一级建造师考试真题及答案(管理、经济、法规、建

1、2021年一级建造师考试建设工程工程管理真题及答案一、单项选择题：1、建设工程工程管理就是自工程开始到完成，通过使工程目标得以实现。P2A、工程筹划和工程组织B、工程控制和工程协调C、工程组织和工程控制D、工程筹划和工程控制2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和。P15A、管理目标分工B、管理职能分工C、 管理责任分工D、管理权限分工3、编制工程管理任务分工表时，首先进行工程管理任务的分解，然后。P25A、 确定工程管理的各项工作流程B、分析工程管理合同结构模式C、明确工程经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务D、分析组织管理方面存在的问题4、业主确定的工程工程设

2、计变更工作流程，属于工作流程组织中的。P31A、管理工作流程B、物质流程C、信息处理工作流程D、设计工作流程5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工工程部应当编制。P32A、组织结构图B、任务分工表C、工作流程图D、工作一览表6、在工程的组织工具中，用以反映工程所有工作任务及其层次关系的是。P16A、管理职能分工表B、工作任务分工表C、工程结构图D、组织结构图7、建设工程工程实施阶段筹划的主要任务是确定。PA、工程建设的总目标B、如何实现工程的目标C、工程建设的指导思想D、如何组织工程的建设8、在施工总承包管理模式下，施工工程总体管理和目标控制的责任由承当。PA

3、、业主B、分包单位C、施工总承包管理单位D、施工总承包单位9、根据?建设工程施工合同示范文本?，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由。PA、发包人与承包人另行约定分担或分享B、发包人承当或享有C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享D、承包人承当或享有10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外，一般应按要求进行专项设计。PA、施工质量B、设计及施工C、施工工艺D、现场平安答案：DBCACCDCAB11、施工工程管理班子成员编制的施工工程本钱方案如果得不到目标要求，那么应，并重新编制本钱方案。PA、重新分解落

4、实本钱目标B、寻找降低本钱的途径C、对工程本钱进行再分解D、修订企业定额12、可以接受业主方、施工方、供货方或建设工程工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的工程管理效劳的组织是。PA、设计单位B、建设单位C、工程管理咨询企业D、房地产公司13、某工程网络方案中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在方案执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，那么关于工作M实际进度的说法，正确的选项是。A、使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天B、不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行C、使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D、不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

5、14、按照工程建设工程物资采购管理程序，物资采购首先应PA、拟定物资采购合同B、明确采购的要求、采购分工和责任C、选择合格的产品供给或效劳单位D、进行采购筹划，编制采购方案15、建设工程工程环境管理的目的是通过保护生态环境，使。PA、社会经济的开展与人类生存环境相协调B、环境能够效劳于人类经济社会的开展C、环境污染不至于造成人类生存根本条件的破坏D、工程工程施工场界内的污染得到有效防止16、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以的日期为准。PA、货物送达交货地点B、供方向承运单位提出申请C、承运单位签发D、需方收货戳记17、对于采用单价合同的招标工程，如投标

6、书中有明显的数学计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是。PA、分别调整单价和总价B、按市场价调整单价C、以总价为准调整单价D、以单价为准调整总价18、某工程网络方案中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天，工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天，那么工作F的总时差和自由时差分别为。PA、5；4B、11；7C、5；5D、4；419、以下工程信息中，属于组织类信息的是。PA、工作量控制信息B、编码信息C、前期技术信息D、合同管理信息20、施工企业在工程投标阶段编制的

7、估算本钱方案是一种本钱方案。PA、指导性B、实施性C、作业性D、竞争性答案：BCDBACDABD21、以下建设工程工程招投标活动中，属于合同要约行为的是。PA、提交投标文件B、订立承包合同C、发出中标通知书D、发布招标公告22、以下工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是。PA、合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议B、承包人与发包人签订的分包合同C、承包人平安交底会议纪要D、承包人技术交底纪要23、根据?建设工程工程管理标准?，工程管理实施规划应包括。PA、工程管理目标规划B、工程采购与资源管理规划C、工程招标和发包工作程序D、职业健康平安和环境管理方案24、业主在向中标人授标前，要求中

8、标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由承当。PA、监理人B、招标人C、中标人D、业主25、施工本钱控制的根本步骤为。PA、比拟-纠偏-分析-预测-检查B、比拟-分析-预测-纠偏-检查C、比拟-预测-分析-检查-纠偏D、比拟-检查-预测-纠偏-分析26、根据?建筑安装工程费用工程组成?，工程排污费属于建筑安装工程费中的。PA、企业管理费B、措施费C、规费D、直接工程费27、以下进度控制措施中，属于管理措施的是。PA、建立进度控制的会议制度B、分析影响工程工程进度的风险C、制定工程进度控制的工作流程D、选用有利的设计和施工技术28、以下风险因素中，属于组织风险的是。PA、工程资金供给的条件B

9、、现场防火设施的可用性C、施工方案D、业主方人员的能力29、某工程经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工工程重大经济损失，施工企业对该工程经理的处理方式是。PA、追究法律责任B、撤消其建造师资格证书C、追究社会责任D、追究经济责任30、清理高层建筑施工垃圾的正确做法是。PA、将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理B、将各楼层施工垃圾燃烧后装入密封容器吊走C、将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走D、将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理答案：AADCB CBDDC31、在建设工程工程质量的形成过程中，应在建设工程的阶段完成质量需求的识别。PA、设计B、竣工验收C

10、、决策D、施工32、在进行建设工程工程总进度目标控制前，首先应。PA、制定工程进度控制的措施B、对工程实施进行总体部署C、分析和论证进度目标实现的可能性D、编制施工总进度规划33、建设工程工程竣工工程质量验收时，对于涉及结构平安和功能的主要分局部项工程应进行。PA、外观检查B、见证取样检测C、剥露检验D、抽样检测34、施工方应视工程特点和进度控制的需要，编制。PA、工程动用前准备工作方案B、施工进度方案C、设计进度方案D、主要设备采购工作方案35、在固定总价合同形式下，承包人承当的风险是。PA、全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险B、全部工程量和通货膨胀的风险C、工程变更的风险，不包括工程量

11、和通货膨胀的风险D、通货膨胀的风险，不包括工程量的风险36、工程干系人的质量控制应围绕着致力于满足的质量总目标而展开。PA、标准规定B、业主要求C、参建方各自确定D、质量监督机构提出37、建立工程工程质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和。PA、设计与施工单位间的责任划分B、质量管理的资源配置C、组织内部职能分工D、质量控制协调制度38、关于建设工程工程质量控制系统特点的说法，正确的选项是。PA、工程质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理B、工程质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标C、工程质量控制系统仅效劳于某一个承包企业或组织机构D、工程质

12、量控制系统是一次性的质量工作系统39、某工程工程合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，其中可调局部为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调局部。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，那么该工程应结算的工程价款为万元。PA、56C、5740、施工承包合同履约担保的有效期始于之日。PA、投标截止B、发出中标通知书C、施工承包合同签订D、工程开工答案：ACDBB BCDDD41、根据国发【2003】5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程工程施工的工程经理。由决定。PA、建筑业企业B、建设行政主管部门C、工程业主D、工程监理单位42、对一个建设工程工

13、程而言，工程信息门户的主持者一般是工程的。PA、业主B、设计单位C、主管部门D、施工单位43、双代号时标网络方案中，波形线表示工作的。PA、总时差B、相干时差C、工作时间D、自由时差44、在进行直方图分部位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力。PA、适中，符合要求B、偏大，不经济C、偏小，需要整改D、处于临界状态，应采取措施45、在建设工程工程决策阶段，建设单位职业健康平安与环境管理的任务是。PA、对环境保护和平安设施的设计提出建议B、办理有关平安和环境保护的各种审批手续C、对生产平安事故的防范提出指导意见D、将保证平安施工的措

14、施报有关管理部门备案46、施工平安控制程序包括：平安技术措施方案的落实和实施；编制建设工程工程平安技术措施方案；平安技术措施方案的验证；确定每项具体建设工程工程的平安目标；持续改良。其正确顺序是。PA、-B、-C、-D、-47、以下索赔事件中，承包人可以索赔利润的是。PA、工程变更B、工程暂停C、材料价格上涨D、工期延期48、以下质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D职能的活动室。PA、制定实现质量目标的行动方案B、明确工程质量目标C、专职质检员检查产品质量D、行动方案的部署和交底49、平安事故调查组在查明工程事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，有权提出结论性

15、意见的部门是。PA、企业上级主管部门B、企业技术研发部门C、平安生产监督部门D、劳动行政主管部门50、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员。PA、参与起草合同条款B、参与合同谈判和合同签订C、研究分析合同中的不妥之处D、学习合同的主要内容和合同分析结果答案：AADBB CADDD51、建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是。PA、确保竣工工程到达投资决策确定的质量标准B、确定施工质量到达优良标准C、确保工程施工质量不出现质量缺陷D、确保施工活动的正常进行52、政府建设工程质量监督机构参与建设工程工程竣工验收会议，其目的是。PA、对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测B、对验收的程序

16、、组织、方法、过程等进行监督C、对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书D、对影响结构平安的工程实体质量进行检测53、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工工程部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主持原因，这种工程质量统计方法是。PA、排列图法B、因果分析图法C、控制图法D、直方图法54、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的方案工作量为2400m3,方案单价是12元/立方米；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m?，实际单价为15元/立方米。那么该工程的进度偏差SV和进度绩效指数(SPI)分别为。P55、施工工程的平安检查应由组织，定期

17、进行。PA、工程技术负责人B、工程经理C、专职平安员D、企业平安生产部门56、运用动态控制原理进行建设过程工程投资控制，首先进行的工作是。PA、分析投资构成，确定投资控制的重点B、分析并确定影响投资控制的因素C、进行投资目标分解，确定投资控制的方案值D、收集经验数据，为投资控制提供参考值57、在职业健康平安管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为。PA、持续改良B、管理评审C、系统评审D、内部审核58、建设过程工程总承包模式下，承包人要完成的工作是。A、负责工程的征地拆迁B、进行并负责工程设计C、编制工程可行性研究报告D、办理工程规划许可证59、工程人

18、力资源管理的目的是。PA、调开工程参与人的积极性B、建立广泛的人际关系C、招聘或解聘员工D、对工程参与人员进行绩效考核60、建设工程工程质量控制系统运行的核心机制是。PA、反应机制B、持续改良机制C、动力机制D、约束机制答案：ABBCB CDBAC61、某混凝土根底工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元，当实际工程量超过估计工程量10%，超过局部调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，那么该混凝土工程款为万元。PA、585B、600C、591D、52562、当关键线路的实际速度比方案进度拖后时，应在尚未

19、完成的关键工种中，选择的工作，压缩其作业持续时间。PA、资源强度小或费用低B、资源强度小且持续时间短C、资源强度大或持续时间短D、资源强度大且费用高63、预付款担保的主要作用是。PA、促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益B、确保工程费用及时支付到位C、保证承包人能够按合同规定进行施工，归还发包人已支付的全部预付金额D、保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失P64、根据?职业健康平安管理体系-标准?，确保组织的职业健康平安管理体系能得到充分理解并有效运行的要素是。PA、运行控制B、目标C、文件D、协商和沟通65、关于建设工程质量政府监督的说法，正确的选项是。PA、涉及结构平安和使用功能的

20、施工质量是政府监督检查的重点B、建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督C、查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任D、建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段66、在工程监理过程中，监理人如果发现工程承包人的人员工作不力，可以要求PA、终止承包人合同B、承包人调换有关人员C、业主撤换有关人员D、暂停施工67、以下为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是PA、编制进度控制工作流程B、实行班组内部承包制C、用大模板代替小钢模D、重视计算机软件的应用68、施工质量方案的审批包括施工企业内部的审批和的审查。PA、建设行政主管部门B、工程经理部C、业主方D、工程监理机构69、根据?建设

21、工程工程量清单计价标准?，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单工程，假设合同中没有适用或类似的综合单价，那么其相应综合单价应由提出，经确认后作为结算的依据。PA、设计人B、发包人C、承包人D、监理人70、对建设工程工程进度目标进行分析和论证，其目的是。PA、论证进度目标是否合理B、制定进度控制措施C、论证进度目标实现的经济性D、确定调整进度目标的方法答案：CACCA  BCDCA二、多项选择题：71、投标人须知是招标人向投标人传递根底信息的文件，投标人应特别注意其中的等内容。PA、招标工程的范围B、招标人的责权利C、施工技术说明D、投标文件的组成E、重要时间安排72、根据?建

22、设工程施工合同示范文本?，以下工作内容中，属于承包人义务的有。A、支付施工现场邻近的古树保护费用B、办理夜间施工许可证C、照管未交工工程D、办理施工许可证E、办理施工现场爆破作业申请73、在工程工程施工阶段，监理机构的主要工作任务是。A、参与设计交底B、签署单位工程质量评定表C、审查施工组织设计D、审查施工单位申报的月度和季度计量表E、对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期检验74、以下建设工程工程进度控制措施中，属于经济措施的有。A、编制资源需求方案B、明确资金供给条件C、落实经济鼓励措施D、审核设计预算E、应用价值工程方法75、关于质量管理体系八项原那么的说法，正确的有。A、

23、将相关资源和活动作为过程进行管理B、领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向C、全员参与D、以事实为依据作出决策E、以产品为关注焦点76、以下环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有。A、信息交流B、环境方针C、环境因素D、运行控制E、内部审核77、承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有。A、分析合同漏洞，解释有争议的内容B、分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况C、分析合同风险，制定风险对策D、分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅E、分解和落实合同任务，便于实施和检查78、以下影响建设工程工程质量的因素中，属于可控因素的有。A、人的因素B、技术因素C、社会因素D、管理因素E、

24、环境因素79、工程工程施工本钱分析的根本方法有。A、比拟法B、因素分析法C、统计核算法D、差额计算法E、比率法80、工程工程本钱管理的根底工作包括。A、建立本钱管理责任体系B、建立企业内部施工定额C、及时进行本钱核算D、编制工程本钱方案E、科学设计本钱核算账册答案：71、ADE 72、BC73、DE74、ABC75、ABCD76、BCDE77、ACE78、ABDE79、ABDE80、ABE81、与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有。A、效率高B、周期短C、费用少D、约束力强E、保密性好82、单位工程施工组织设计的内容包括。A、工程 概况及施工特点B、作业区施工平面布置设

25、计C、施工方案D、单位工程施工准备工作方案E、施工总进度方案83、建设工程工程总承包方的工程管理目标包括。A、施工方的质量目标B、工程建设的平安管理目标C、工程的总投资目标D、工程总承包方的本钱目标E、工程总承包方的进度目标84、建设工程工程中防止污染的设施，必须与主体工程，A、同时设计B、同时申报C、同时验收D、同时施工E、同时投产使用85、以下建设工程担保中，由承包人投标人提交担保的有。A、支付担保B、投标担保C、履约担保D、预付款担保E、工程保修担保86、建设工程施工质量的事后控制是指。A、质量活动结果的评价和认定B、质量活动的检查和监控C、质量活动的行为约束D、质量偏差的纠正E、已完施

26、工的成品保护87、关于建设工程工程进度控制措施的说法，正确的有。A、各类进度方案的编制程序、审批程序属于组织措施的范畴B、管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式C、风险管理属于进度控制管理措施的范畴D、应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴E、在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析88、关于施工本钱方案编制的说法，正确的有。A、在编制施工本钱支出方案时，无需考虑不可预见费B、施工本钱可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金C、编制施工本钱方案可利用控制工程进度的网络进度方案D、编制施工本钱方案的关键是确立目标本钱E、按进度编制的施工本钱方案可以用“时间-本钱累积曲线来

27、表示89、根据?企业伤亡事故分类标准?，以下事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有。A、物体打击B、触电C、机械伤害D、辐射伤害E、火药爆炸90、根据?建设工程工程管理标准?，工程经理的权限包括。A、签订承包合同B、自主选择分包单位C、参与选择物资供给单位D、主持工程经理部工作E、制定内部计酬方法答案：81、ABCE   82、ACD    83、BCDE     84、ADE       85、BCDE86、ADE  &#

28、160;  87、ABCD   88、CDE      89、ABCE      90、CDE91、根据?特种作业人员平安技术考核管理规那么?，以下建设工程活动中，属于特种作业的有。A、建筑登高架设作业B、钢筋焊接作业C、卫生洁具安装作业D、起重机械操作作业E、建筑外墙抹灰作业92、某建设工程工程采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有等。A、建设行政主管部门B、幕墙设计单位C、设备安装单位D、建设单

29、位E、幕墙玻璃供给商93、工程工程施工本钱控制的依据有。A、工程造价B、施工组织设计C、工程承包合同D、进度报告E、工程变更94、当计算工期超过方案工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择。A、缩短持续时间而不影响质量和平安的工作B、有多项紧前工作的工作C、有充足备用资源的工作D、缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作E、单位时间消耗资源量大的工作95、根据?建设工程工程总承包管理标准?，在工程管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有。A、办理工程资料归档B、进行竣工决算C、对工程人员进行考核评价D、办理管理权移交E、解散工程部96、关于关键线路和关

30、键工作的说法，正确的有。A、关键线路上相邻工作的时间间隔为零B、关键线路上各工作持续时间之和最长C、关键线路可能有多条D、关键工作的总时差一定为零E、关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间97、质量手册是规定建筑业企业建立质量管理体系的文件，其内容包括。A、质量手册的发行数量B、企业的质量方针和目标C、体系根本控制程序D、管理标准和规章制度E、质量手册的评审、修改和控制的管理方法98、根据?建筑工程施工质量验收统一标准?，检验批质量验收合格应满足的条件有。A、主控工程经抽样检验合格B、一般工程经抽样检验合格C、具有完整的施工操作依据D、具有总监理工程师的现场验收证明E、具有完全的质量检查记录9

31、9、运用动态控制原理控制建设工程工程投资，可以采取的纠偏措施有。A、调整施工进度方案B、调整投资控制的方法和手段C、应用价值工程的方法D、制定节约投资的奖励措施E、优化施工方法100、承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括。A、索赔证据B、索赔事件总述C、索赔合理性论述D、索赔要求计算书E、索赔意向通知答案：91、ABD 92、ABD 93、BCDE 94、ACD  95、ACE96、BC  97、BCE 98、ABCE 99、BCE  100、ABCD2021年一级建造师实务真题及答案2021年一级建筑实务真题一、单项选择题(共20题，每题1分。每题

32、的备选项中，只有1个最符合题意)1.在建筑结构中，从根底到上部结构全部断开的变形缝是()。P9A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.温度缝2.如下图，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系，正确的选项是()。P91=P22=3P11 2<3P12>3P13.以下常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。P16A.框架B.剪力墙C.框架一剪力墙D.筒体4.大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。P19A.抗剪性能B.抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的选项是()。P22A.体形系数越大，

33、耗热量比值越大B.体形系数越大，耗热量比值越小C.体形系数越小，耗热量比值越大D.耗热量比值与体形系数无关6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。P39A.火山灰水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥7.节水型卫生坐便器的用水量应不大于()L。P55 第8题【案例一答案】1、满足合同工期要求。应重点控制施工线路ABDFH或。 2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。 施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建

34、设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。 3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。 4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。 .确定流水步距： Kb=各流水节拍的最大公约数=1月 .确定各专业工作队数bj=tj/Kb： bp=2/1=2， bR=1/1=2， bQ=2/1=2 n1= bj=2+

35、1+2 =5(个) .计算工期： T=(m*r+n1-1)*Kb+Z1-C =(3+5-1)*1=7(月) .绘制流水施工进度表见后面H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月【案例一答案】1、满足合同工期要求。应重点控制施工线路ABDFH或。 2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。 施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程

36、质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。 3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。 4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。 .确定流水步距： Kb=各流水节拍的最大公约数=1月 .确定各专业工作队数bj=tj/Kb： bp=2/1=2， bR=1/1=2， bQ=2/1=2 n1= bj=2+1+2 =5(个) .计算工期： T=(m*r+n1-1)*Kb+Z1-C =(3+5-1)*1=

37、7(月) .绘制流水施工进度表见后面H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月【案例二】参考答案1、自开工至主体结构施工完成，施工单位除现场临时用电工程外，还应陆续报以下平安专项施工方案至少列出四三项：(实务教材P224) 供水管线防护工程； 塔吊、施工外用电梯等特种设备安拆工程 悬挑卸料平台、悬挑脚手架工程 核心筒大模板工程 水平砼构件模板支撑系统工程 注：由于基坑深度不超5m、地下水位(-7.5m)在坑底以下，所以不需要报深基坑支护与降水工程、土方开挖工程平安专项施工方案；建筑幕墙工程应报平安专项施工方案，但不属于自开工至主体结构施工期间。2、事件二孔洞修补做法(实务教材

38、P224)：孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后接批准前方案进行处理；可先将孔洞处不密实的混凝土造掉，凿成斜形，用清水冲刷干净；保持湿润72h；用高一等级的微膨胀细石混凝土浇泥、捣实；认真养护。3、事件三不妥之处：不应由不具备焊工上岗证的管道安装工单独完成施焊工作；焊接前没有对作业环境作了解；施焊时下方没有设置防护措施；不应随意堆放易燃材料。4、事件四还有隐蔽记录(实务教材P224)：预埋件或后置埋件，构件连接节点，防雷装置、幕墙四周、内外表与立体结构之间的封堵，隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定，单元式幕墙的封口节点。【案例三】参考答案1、事件一中不妥之处有：地下连续墙分包给某具有相应资

39、质的专业公司，未报建设单位审批。理由：根据建筑法分包应依据合同约定进行 合同未约定的应经建设单位同意。总包单位与分包单位签订分包合同中约定平安事故责任全部由分包单位承当。理由：根据建设工程平安管理条例规定，总包单位与分包单位应对分包工程平安承当连带责任2、(实务教材P224) 1除地质勘测报告外，基坑支护结构形式选型依据有土质情况、基坑深度、周边环境 (实务教材P231) 2、本工程深基坑开挖专项施工方案补充的内容有：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等等。 3、(实务教材P293) 施工现场应在以下位置设置平安警示标

40、志：现场入口处、起重机械设备处、临时用电设施处、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、爆破物、有害气体和液体存放处至少列出五项。实质上多数是:四口、临边处 4、(实务教材P155) (1)板材组装顺序为:当有洞口时，应以门洞口处向两侧依次进行，档无洞口时，应从一端向另外一端安装。 (2)板材安装节点：接缝处理：所用接缝材料品种和接缝方法应符合设计要求；设计无要求时板缝处粘贴50-60mm宽的纤维布带，阴阳角处粘贴200mm宽，并用石膏腻子抹平，总厚度应控制在3mm内。防腐处理：接触砖、石、砼的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。踢脚处理：木踢板覆盖时，饰面板应与地面留有203

41、0mm缝隙。【案例四】参考答案1、事件一索赔成立。理由是地震属于不可抗力事件；工期顺延；现场围墙费用属于平安文明施工费，只按摊销费索赔；地下一层填充墙费用索赔成立。 2、(实务教材P183) 还应出具生产厂家资质证明；进入现场的每一批60t钢材必须封样送检复试；检测钢材的物理机械性能有时还需做化学性能分析是否满足标准要求。 3、不合理。理由：目前平安文明施工费预付没有相关文件规定，只能按惯例答复 当合同有规定时，按合同规定比例预付；当合同无规定时，应按已完工程进度款比例或已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。 本工程已完工程时间进度个月，占合同时间比例为59.1%，至少平安文明施工费累计预

42、付到120×万元。 4、可获优先受偿1670-70-90=1510万元。不包括违约金、利息等损失，主要是因为承包人因发包人违约所造成的包括违约金、利息等损失，即损害赔偿请求权，这局部款项并不属于直接的工程价款本身，可能更具有一般债权的性质，因此不应列入该批复工程价款的范围而受到优先受偿权的保护。 优先受偿权期限为6个月，自建设工程竣工之日或工程合同约定的竣工之日起计算。 5、制造本钱法进行本钱核算：(实务教材P183、工程管理P69) 施工直接本钱=直接工程费+措施费=4309.2+440.8=4750万元； 施工间接本钱=现场管理费万元(不含总部管理费、利润、规费、税金) 工程施工

43、总本钱=直接本钱+间接本钱万元。 【案例五】参考答案1、(工程管理教材P69)工程管理实施规划还应包括以下内容：总体工作方案、进度方案、质量方案、职业健康平安与环境管理方案、本钱方案、资源需求方案、信息管理方案至少列出三项。2、(工程管理教材P61或P208)风险等级为4级；风险管理体系应配合工程经理部的?工程质量管理体系?职业健康平安管理体系与环境管理体系?进行组织建立； 不妥之处：不应只派工程技术部门主管风险管理工作，应明确管理层人员的工作职责。 3、不妥之处：内部沟通仅按?工程管理目标责任书?进行沟通和协调；当出现矛盾或冲突时借助政府社会中介机构等各种力量来解决。 正确做法： 1?建设工

44、程工程管理标准?条：工程内部沟通应依据工程沟通方案、规章制度、工程管理目标责任书、控制目标等进行。 2?建设工程工程管理标准?条：解决冲突可采用以下方法： 协商、让步、缓和、强制和退出等。使工程的相关方了解工程方案，明确工程目标。 3?建设工程工程管理标准?条：外部沟通可采用 、 、召开会议、联合检查、宣传媒体和工程进展报告等方式 4、(工程管理教材P223)结构施工阶段场界噪声限值：夜间55分贝，昼间70分贝。(实务教材P251)补办夜间施工许可证；应公告附近社区居民；给受影响的居民予以适当的精神补偿；尽量控制施工噪声。5、?建设工程工程管理标准?包括竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、管

45、理考核评价等方面的管理。或(工程管理教材P43)包括：办理工程资料归档、进行工程总结、对工程部人员进行考核评价、解散工程经理部。2021年建造师建筑实务考试1、沉降缝2、P1<P2<3P13、筒体4、抗压性能5、体形系数大，耗热量比值大6、火山灰水泥7、6L8、丙烯酸酯9、大气稳定10、难燃性11、根底底板上12、采用多道内支撑排桩.13、分段分层14、上下皮砌块的竖向灰缝缺乏150mm时. 15、 钎探300MM16、耐火极限 0.5-2.017、在设备管线安装部位安装加强龙骨.18、板中的无粘结筋可按顺序张拉.v19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合20、螺栓21、角柱的危害重

46、于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之一、 短柱危害重于一般柱22、假设不减少.水.提供流动性；.提高强度；.节约水泥；耐久性改善23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差、耐老化性能差24、营业税、城市维护建设税、教育附加税25、对不同材料根本交接处的加强措施工程.隐蔽验收；设计无要求时.;当抹灰厚度大于35mm时.26、新建筑物的混凝土抹灰基层.；旧墙面在涂饰前.；厨房、卫生间墙面采用耐水腻子27、浇筑前清洁工作采用.；加工好的玻璃.抽取1%.28、未采取有效的降排水.；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当29、先撤除上部杆件.；及时取出.；遇六级风.30、建设单位、施工平面图、主管部门、上级公

47、司)2021年一级建造师考试?法律法规?真题及答案一、单项选择题( 共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意) 1、 根据?注册建造师管理规定?，负责核发?中华人民共和国一级建造师注册证书?的机构是。A、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B、国务院建设主管部门C、中国建筑业协会建造师分会 D、国务院开展和改革委员会【答案】B 2、根据?民法通那么?,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是年A、1 B、2 C、4 D、20 【答案】B 3对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是A、国务院建设主管部门 B、省、自治区、直辖市人民政府C、建设行业协

48、会 D、人事部或其授权机构【答案】A 4、民事法律关系的内容是指A、民事权利和民事义务 B、民事权利和民事责任C、民事标准和民事责任 D、 民事义务和民事责任【答案】A 5、根据?民法通那么?，施工单位的工程经理属于施工单位的。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、职务代理人【答案】A 6、根据?物权法?，建设用地使用权属于。A、所有权 B、用益物权 C、担保物权 D、留置权【答案】B 7、根据?建筑工程施工许可管理方法?，以下不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是。A、已经取得平安生产许可证 B、办理了工程质量监督手续C、有满足施工需要的施工图纸 D、已经取得规划许可证【答案】

49、A 8、根据?建筑业企业资质管理规定?，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的选项是A、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列；B、建筑业企业根据各自的工程性质的技术特点，分别划分为假设干资质类别；C、个资质类别按照各自规定的条件划分为假设干等级；D、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级等三个等级。【答案】D 9、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 万元预付款，7 月5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6 月3 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6 月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使。A、后

50、履行抗辩权；B、同时履行抗辩权C、撤销权D、不安抗辩权【答案】D 10、以下纠纷中，适用?仲裁法?仲裁的是A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷【答案】D 11 、根据?物权法?，以下各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是。A、交通运输工具B、正在建造的船舶、航空器C、生产设备、原材料D、正在建造的建筑物【答案】D12、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照单位的业务许可范围承揽工程A 资质等级较高的；B、联合体牵头C、承当主要任务的D、资质等级较低的【答案】D 13、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的选项是。A、未经行政复议程序

51、，不能提起行政诉讼B、法院审理行政诉讼案件不适用调解C、行政诉讼坚持谁主张谁举证原那么D、在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据【答案】C14、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以为标准进行质量验收。A 施工图纸B、技术标准C、监理通知D、施工合同【答案】A 15、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的选项是。A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证【答案】D 16、某施工工程材料采购合同中，双方约定的违约

52、金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为万元。A、16 B、10 C、12 D、4 【答案】C 17、施工单位招聘临时工的最低年龄为岁。A、16 B、14 C、20 D、18 【答案】A 18、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，那么该水泥买卖合同成立的时间为。A、水泥厂的答复文件到达施工单位时 B施工单位发出订购水泥的要约时C、水泥厂发出答复文件时 D、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时【答案】A19、根据?合同法?，债权人领取提存物的权利自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所

53、有。A、3 B、2 C、5 D、4 【答案】C 20、施工单位依法对本企业的平安生产工作负全面责任的是。A、技术负责人B、法定代表人C、平安管理部门负责人D、工程负责人【答案】无21、某建筑施工单位有50 名从业人员。根据?平安生产法?，该单位应当。A、配备兼职平安生产管理人员B、配备专职平安生产管理人员C、因为规模较小，不需要配备平安生产管理人员D、设置平安生产管理机构或配备专职平安生产管理人员【答案】D 22、某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据?合同法?，该赶工奖罚协议为合同。A、显失公平B、附条件C、可变更、可撤销D、附期限【答案】D 23、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订