水电工劳务分包

1、水电工劳务分包协议书发包方： 以下简称甲方承包方：以下简称乙方依照？中华人民共和国合同法 ？、?中华人民共和国建筑法 ？以及其他有关法律、行政 法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用原那么，确保工程施工质量、平安生产、文明施工 和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各班组互相配合，发挥各自的 积极性，双方就本建立工程的相关劳务作业协商一致，从明确双方职责目的出发， 订立本协议。、工程名称： 。二、承包工程内容及范围设计图纸及设计变更中的全部工程。其主要工作内容以 下：给水系统预埋及安装；室内外排水系统预埋及安装；给水设备安装及调试；照明系统线 路设备及开关插座预埋及安装；避雷系统

2、的安装；电视、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋。三、承包方式乙方以包人工费、小型工器具及生产工具甲方只提供塔吊、物料提升机包质量、 包工期、包平安生产的形式承包。四、合同工期和履约保证金要求1乙方必须服从现场工程部的工期安排，工作时间按本工程部规定执行，遵照工程部下达 的施工进度方案表按时完成任务。2、乙方在签订合同时一次性缴纳中标总价的 5%履约保证金，其中1%为平安文 明施工保证金，1%为质量保证金，1%为施工进度保证金，2%为农民工工资保 证金，待工程任务全部完成竣工验收合格后一个月内无息退还。五、质量标准及验收要求乙方应确保所承包的分项工程到达合格质量标准质量标准评定以国家或行业的

3、质量 检验评定标准为依据。六、平安施工与检查1、承包人应遵守工程建立平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受 行业平安检查人员依法实施的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于承包人平安措施不力造成的事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。2、 发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进展施工，因发包人原因导致的平安事故，、 由发包人承当相应责任及发生的费用。3、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，事前应向工程部平安员提出平安防护措施，经平安员认可后实施，防护措施费用由发包人承当。七、合同计价方式及单价1本合同

4、采用固定单价计价合同，工程价款按施工竣工图建筑面积*单价进展结算。2、 承包单价按元/平方+壹元/平方承包给乙方。其中壹元/平方为平安生产风 险责任金，假设因乙方原因发生的平安事故时， 乙方最低应按此金额承当损失， 超出此金额 局部各自承当50%。丨3、乙方应承当因天气原因、市场人工工资上涨、设计变更，甲方不给于任何补工调价。八、进度款结算及支付1为保证施工生产的稳定、连续性，甲方按当月所按成的施工形象进度按自然层支付 乙方%的工程款。其中：预埋按承包单价x _% x 80% x当月完成建筑面积；排水安装按承包单价x _% x 80% x当月完成建筑面积； 给水安装按承包单价x _% x 80

5、% x当月完成建筑面积； 电气安装按承包单价x _ % x 80% x当月完成建筑面积；2、结算程序：每月25-28日核定当月1-25日前的工程量，乙方提交月进度款结算资料交 甲方主管工长审核；甲方工长及平安管理人员填写分项工程验收单、下道工序工长签字验收及携带与付款金额相等的工资表，经工程经理审核；财务付款；假设乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、平安及违反国家有关规定而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。九、竣工结算及支付1、 工程完工且验收通过，乙方在_28_日内提交完整的结算资料交甲方审核，甲方收到乙方结算资料的28日内审核完毕；甲方于完成审核后的28日内支付总工程款的

6、 %，余下待工程竣工验收合格后或质量保修期到期后30日付清。2、 结算程序：主管施工员开具结算单，相关部门审核签字主要是平安、材料部门，工程 经理审核签字，报公司预算部门结算核定，总经理签字同意后，财务部付款。十、双方责任一共约责任1、甲方共约责任：1向乙方提供一套完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知。2派专职工长负责指导技术和技术监视工作，监视乙方合理利用和使用材料。3负责按方案供给主要材料。4按合同要求支付工程款。(5)甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施等，水电费由甲方承 当。2、乙方共约责任：1乙方在现场的班组长为合同签订人，班组长必须现场跟班作业；假设班组

7、长有特殊事 情需离开工地，需向甲方主管工长、工程负责人提交书面请假条，经取的允许前方可离开； 每月班组长在工地现场时间不得少于26天；工程部对班组长考勤，发现无故缺勤情况罚款2000 元/次；假设每月离开工地时间高于 4 天，每超过一天按 500元/工日罚款。(2) 工程质量应到达合同约定的质量标准，因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准， 乙方承当违约经济责任； 甲方可对乙方已完成工程量结算按本合同第七条第2 小点之结算方法x 80%执行。并且可以要求乙方退场；乙方无条件服从。3乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图施工。(4) 乙方必须按照甲方的进度要求安排人力、物

8、力。如乙方不能按照甲方的进度及时上人， 甲方有权自行安排增加人员， 其造成的费用由乙方负责， 并按违约进展处分； 假设乙方不能 完成以分配的工程量， 甲方可以随时调整另行安排其他班组介入或取代。 对乙方已完的工程 量结算按合同第七条第 2小点结算方法x 80%执行。乙方无条件接收并服从。(5) 发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应在第一时间通知甲方主要负责人到场处理；并 根据双方签署的 ?平安生产协议书 ?承当各自相关责任。6平安帽由甲方提供，乙方交纳押金，详见?平安帽管理法 ?执行，除此之外的劳动防护用品胶鞋、雨衣、手套，特殊工作环境的绝缘衣、鞋、裤均由乙方负责。7班组长负责本班人员食宿，严禁

9、用模板及其他周转材料搭设床铺。(8) 班组长负责管理本班人员的现场及生活协调，现场打架斗殴及工作现场外发生的一切 事情均属乙方自身行为，与工程部无关，班组长承当一切后果。(9) 乙方负责提供本班组成员花名册、上岗证、身份证、流动人口生育证、方案生育证、 准生证等国家规定需提供的一切个人证明文件的有效证件复印件。10乙方申报每月进度款结算及工程竣工结算时， 乙方应向甲方提供一份与进度款金额相 等的工资表，工资表上应有每位工人的签字及印章手印 ，工资样表由甲方提供。(11) 负责提供承包范围内的机械设备的出厂合格证供甲方报审，如资料、 设备不符合要求，乙方应无条件更换合格为准。二分项责任补充(1)

10、甲方组织有关人员到工地验收时，乙方班组长必须参加，发现问题立即进展纠正，乙方 不得以任何借口提出异议。如有此现象甲方将对乙方采取一定数量的经济罚款。 2乙方必须无条件服从甲方有关质量、平安、文明施工、进度、本钱节约的管理制度。 3乙方应积极配合甲方完成与此工程有关的相应配套工程或合同承包范围外的工程，单 价由甲乙双方根据现场情况协商。在单价未确定的情况下乙方不得拒绝执行甲方的施工安 排。4甲方所供材料到工地后，乙方负责卸车、指派专人领料后分类堆放，如因乙方原因发 生损坏，由乙方负责照价赔偿。十一、乙方及作业人员必须遵守甲方的违章制度附件 。罚款在当月进度款中扣除。十二、质量保修在质量保修期内承

11、承包人应按法律、 行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定， 当质量保修责任。十三、组本钱合同的文件1、本合同。2、本合同补充协议书。3、本工程部相关管理规章制度及其他制度。4、标准、标准及有关技术文件。5、图纸及变更通知单。十四、违约、索赔、奖励和争议（一）、违约1发包人方面：1.1发包人不按合同约定支付工程进度款，导致工程无法进展；处工程总价款%的违约金。%的违约金。处工程总价款的违约1.2发包人无不正当理由不支付工程结算价款；处工程总价款1.3发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况, 金。2、承包人方面：1.1因乙方原因不能按照甲方下达的进度方案表完成任务，处工程总价款的违

12、约金。1.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，处工程总价款_%的违约金。1.3发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，处工程总价款的违约金。1.4假设乙方无故不履行合同，那么履约保证金不退回。二、索赔1、发包人未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承当责任的其他情况，造成工期延误和或承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可向发包人索赔。2、承包人未能按合同约定履行义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人向承包人 提出索赔。三、奖励1、如质量、进度到达合同约定要求，不出任何平安事故，那么给予乙方元/平方按建筑面积的奖励。四、争议1、发、承包

13、人在履行合同时发生争议，可以和解或者邀请第三方调解。当事人不愿和解、 调解或者和解、调解不成的，可选择仲裁机构申请仲裁，或另行选择其他方式解决。2、合同履行时发生争议，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并 保护好已完工程：2.1单方违约导致合同确以无法履行，双方协议停顿施工；2.2调解要求停顿施工，且为双方接收；2.3仲裁机构要求停顿施工；2.4法院要求停顿施工；卜五、合同生效和终止1、双方签字盖章后生效。2、发包人、承包人履行合同全部义务后，本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后，发、承包人应当遵循老实信用原那么，履行通知、协助、保密 等义务。十六、其他未尽事宜经双方相

14、互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。十七、本合同一式 份，双方各执 份。附件一、承诺书 附件二、关于不拖欠工程民工工资的承诺附件三、施工平安生产协议书附件四、罚款通知书附件五、廉洁协议书承包方：发包方：委托代理人身份证号码：日期：日期：附件一承诺函致：XXXX建筑施工工程部对贵方组织的水电安装劳务招标事项，我方承诺是在充分理解招标人的招标意愿后进展投标报价，假设我方中标，我方愿意做如下承诺：1、为在招标人要求的工期内完成工程水电安装施工，我方承诺施 工中至少配 置劳动力人，其中： 管理人员人，水电工人，付工人。假设因我方组织不当不能按照招标人施工整体进度方案完成必要的工作内容， 愿意承

15、受招标人另外组织其他队伍进 展施工，我方承诺同意招标人按照我方与招标人合同约定的单价的1.2倍由招标人与其他分包队伍签订合同，其中招标人多支出的20%局部由我在我方结算款中 扣除，做为我方支付给招标人的违约金。假设我方无力组织施工完合同约定的内 容，我方承诺招标人可另行组织其他队伍进展施工， 招标人与我方退场结算按照 我方实际完成的工程量乘以合同约定的单价的 80%结算，其余的20%做为我方 给招标人造成其他损失的补偿不再向招标人索要，同时在招标人发出书面退场通知给我方5天内我方无条件进展退场。2、我方承诺合同约定的我方主要管理人员不限班长，在合同工期内常驻现 场，离开现场超过8小时须向招标人

16、请假，否那么发现一次，愿意承受招标人的 罚款2000元/次.人。3、 我方承诺：同意招标人对工程的水电安装劳务分包给我方，并与我方签订劳务分包合同。工程质量到达 O严格执行？建立工程质量管理条例？中有关工程保修条款。4、本工程施工过程中我方将合理调配各工种施工人员，招标人原因引起的 窝工不向招标人提出任何费用索赔要求， 但可以延长工期，工期的延长以甲方确 认的为准。5、在招标人资金紧张情况下，我方承诺愿意垫付个月且至少万元的进度工程款，以保证工程正常进展施工，同时保证不向招标人提出任何其 他补偿费用的索赔。6、我方将严格按照与农民工的合同支付工资，确保农民工工资足额按时发放。假设出现拖欠农民工

17、工资事项，一切责任均由我方自行承当。并愿意承受招 标人的罚款5万元/每聚众讨薪一次或是聚众停工或是怠工一次 8小时为一次。7、在本工程施工过程中，我方施工范围内的所有的材料的损耗不超出 定额损耗的50%，倘假设超出此约定，我方愿意承当超出局部的费用；周转料 损耗到达招标人的合同约定，超出招标人约定发生的费用全部由我方承当。8、在施工过程中遇到其他分项工程穿插作业时， 我方承诺无偿并全力配合， 按招标人要求执行，确保工程施工顺利进展。9、在获得中标通知书的7个工作日内将5%履约保证金打入贵方账户。10、在确保工程质量、工期的前提下，发挥我方的本钱管理优势，以合理 的价格中标。在施工期间内我方保证

18、劳务工费及材料价格不随市场价格的上调而上调承诺人:日期： 年 月 日附件二关于不拖欠工程民工工资的承诺为维护社会稳定， 标准建筑市场劳务用工秩序， 保障建立领域民工的切身利 益，我们做出如下承诺：1、严格执行国务院 ?关于切实解决建立领域拖欠工程款的通知 ?和当地有关 规定，遵守国家的有关工程建立的法规， 自觉维护和标准建筑市场秩序， 诚信守 法，不拖欠农民工工资。2、标准劳务用工行为，与劳动者签订劳动合同，杜绝非法用工；在获得工 程款后，优先偿付民工工资。3、承接的工程不转包、不挂靠。4、严格执行有关规定，按时按月支付民工工资，所付月工资不低于当地最 低工资标准。5、如发生工程款或拖欠民工工

19、资纠纷，自觉主动配合有关部门做好调解工作，杜绝民工上访事件发生，确保社会稳定。如果发生类似事件，与发包人无关承假设 人：日期： 年 月 日附件三、施工平安生产协议书施工平安生产协议书劳务作业发包人：劳务作业承包人：发包人将工程委托承包人施工，为了明确双方的平安生产责任，确保施工平安，双方在签订合同的同时签订本协议， 协议内容如下：1、双方必须认真贯彻执行国家和上级平安生产主管部门颁发的有关平安生 产、消防、劳动保护的方针、政策，法规及有关规定。2、双方都应建立健全本单位的平安生产管理体系，建立各级人员平安生产 责任制，制订各种平安管理制度，明确专职和兼职的平安管理人员。3、各项平安技术措施、平

20、安交底均由发包单位编制，所施工的各种平安防 护设施必须经发包单位验收合格后才能使用。任何单位违反上述规定所造成的后 果均由责任单位承当。4、承包人进场后应及时提供作业人员花名册以及身份证复印件和近一个月 的体检表，有条件的工程可以和附近医院联系进展体检，承包人负责体检费用。对年龄超标和体检不合格的工人严禁进入现场作业。发包人在收到花名册后会同 承包人共同对人员进展三级教育。 承包人施工过程中人员发生变化应及时汇报给 发包人，否那么承包人承当人员未经平安教育造成的后果。5、承包人在施工期间必须承受发包人的催促、检查和指导。在施工过程中 发现承包人违章作业或者违反其他平安管理规定， 发包人有权对承

21、包人进展经济 处分、停工、以及更严厉的处分措施。6、承包人所使用的平安防护用品如平安帽、平安带、防护服装等应由发包 人统一负责采购、 编号登记和发放， 费用由承包人负责。 严禁承包人自行采购平 安防护用品。7、承包人对所处的施工作业环境、机械设备必须认真检查，发现隐患应立 即停顿施工， 并报揭发包人， 由发包人确认后指定责任单位落实整改， 消除隐患 并通知承包人前方准施工。一旦施工，就表示该施工单位已确认施工作业环境、 机械设备等符合平安要求。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。8、机械设备、脚手架、卸料平台等设施在搭设、安装完毕后，必须经历收 合格方可投入使用。 严禁在未经历收或验收不合

22、格的情况下使用， 否那么由此发 生的后果由使用方负责。 在施工过程中， 承包人负责日常检查和维护， 由于检查 和维护不到位造成的后果由承包人承当责任。9、承包人对施工现场的脚手架、各类平安防护设施、平安标志和警示牌不 得擅自撤除更改。 如确实需要撤除更改的， 必须经发包人指派的平安管理人员同、八意。10 、特种作业必须执行?国家特种作业人员平安技术培训考核管理规定?，承包人进场后应及时将特种作业人员的有效操作证原件报发包人审核， 审核合格 后发包人留复印件存档11、承包人在施工中，应注意地下管线及上下压架空线路的保护。发包人 对地下管线和障碍物应详细交底， 承包人应贯彻交底要求， 如遇到情况，

23、 应及时 向发包人和有关部门联系，采取保护措施。12、贯彻谁施工谁负责平安的原那么。承包人的人员在施工期间，造成伤 亡、火灾、机械等事故包括由承包人责任造成发包人人员、第三方人员伤亡 ， 承包人负责上报发包人、 单项平安事故经济损失在承包人结算总额的 20% 以内由 承包人负责，超出局部发包人和承包人各承当 50% 。13、承包人应确保施工人员身体安康，特殊工种严格遵守国家关于年龄的 限制，其他工人年龄限制在 18岁至 55岁之间。 假设私自招用不符合规定的人员， 一经查处将对承包人进展每人不少于 1000 元的经济处分， 不符合人员强制清场， 并承当政府部门的罚款。造成平安事故的，承包人应负

24、全部责任。14、为了工程部有效实施平安管理，所有承包人在签订劳务分包合同时应 同时向工程部财务交纳 1万元平安抵押金，日常平安管理中所罚款项均从抵押金 中扣除，抵押金扣完后， 工程部应催促承包人及时补交， 否那么停顿支付工程款。 分包工程结算时，应将剩余的抵押金交还给承包人。15、发包人对承包人的罚款单，承包人应主动确认，承包人不签字的，罚 款单经工程经理或者平安员签字后生效并送财务执行， 同时平安管理人员对承包 人不服管理的行为记不良记录一次， 每半年将承包人不良记录行为经工程经理签 字后上报公司平安质量监察部备案，作为合格分包方评价的依据。16、承包人应主动承受上级部门的检查，对各项罚款无

25、特殊原因逾期不缴 者，由发包人平安质量监察部向所属工程部下达双倍处分决定书， 由工程部财务 部门在付劳务分包工程款时代扣并上缴，同时对该承包人记不良记录一次。17、对于承包人在同一个工程中到达三次不良行为记录者，不得进入发包 人次年度合格分包供方方名册。 附：不良行为记录标准 。附：不良行为记录标准承包人具备以下行为之一的，记不良行为一次、承包人不服从工程部平安管理，不在罚款单上签字的；、发包人开具的处分单不按时交纳罚款的；、无视平安管理，出现重伤以上事故的；、对工人教育不严格，出现内部打架斗殴行为或者与其他队伍打群架的;、因劳资纠纷出现围攻工程部、上级部门及政府部门的；18、保险事故发生时，

26、承包人和发包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。未尽事宜，执行发包人平安生产管理方法。劳务作业发包人：劳务作业承包人：附件四工程罚款通知单编号：受罚单位施工部位时间罚款原因：年月日罚款金额接收人检查部门审批人备注：1、受罚款单位接到通知单后如有异议，1天内以书面形式向检查部门进展申诉，如无正当理由不签字不接收，3天后自动生效且双倍罚2、此罚款单检查部门、财务部各保存一份，月底从结算的工程价款 中扣除。附件五廉洁协议书甲方:XXXX建筑施工乙方；为标准甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，保持廉洁自律的工作作风，防 止各种不正当行为发生， 根据国家法律法规和怀化德鑫建筑施工有关规定， 经甲 乙双

27、方协商，签订本协议书。第一条、 甲乙双方共同责任一、严格遵守国家相关法律法规制度以及有关廉政建立的各项规定。二、严格遵守商业道德和市场规那么，共同营造公平、公正的商业交易环境。三、甲乙双方均负有发现对方不廉洁行为， 并及时提醒和催促对方纠正的权力和义务。第二条、甲方及其人员的责任一、不得索要或承受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证劵、支付凭证、贵重物品等。二、不得利用职权为乙方谋取不正当利益，从而收取好处费或感谢费。三、不得脱离公司私自引进施工班组分包本工程甲方 业主合同外工程。四、不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。五、不得违反规定在乙方及相关单位投资入股， 不得向乙方单位及人