最新工程工程合同汇编十篇

1、亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档【精华】工程工程合同汇编十篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。【精华】工程工程合同汇编十篇随着法律知识的普及，合同的用途越来越广泛，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我们为大家收集的工程工程合同10 篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。工程工程合同篇1委托人： xxx( 以下简称甲方 )咨询人： xxx( 以下简称乙方 )甲方因工程业务需要， 需委托乙方对相关工程造价编制预算、结

2、算、核对工程预结算，本着平等、自愿、互惠互利的原则，经过双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx一期。2、服务内容：编制工程预算、结算、竣工结( 决 ) 算; 与建设1单位 ( 或其受权委托人) 核对工程预算、结算、竣工结( 决 ) 算 ; 按与建设单位签订的施工合同及甲方要求及时申报、核对各项进度报表 ; 审核甲方分包工程进度及结算造价; 施工过程中的价格申报、确认及造价审核、控制、工程商务洽谈、变更及合同争议的鉴定与索赔 ; 编制工程造价计价依据及对工程造价

3、进行监控和提供有关工程造价信息资料等( 不含水电安装工程、钢筋工程量计算 ) 。二、咨询人的权利1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。4、按合同约定取得酬金。三、委托人的权利1、委托人有权向咨询人询问工作进度情况及相关的内容。2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员， 直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。2

4、4、委托人有权对咨询人提交的各项成果进行审核。四、咨询人的责任1、从专业角度出发，尽心尽职及时做好合同服务内容内的工作 ; 书面提出总承包合同执行全过程中造价方面应注意的各项事项，包括结算资料的收集、整理，确保结算资料完整、有效。2、向委托人提供与工程造价业务有关的资料，包括工作计划等。3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。4、经审核的结算成果，造价误差在1%(不含 1%)以上，视为乙方失职。5、咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。6、咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的

5、日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。7、咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务， 因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。8、咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或3答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。五、委托人的责任1、委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。2、委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料( 咨询人配合 ) 。3、委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送

6、。4、委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。5、委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。6、按合同要求及时向咨询人支付酬金。六、咨询业务的酬金及支付1、甲方按与建设单位核对工程建筑面积，按包干单价2.50元 / 建筑面积平米 ( 可复制楼栋不计算建筑面积，类似度90%以上楼栋按 10%计算建筑面积 ) ，支付乙方酬金。2、包干单价已包含乙方为完成本合同服务内容的工资、奖金、补贴、加班费、材料费、设备使用费、电话费、网络费、社4会保险费 ( 五险一金 ) 、各项劳保及福利、 节假日补助费等除乙方到常州项目的车费以外的一切费

7、用。即乙方酬金结算款=与建设单位核对工程建筑面积x2.50 元 / 建筑面积平米。3、乙方到常州项目的车费由甲方实报实销。4、甲方每月暂支付乙方5000.00 元，累计支付乙方酬金达到 120000.00 元时暂停支付 ; 乙方工程竣工结( 决 ) 算书编制完成并经甲方审核报建设单位后，按该申报工程建筑面积x2.50x80%支付酬金 ( 扣除每月支付部份); 乙方与建设单位核对完成工程竣工结 ( 决 ) 算并经甲方审核后，按该完成结算工程建筑面积x2.50x100% 支付酬金 ( 扣除每月支付部份);5、如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金， 自规定支付之日起，应当向咨询人补

8、偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息乘以拖欠酬金时间计算。6、支付酬金所采取的货币均为人民币。七、其他1、因造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。2、咨询人如需外聘人员协助，在委托的工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担; 在委托的工程造价咨询业务范围以5外经委托人认可其费用由委托书人承担。3、未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。4、除委托人书面同意外，咨询人不应接受工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。八、合同争议的解决1、因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨

9、询人之间应当协商解决; 如未能达成一致，可提交有关主管部门调解 ; 协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁，或向人民法院提起诉讼。九、合同生效，变更与终止1、本合同自双方签字之日起生效。2、当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 14 日前通知对方 ; 因变更或解除合同使一方遭受损失的，由责任方负责赔偿。3、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。4、本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。甲方 ( 公章 ) ： _乙方 ( 公章 ) ：_法定代表人(签字)：_法定代表人( 签字)：6_年_月 _日 _年_月 _日工程工程合同篇2发包方 ( 简

10、称甲方 ) ：_承包方 ( 简称乙方 ) ： _根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、 XX市保护消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部 (1997)92 号文家庭居室装饰装修管理试行办法 以及其他有关法律法规规定的原则， 为保护双方的合法权益， 结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1. 甲方装饰住房系合法居住。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2. 装饰施工地点： _3. 住房结构： _房型 _房 _厅_套，施工面积 _平方米。4.装饰施工内容

11、：详见附件一装饰施工内容表。5.承包方式： _( 包工包料、清包工、部分承包 ) 。76. 总价款：￥_元，大写(人民币)：_7. 工期：自 _年 _月_日开工， 至 _年 _月 _日竣工， _工期 _天。二、关于材料供应的约定1. 甲方提供的材料： 详见附件二 甲方提供材料、 设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、 设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场， 乙方应办理验收手续。 如甲方供应的材料、 设备发生质量问题或规格差异， 乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的， 由此造成工程损失的， 责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后， 经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方

12、提供材料价款保管费， 费率由双方约定， 由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2. 乙方提供的材料：详见附件三主材料报价单。3. 乙方对甲方采购的装饰材料、 设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意， 不得挪作他用。 如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4. 乙方供应的材料、 设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补8偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1. 本工程执行 dbj086297 住宅建筑装饰工程技术规程 、db31/t301999 住宅装饰装

13、修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2. 本工程由 _方设计，施工方案。3. 甲方提供的材料、 设备质量不合格而影响工程质量， 其返工费由甲方承担，工期顺延。4. 由于乙方原因造成质量事故， 其返工费用由乙方承担， 工期不变。5. 在施工过程中， 甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系， 在签订工程项目变更单 ( 详见附件四 ) 后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果， 甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6. 工程验收甲、 乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手

14、续， 甲方不能按预约规定日期参加验收， 由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。97. 工程竣工： 乙方应提前三天通知甲方验收， 甲方应自接到通知三日内组织验收 , 并办理验收移交手续 ( 详见附件五工程质量验收单 ) 。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、 防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、 自来水和其它管道畅通、合

15、格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全， 防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任感，甲方负责和赔偿 ; 属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1. 工程款付款方式按下列方式支付： 付款时间付款百分比金额 (1) 第一次， 对预算设计认可签订合同之日。支付 1000 元，第二次付款时扣除(2)第二次合同签定后开工前二至五天支付工程总造价50%合计 _元(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合10计 _元(4) 第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计 _元(5)

16、增加工程项目款支付方式，当签订项目变更表时候，一次性支付增加工程项目价格 100%2、工程保修期两年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单 ( 详见附件 ) ，保修期从竣工验收签章之日起算。六、其它事项1、甲方工作：(1) 甲方应在开工前 _天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明 _份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋， 清除影响施工的障碍物。 对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、 陈设等应采取保护措施。 向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。(2) 做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。(3) 如确实需要拆改原建

17、筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。2、乙方工作：(1) 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。11(2) 指派 _为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员， 乙方应及时书面通知甲方。(3) 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元 ; 甲方未按合同的约定付款的，每逾

18、期一天，按逾期未付款的 _%_支付违约金。2. 由于乙方原因逾期竣工的， 每逾期一天， 乙方按甲方已付款的 _%向甲方支付违约金。3. 甲方未办理有关手续， 强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线， 由此发生的损失或事故 ( 包括罚款 ) 由甲方负责并承担责任。4. 乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线， 由此发生的损失或事故 ( 包括罚款 ) ，由乙方负责并承担责任。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议， 应通过友好协商解决， 如协商12无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新

19、签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款 10%支付违约金， 并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同， 须向另一方以书面形式提出， 经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：乙方 (签章)：委托代理人：现场代表：住址：_地址：_ 电 话 ： _ 电 话 ：_签订日期： _年 _月 _日签订地点：工程工程合同篇3发包发（甲方） ： _承包方（乙方） ： _13经双方协商同意甲方将_ 工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，

20、特签订本合同：一、承包方：本工程乙方包工不包料 （包小型机具、 扫帚等），包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。二、工程承包范围：_三、工程承包单价项目内容单价项目内容单价红砖1412 墙地板砖、瓷片18 墙内墙抹灰24 墙外墙加气砖层面沙浆地面四、付款方式：进度款按完成工程量 _按月支付，竣工退场支付_。五、甲乙双方责任：1、甲方责任： 提供图纸、 平面放线、 质量技术交底、 施工中用大型机械、安全帽、 购买施工期间员工意外保险、 提供足够材料。2、乙方责任：（ 1）按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检， 确保工程质量必须优良。 如工程质量

21、不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。15（ 2）砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负 3-5mm，灰缝厚度 10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好 4-6 天才能顶砖、 加气砖， 断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。 建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。（ 3）内墙抹灰工程： 硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰， 批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角

22、平整，垂直通长误差不草果 3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。（ 4）外墙装饰工程： 柱、剪力墙、 梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工， 并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于 3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用， 放线贴砖时门窗洞口要求整砖， 特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。16（ 5）室

23、内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、 厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。（ 6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。（ 7）中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元， 停工 1 天以上按自动退场处理。 工程款按实际工程量的 70%结算。（ 8）工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款1000 元，

24、拖延3 填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。六、安全、质量罚款细则：（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款30 元；（2）乘坐提升架上落，每人次罚款5000 元（ 3）宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款 500 元，并没收用电器具；（ 4）厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次17罚款 200-500 元；（ 5）施工中浪费材料，按原价十倍罚款；（ 6）高层抛掉物罚款 1000-3000 元，造成严重后果全部由乙方负责；（ 7）违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题， 停工整顿， 严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按

25、 60%结算。（ 8）工伤、工故乙方承担 30%。七、其他事项：1、本工地内打架每人次罚款1000 元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。发包方（甲方）签字：_承包方（乙方）签字：_工程工程合同篇418合同编号：签约时间：工程地点：发包单位：（以下简称甲方）联系电话：单位地址：甲方代表：_承包单位：_（以下简称乙方）联系电话：

26、_ 单位地址： _乙方代表： _根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就乙方承包中央空调及系统工程设备安装的相关事宜，达成如下协议：第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量， 以及工程概况：1、安装工程概况：（ 1）工程地点及面积： ；（ 2）工程造价：￥元；大写（）（ 3）工程有效期限天（ 4）开工日期：年月日；（ 5）竣工日期：年月日；（ 6）其中隐蔽工期约天、空调主机系统工程及系统调试约天。192、设备情况：产品名称规格型号单位数量（ 1）（ 2）3、工程承包方式及施工范围；（ 1）（ 2）（ 3）第二条乙方工程材料进场时，

27、由乙方与装饰方确认并指定货物堆放地点（装饰方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可; 未有甲乙双方验收签字, 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收：1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：（ 1）、年月日之前， 乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；（ 2）、年月日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；（ 3）、年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央20空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。2、安装质量标准按国家规范及行业

28、要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收， 认定工程质量和工程内容符合要求的， 双方代表在工程验收单 （表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准； 需更改设计方案的， 须经双方协商同意； 涉及机型调整的， 应签定合同的补充文本加以确认。第四条价款结算方式及期限：1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；2、本合同工程安装总价款为人民币：元（大写：（ 1）合同签定后 , 甲方支付乙方

29、（第一期工程款） 人民币 ( 占合同总金额的 _%)元 ( 大写： ) ；（ 2）隐蔽工程完工后， 甲方验收签字 , 甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币 ( 占合同总金额的 _%)元 ( 大写元 )（ 3）工程主机到场三日甲方支付乙方（第三期工程款）人民币 ( 占合同总金额的 _( 大写： )21（ 4）工程尾款 ( 占合同总金额的 _%)元（大写：元），设备调试完毕 , 工程竣工验收合格后， 甲方三天内付清。（系统调试验收之后交付业主使用 30 日之内无异议视为验收合格）（ 5）工程质保金 _元（大写元），验收合格满一年后一周内支付。3、以上价款含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费、含设

30、备吊装费、不含主电源电缆费用，不含空调主机基础。第五条双方义务及违约责任一、甲方责任及义务：1、工程现场甲方负责人2、开工前 _天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水3、开工前 _天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的5的违约金。5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同， 并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济22损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。5、甲方如需调整产品型号，应及时

31、通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认, 工期相应顺延：（ 1）工程量变化或设计变更；（ 2）不可抗力；（ 3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；（ 4）甲方同意工期顺延的其他情况。一、乙方责任及义务：1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额5的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。3、乙方无故拖延

32、工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的 5的违约金，但因甲方原因造成的除外。4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。23（三）违约责任1、因一方原因，造成合同无法继续履行的，该方应及时通知另一方， 办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失及违约金元。2、甲方未按期支付第二、三、四期工程款的，每延期一天向对方支付违约金元。3、由于乙方原因，工程质量达不到标准，乙方负责反工，工程费用由乙方支付，工期不予顺延。4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。第六条工程变更1、工程项目或施工方式如须变更，双方应协商一致，签定熟门熟路变更协议，同时明确相关工程费用及工

33、期。2、所产生的工程费用经甲方签证后，（支付乙方不低于所增费用的 50%）在同期支付工程款时一并支付。第七条产品质量责任和售后服务条款1. 自验收之日起 , 工程保修期为壹年。第八条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第九条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双24方友好协商解决。 协商不能解决的， 任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第十条本合同自双方签字盖章之日起生效， 合同履行完后自动终止。第十一条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。第十二条本合同如有其他未尽事宜， 可由双方共同协商， 作出补充规定，补

34、充规定与本合同具有同等效力。第十三条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。第十四条合同附件为合同的组成部分， 与本合同具有同等法律效力。发包方（甲方） ：地址：代表人：电话：传真：承包方（乙方） ：地址：代表人：电话：传真；日期：年月日工程工程合同篇5甲方：身份证号乙方：身份证号经双方协商保兴乡高标准农田建设项目水泥路项目甲方负25责水泥和砂石， 并保证供应及时，其余由乙方负责完成全部道路的施工，并达成如下协议：1、乙方负责道路前期平整、水泥路面的施工、水电的全部费用以及整个工程完工后道路的清洁等工作，价格为 34 元/ 平方米 ( 水泥路面 ) ，总价以施工后的实际面积计算。2、乙方严格按图

35、纸施工，保证工程质量，听从指挥，文明施工，保持工地整洁，并对整个工程安全生产负全责。3、付款方式：乙方每完成一公里甲方付给乙方8 万元，尾款待整个工程验收后一次付清。4、本工程水泥路面宽度为3.5 米 ; 厚度为 0.2 米; 伸缩缝 4.5米 1 条;800 米长，平整度按设计要求。5、本工程于9 月 18 日开工，乙方必须在10 月 2 日前完成全部工程 ( 不可抗力除外 ) 。如因甲方的物料供应影响乙方施工所造成的经济损失甲方需按实际发生的费用进行补偿。甲方：乙方：年月日工程工程合同篇6发包人： ( 以下简称甲方 )承包人： ( 以下简称乙方 )26经过甲乙双方协商， 就本工程施工事项协

36、商一致， 订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：归西村混凝土道路2、工程地点：归村西村3、承包范围： 350 米混凝土道路4、承包方式： 包工包料、 包质量、 包工期、 包安全、 包文明施工及验收通过。5、合同价款：合同总价款15 万元。二、技术要求1、路面为 18cm厚 C25 水泥混凝土路面，宽3.5 米。2、18cm厚 3:7 灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段， 采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平;272、

37、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。 承包人应按有关规定严格实施安全防护措施， 承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用 ; 做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的 98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算， 期满后一次性支付质保金。六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工 ; 发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、 质量事故均有承包人自行负

38、责并承担相应的经济责任、 法律责任及相应的一切经济赔偿。发包人： ( 公章 ) 承包人： ( 公章 )委托代理人：委托代理人：工程工程合同篇7发包方 ( 以下简称甲方 ) ：法定代表人：28施工队 ( 以下简称乙方 ) ：法定代表人：依照中华人民共和国合同法 和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。一、工程名：二、工程地点：三、工程范围建筑面积共计平米( 结款时以实际建筑面积为准)四、承包性质：包工不包料五、承包内容：( 一) 基础工程1、铺褥垫层2、砼垫层3、基础支模拆模4、钢筋焊接、制作、绑扎5、基础砼浇筑。( 二) 主体工程1、主体的柱、梁、板支模拆模2、主体钢筋焊

39、接、制作、绑扎3、主体砼浇筑。( 三) 二次结构291 填充墙砌筑2 构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3 过梁构造柱的支模拆模4 过梁构造柱浇筑。( 四) 内外装修工程 ( 不包括水电暖、门窗、粉刷、防水)内外装修必须按照图纸和甲方要求施工，且符合验收规范。( 五) 主体施工放线并保质，保量，包安全，文明施工。六、材料乙方应提前 3 天向甲方提供需购材料清单， 甲方应在 3 天内及时采购材料供施工队使用， 双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。七、工期从年月日起至年月日止，工期为天， 因甲方因素拖延， 工期顺延并付窝工费技工元 / 天，壮工元 / 天；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工

40、费元 / 天；因不可抗拒因素可顺延工期。八、材料搬运甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。九、劳动力管理a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必30须保持 2 人以上的施工人员。d、未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。十、施工机具甲方提供施工所需的一切工具，并保证工具的安全性和良好使用性，甲方承担工具维修费。十一、工地现场管理1、甲方提供工人居住的房屋，并保证工人照明用电及吃水方便，工人应做到生活垃圾定点堆放。2、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。乙方应做到材料分开放置，干一层清一层。3、乙方应做到工具不乱丢，小型材料及时拾成堆做到少丢的原则4、付款方式本协议的承包价格按建筑平米结算，每平米价格为240 元，结算时以实际建筑面积为准。1、施工队进场，预支生活费：XX0元 ( 两万元整 ) 。2、主体框架按110 元每平方米计算，每层930 平方米。每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。3、二次结构每平方米45 元，每完成三层结算完成工程量的3185%。4、内外装修每平方米85 元，每完成三层结算完