监理与相关服务酬金D合理化建议奖励金额确实定方法

35、E监理与相关服务期限正确答案：BCE100. 以下属于施工投标策略的有 （）。A不平衡报价B多方案报价C无利润算标D增加建议方案E以缩短工期为承诺正确答案：ABCD101. 根据建设工程勘察合同示X文本GF-2016-0203，发包人的义务包括A应提供开展工程勘察工作所需要的图纸与技术资料B应以书面形式或口头形式向勘察人明确勘察任务与技 术要求C应提供工程勘察作业所需的批准与许可文件D应为勘察人提供具备条件的作业场地与进场通道E应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支 付安全生产防护费用正确答案：A C D E102. 如下属于城市总体规划、镇总体规划的强制性内 容的有（）。A规划区X围

36、、规划区内建设用地规模B根本农田和绿化用地C禁止、限制和适宜建设的地域X围D防灾减灾E水源地和水系正确答案：ABDE103. 以下属于合同法中所述的合同法律特征的是 （）。A合同是两个以上当事人意思表示一致的协议B合同是一种民事法律行为C合同是一种行政法律行为D合同以设立、变更、终止身份关系为目的E合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的正确答案：A B E104. 工程施工管理具体包括（）等几方面的内容。A施工调度B施工准备C施工安全D文明施工E环境保护正确答案：ACDE105. 工程索赔的依据有（）A工程检验报告B工程进度计划C施工合同文本与附件D施工许可证E招标文件正确答案：ABCE

37、106. 如下属于监理人应履行职责的有（）A与时处置委托人、施工承包人与有关各方的意见和要求B按仲裁机构或法院要求提供必要的证明材料C处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜D要求施工承包人调换其不能胜任本职工作的人员E协调工程建设中所有外部关系正确答案：ABCD107. 根据建设工程勘察合同示X文本GF-2016-0203，勘察合同履行过程中，勘察承包人应做到A提出勘查技术要求B勘查进度符合合同规定C自行解决勘察现场的土地使用和通道D勘察成果质量符合规 X与合同的约定E勘察中的漏项与时予以勘察，但由此支出的费用由发包人承当正确答案：BD108. 招标活动中必须遵循的公开原如此是指（）。A给所有

38、投标人同等的信息量B招标活动信息公开C开标活动公开D评标标准公开E定标结果公开正确答案：BCDE109. 根据标准施工合同，履约担保和预付款担保的 主要区别有（）。A担保的方式不同B担保的金额不同C担保的期限不同D担保的作用不同E被担保的主体不同正确答案：BCD110. 根据标准设计施工总承包招标文件2012年版中的合同条款与格式，如下关于设计施工总承包 合同模式下分包合同的说法错误的答案是A承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工 分包给第三人D分包人的资质能力

39、不需要经过监理人审查E发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本正确答案：BD111. 根据标准施工合同，履约担保的特点有（）。A担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B采用无条件担保方式C能快速解决承包方严重违约对施工的影响D能降低发包人合同风险E有助于加强发包人的履约责任心正确答案：AB招标的项目正确答案：BCD112. 工程监理合同生效后，出现（）情况致使监理人不能完成全部或局部工作，合同终止后的善后工作以与恢复 服务的准备工作应为附加工作。A因委托人原因致使监理人服务的工程被迫终止B因委托人原因致使被监理合同终止C因监理人原因致使监理合同终止D因施工承包人原因

40、致使被监理合同终止，实施工程需 要更换施工承包人E不可抗力原因致使被监理合同暂停履行或终止正确答案：ABDE113. 按索赔发生的原因，索赔可分为（）A工程延期索赔B工程变更索赔C工程加速索赔D道义索赔E意外风险和不可预见因素索赔正确答案：ABCE114. 如下关于邀请招标的说法，正确的答案是 （）。A邀请招标相比于公开招标更有利于获得最优报价B邀请招标相比于公开招标更节省本钱C邀请的投标人不应少于 3个115. 如下关于设计施工总承包合同的说法正确的答案 是（）A减弱实施阶段发包人对承包人的监视和检查力度B设计方案最优C可以减少设计变更D减少承包人的索赔E建设周期长正确答案：ACD116.

41、如下工程建设国家标准中，属于强制性标准的有 （）。A勘察、规划、设计等通用的综合标准B施工、验收等重要的通用的质量标准C重要的通用的实验和评定方法等标准D通用的有关安全、卫生和环境保护的标准正确答案：ABCD117. 建设工程安全生产管理条例规定，违反本条 例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有如下（）行为的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的， 责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书； 造成 损失的，依法承当赔偿责任。A未编制拆装方案、制定安全施工措施的;D邀请招标适用于涉与国家安全，适宜招标但不宜公开B未由专业技术人员现场监

42、视的；C未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；D未经监理工程师验收合格，擅自投入使用的；E未向施工单位进展安全使用说明，办理移交手续的正确答案：A B C E118. 根据建设工程设计合同示X文本房屋建筑工程GF-2015-0209，发包人应向设计人提出的项目设 计要求有A合理使用年限要求B限额设计的要求C设计费用要求D地质地理环境特征和地下水分布情况E地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案：A B D119. 根据建设工程质量管理条例，如下行为中属于 建设单位应当被责令改正， 处20万元以上50万元以下罚 款的有（）。A迫使承包方以低于本钱的价格竞标的B任意压缩合理工期的C未按照国家规定办理

43、工程质量监视手续的D施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工 的E欠付工程款数额较大的正确答案：A B C D120. 根据标准设计施工总承包招标文件2012年版中的合同条款与格式，设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于丨资料错误，导致承包人增加费用或延误工期，均由发包人承当，并向承包人支付合理利润。A对工程的工艺安排B试验和检验标准C发包人要求中引用的原始数据和资料D承包人可以核实的数据E对某工程局部功能的要求正确答案：ABCE121. 如下关于分包的说法中，正确的有 （）A分包人直接对建设单位负责B中标人为节约本钱可以自行决定将中标项目的局部非 关键性工作分包给他人

44、完成C经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分 包给他人完成D经招标人同意，承受分包的人可将项目再次分包给他 人E中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的局部 非主体工程分包给他人完成正确答案：C E122. 根据建设工程监理合同示X文本GF-2012-0202，如下属于监理人需要完成的根本工作 内容的是。A主持工程竣工验收B编制工程竣工结算报告C检查施工承包人的试验室D验收隐蔽工程、分局部项工程E主持召开第一次工地会议正确答案：CD123. 合同风险评价主要包括（）A风险的辨识B风险的比拟C风险的评估D风险的选择E风险的判断正确答案：ACE抢险救灾等工程的建筑活动正确答案：CDE12

45、6. 如下各项权利中，属于施工作业人员安全生产权 利的是（）A检举权B控告权C批评权D承受安全教育培训的权利E危险报告权正确答案：ABC124. 广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协 议，除了包括民事合同外，还包括（）等。A债权合同B行政合同C劳动合同D身份合同E经济合同正确答案：BC127. 根据建设部关于培养开展工程总承包和工程项 目管理企业的指导意见，以下属于工程总承包的有 （）A BOTB EPCC DBD E-PE CM正确答案：BCD128. 勘察投标书的评标内容主要包括（）125. 如下不属于建筑法调整对象的是（）。A勘察方案是否合理 A各类房屋建筑的建筑活动B勘察技术水平

46、是否先进 B水利工程的发包与承包活动C勘察进度快慢 C农民自建低层住宅的建筑活动D古建筑等的修缮D报价是否合理E投入、产出经济效益比拟E预付款保函正确答案：ABE正确答案：ABD正确129. 不可抗力是指（）的客观情况。A不能判断B不可改变C不能预见D不能防止E不能克制正确答案：CDE130. 根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填 写的内容有（）。A签约合同价B合同工期C双方义务D质量标准E项目经理正确答案：ABDE131. 根据标准施工招标文件，标准施工合同中给出 的合同附件格式，包括（）。A合同协议书B通用条款C专用条款D履约保函132. 总价合同是指业主付给承包商的款额在合同中是 一

47、个规定的金额即总价的合同，又称闭口合同、包干 合同。根据工程合同总价变化的可能性，可进一步分为丨，另外还有管理费总价合同。A固定总价合同B调值总价合同C固定工程量总价合同D纯总价合同E估计工程量总价合同正确答案：ABC133. 根据标准施工合同，关于暂估价的说法， 的有（）。A暂估价中涉与的专业工程一定会实施B暂估价是签约合同价的组成局部C暂估价中涉与的专业工程不需要进展招标D暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E暂估价金额由监理人控制使用正确答案：ABD134. 承包商的索赔要求成立必须同时具备（）A与合同相比拟已经造成了承包人工程项目本钱的额外支出或直接工期损失B造成了费用增加或工期损失的

48、原因不是承包商的行为责任C按合同规定不应由承包商承当的风险D承包商提供的证据足以支持自己的主XE承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告正确答案：ABCE135. 根据建设工程质量管理条例，如下选项属于建设工程竣工验收应当具备的条件的是（）。A完成建设工程设计和合同约定的各项内容B有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件C有完整的技术档案和施工管理资料D有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进 场试验报告E有建设单位签署的工程保修书正确答案：A C D136. 建设法规的作用是（）A建立建设活动行为规 XB规X指导建设行为C保护合法建设行为D规X建设活动商业行为E处罚某某

49、建设行为正确答案：BCE137. 合同成立的条件包括（）。A订立主体存在双方或者多方当事人B合同的订立符合法律规定C对主要条款达成合意D合同按规定办理了批准、登记手续E合同按约定办理公正、鉴证手续正确答案：AC138. 施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。A获得防护用品权B获得保险赔偿权C拒绝违章指挥权D安全生产决策权E紧急避险权正确答案：ABCE139. 如下属于乡规划、村庄规划的内容的有（）：A确定规划区X围B农村生产、生活服务设施、公益事业等各项建设的用 地布局、建设要求C对耕地等自然资源和历史文化遗产保护、防灾减灾等 的具体安排D绿地和公共活动场地的规划设计E本行政区域内的村庄开

50、展布局正确答案：A B C E140. 依法必须进展施工招标的工程建设项目，可以采 用邀请招标的情形有（）。A项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供 选择B采用公开招标方式的费用占项目合冋金额的比例过大A自然人C涉与国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标且B法人不宜公开招标C经济人D施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术D社会人E在建工程追加附属小型工程或者主体加固工程E其他组织正确答案：ABC正确答案：ABE141. 组织编制机关可按照规定的权限和程序修改省域城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划的情形有（）。A上级人民政府制定的城乡规划发生变更，提出修改规划要求的B行政区划调

51、整确需修改规划的C因国务院批准重大建设工程确需修改规划的D经评估确需修改规划的E地区经济开展规划调整的正确答案：A B C D142. 合同解除有两种方式，即约定解除和法定解除。 其中的约定解除包括（）。A不可抗力解除B约定解除C违约解除D其他解除权E协议解除正确答案：BE144. 单价合同包括哪几种形式（）A固定工程量单价合同B估计工程量单价合同C调值单价合同D纯单价合同E单价与包干混合式合同正确答案：BDE145. 据合同法规定，可引起合同终止的几种情形 中，不影响合同中结算与清理条款与有关争议解决方法条 款效力的情形是（）。A债务相互抵消B合同被解除C债务人依法将标的物提存D债权债务归于一人E法律规定或者当事人约定终止的其他情形正确答案：BE143. 合同法律关系主体的种类包括（）146. 根据标准施工合同，工程施工准备阶