第五章建设项目施工阶段价款的调整和结算

1、建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班A. 如果工程延误是由承B. 如果工程延误是由监理人导致，工程价款增加不予调整导致，工程价款给予调整C.如果工程延误是由发D.如果工程延误是由第E.如果工程延误是由承导致，工程价款给予调整导致，工程价款减少不予调整 导致工程价款减少予以调整【】ADE】本题考查的是变化类合同价款调整事项。如果由于承的导致的工期延误，在工程延误期间的法律、行政和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。参见P230。【原则】惩罚延误者，如延误是承，少获得价款。承的导致的工期延误，在工程延误期间的法律、

2、行政和相关政策发生变化引起工程造价变化的。造成合同价款增加的，合同价款不予调整造成合同价款减少的，合同价款予以调整4.关于工程变更的说法，错误的是（）。A.监理人要求承改变已批准的施工工艺或顺序属于变更B.发通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承为完成工程需要追加的额外工作属于变更D.承不能全面落实变更指令而扩大的损失由发承担E.工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件【】BD】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。承应该抓紧落实变更，如果承不能全面落实，扩大的损失应该由承承担。工程变更的范围：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发或其他人实

3、施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标置或；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。参见P231。5.分析工程索赔产生的A.施工方法变更B.设计变更C.合同中的遗漏D.追加某些工作时，下列中，不属于合同变更的是（）。【】C】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。承应该抓紧落实变更，如果承不能全面落实，扩大的损失应该由承承担。工程变更的范围：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标置或；（4

4、）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。参见P231。6.根据标准施工招标文件规定，关于工程变更价款调整的说法，正确的是（）。A.对于分部分项工程，已标价10%的，采用该项目的单价有适用项目，且变更导致的该项目的工程数量变化不足B.措施项目中安全文明施工费变更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调整第 2页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班C.如果变更使承包商在中填的综合单价与招标价中综合单价偏差超过 15%的，综合单价可由承D.承包商提出，监理人确定进行调整删减了原合同约定的工程，致使承包商发生的费用和应得提出并

5、得到合同的费用与利润补偿不能得到补偿，【】 D】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。当工偏差（包括因工程变更等导致的工偏差）超过 15%时，对综合单价的调整原则为：（1）增加 15%以上时，增加部分的综合单价应调低；（2）减少 15%以上时，减少后剩余部分的工233。的综合单价应调高。参见P2317.措施项目中的夜间施工增加费发生变更，实际调整金额为 5400 元，报价浮动率为 10%，则变更调整的金额为（ A.0C.5400）元。B.4860D.5940【】B】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。5400×（1-10%）=4860 元。参见P231。实行招标的工程承报价浮动

6、率L（1-中标价/招标价）×100%不实行招标的工程承报价浮动率L（1-报价值/施工图预算）×100%【注】上述公式中的各项，均不含安全文明施工费。浮动率（招标价中标价）/招标价原理：以招标价作为浮动的最高限额调整措施项目费的规定：（1）安全文明施工费，按实际调整，不得浮动。（2）采用单价计算的措施项目费，按分部分项工程费的调整方法确定单价。（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。8.关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A. 已标价工调整B. 已标价工C. 已标价工中有适用于变更工作项目的，可在合

7、理范围内参照适用子目的单价或总价中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发【确认】D】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。工程变更引起分部分项工程项目发生变化，按照下列规定调整：（1）有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该项目的工程数量变化不足 15%时，采用该项目的单价。（2）没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。（

8、3）没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承根据报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发确认后调整。参见P231。第 3页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班（1）工程变更引起分部分项工程项目发生变化，按照下列规定调整：1）有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该用该项目的单价。项目的工程数量变化不足 15%时，采2）没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。3）没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承根据变更工程资料、

9、计量规则和计价办报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发确认后调整。（2）措施项目费的调整承况。应事先将拟实施的方案提交发确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情拟实施的方案【注意】如果承项目费的调整或承承包双方确认后执行。未事先将拟实施的方案提交给发放弃调整措施项目费的权利。确认，则视为工程变更不引起措施9.招标工的是（）。A.招标工是招标文件的重要组成部分，以下有缺项漏项引起的价款调整说法正确是否准确和完整，其责任应当由提供工的发负责B.作为投标人的承，投标时未检查出招标工的缺项漏项，承担连带责任项目的，应按照工程变更中关于分部分C.分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程项工程费

10、的调整方法，调整合同价款D.分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照工程变更中关于措施项目费的调整方法，在承提交的实施方案被发批准后，调整合同价款E.招标工中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【】ACD】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。招标工必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。招标工是否准确和完整，其责任应当由提供工的发负责，作为投标人的承不应承担因工的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失。参见P232。10.下列关于工偏差引起合同价款调整的叙述，正确的是（）。A.实际工B.实际工C.实际工超过招标工比招标工比招标工

11、的 15%时，应相应调低综合单价，调高措施项目费减少 15%以上时，应相应调高综合单价减少 15%，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调低措施项目费D.实际工比招标工增加 10%，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调高措施项目费【】C】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。措施项目费的调整。当工偏差超过 15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工材P233。增加的，措施项目费调增；工减少的，措施项目费调减。参见教11.施工合同履行期间，关于工费用的处理，下列说法中错误的是（）。第 4页建设工程计价2

12、015 年楚楚造价工程师习题班A. 已标价工B. 发通知承中无某项工单价时，应按工程变更有关规定商定工单价以工方式实施的零星工作，承应予执行C.现场的工数量与招标工中所列不同时，应按招标工中的数量结算D.施工各期间发生的工费用应列在进度款支付【】C】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。工完成后，承应按照确认的工现场报告核实工程数量，并根据核实的工程数量和承已标价工中的工单价计算，提出应付价款。参见P233。12.因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的现行价格指数时，所选择的基准日期是指（）。A. 竣工决算前 42 天B. 竣工结算前 42 天C. 竣工验收前 42 天

13、D.付款相关周期最后一天的前 42 天【】D】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。各可调因子的现行价格指数，指根据进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数。参见P234。13.某工程合同价为 100 万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素 A、B、C 分别占合同价的比重为 0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了 20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（）万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127.25【】C】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。100&#

14、215;（0.3+0.15×1.2+0.25×1.15+0.3×1.25）=114.25 万元。参见P234。14.下列关于采用造价信息调整价格差额的表述，错误的是（）。A.采用造价信息调整价格主要适用于使用的材料品种少、用量大的公路、水坝工程B.人工价格发生变化，发承包双方按发布的人工成本文件调整合同价款C.报价中材料单价低于基准单价，材料单价上涨以基准单价为基础，超过合同约定风险值以上部分据实调整D.承发核对自行采购材料，再报发调整合同价款的，发不同意不予调整【】A】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。选项A 错误，采用造价信息调整价格差额的方法，主要适用

15、于使用的材料品种较多，相对而言每种材料使用量较小的房屋与装饰工程。参见P236。采用造价信息调整价格差额。（1）人工单价发生变化，按造价管理机构发布的调整。（2）材料和工程设备价格的调整：第 5页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班1）如果承投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或单价跌幅以投标价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。2）如果投标人投标报价中材料单价高于基准单价，跌幅以基准单价为基础，涨幅以投标价为基础，超过部分据实调整。【原则】少调整：涨以高价为基础，跌以低价为基础。15.由于承导致工期延误的，对于计划

16、进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。A.计划进度日期的价格指数 B.实际进度日期的价格指数C.A 和 B 中较低者D.A 和 B 中较高者【】C】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。因承造成工期拖延，则对于两个P234。价格指数中较低者作为现行价格指数。惩罚延误者原则。参见16.关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承按照合同约定采购，确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承参加投标的，发作为招

17、标人，同等条件下优先选择承中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更的合同价款调整方法确定专业工程价款【程】ABDE】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。选项C 错误，承不参加投标的专业工承作为招标人；承参加投标的专业工程发作为招标人。参见P237。暂估价1.给定暂估价的材料、工程设备第 6页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班2.给定暂估价的专业工程必须招标的项目分类专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。17.发应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，当压缩的工期天数超过定额工期的（）时，招标文件中明示增加赶工费用。A.10%C.20%B

18、.15%D.25%【】C】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。压缩的工期天数不得超过定额工期的 20%，超过的，招标文件中明示增加赶工费用。参见P238。18.根据标准施工招标文件下列因不可抗力而发生的费用或损失中，（）。发承担的有A.承的伤亡相关费用地的材料和工程设备的损害B.已运至施C.因工程损害造成的第三者损失D.承E.承设备的损害应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用【】BCE】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。费用损失的承担原则：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第伤亡和损失以及运至施地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发承担；（2）发、承伤亡由其所在负责，并承

19、担相应费用；（3）承要求留在施修复费用，由发的施工机械设备损坏及停工损失，由承承担；（4）停工期间，承应发地的必要的管理及的费用由发承担；（5）工程所需、承担。工期的处理：因发生不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延。发要求赶工的，承应采取赶工措施，赶工费用由发承担。参见P238。第 7页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班19.根据标准施工招标文件中的合同条款，关于合理补偿承损失的说法，正确的是（）。A.承遇到不利物质条件可进行利润索赔B.因不可抗力造成工期延误，能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发E.提前引起的暂停施工只能进行工期索赔提供材料，承包商只能

20、索赔费用【】BE】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A 只能索赔工期和费用；选项C 只能索赔工期；选项D 可索赔工期、费用和利润。参见P240。20.根据标准施工招标文件中合同条款规定，承可以索赔工期的是（）。A. 发B. 承导致的工程试运行失败提前竣工C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【】C】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A 只能索赔费用和利润；选项B 和选项D 只能索赔费用。参见P240。21.根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的有（）。A.法律变化引起的价格调整B.发的导致试运行失败C.工程移交后因发导致的

21、工程缺陷和损失D.承遇到不利物质条件E.因不可抗力停工期间应监理人要求的照管、费用【】BC】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A 和选项E 只能索赔费用；选项D 只能索赔工期和费用。参见P240。22.下列索赔引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有（）。A.施工中发现文物C.承提前竣工E.因发违约导致承B.延迟提供施地D.延迟提供图纸暂停施工【】BDE】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A 只能索赔工期和费用；选项C 只能索赔费用。参见P240。23.下列的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有（）。A.监理人发出错误指令B

22、.提前向承提供材料、工程设备C.工程暂停后因发无法按时复工工伤事故D.因发造成承第 8页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班E.异常恶劣的气候条件【】BD】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A 只能索赔工期和费用；选项C 可索赔工期、费用和利润；选项E 只能索赔工期。参见P240。【总结】只补偿工期客观，发承担风险异常恶劣的气候条件导致工期延误因不可抗力造成工期延误只补偿费用的只影响费用，未造成工增加，不补利润工期提前向承因发提供材料、工程设备造成承工伤事故承提前竣工基准日后法律的变化工程移交后因发出现的缺陷修复后的试验和试运行因不可抗力停工期间应监理人要求照管、修复工程只补

23、偿工期和费用，不补偿利润非业主或非施工中发现文物、古迹监理人指令迟延或错误施工中遇到不利物质条件、未影响工作量，应承担的责任发更换其提供的不材料、工程设备补偿费用利润，未影响工期因发的导致工程试运行失败工程移交后因发剩下的全部补偿发出现新的缺陷或损坏的修复（过错） 暂停施工因发违约导致承迟延提供图纸【技巧】凡是能索赔利润的，必然能索赔费用【温馨提醒】做题时，注意题干“可索赔”、“只能索赔” 24.根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是（）。A.监理人未发出指令不能视为发违约B.因政策法令的变化不能提出索赔C.机械停工按照机械台班单价计算索赔D.监理人指令承包商施工有时也会产生索赔

24、【】D】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。由于发指令承加快施工速度，缩短工期，引起承的人力、物力、财力的额外开支，承可提出索赔。参见P240241。25.按索赔的性质分类，工程索赔的种类有（）。A. 工程变更索赔B. 合同被迫终止索赔C.总承与分之间的索赔D.工期索赔第 9页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班E.不可预见因素索赔【】ABE】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。根据索赔的性质不同，可以将工程索赔分为：（1）工程延误索赔；（2）施工索赔；（3）工程变更索赔；（4）合同终止的索赔；（5）不可预见的不利条件索赔；（6）不可抗力的索赔；（7）其他索赔。参见P239。2

25、6.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承租得，台班单价为 200 元/台班，租赁费 100 元/天，人工工资为 50 元/工日，窝工补贴 20 元/工日，以人工费和机械基数的综合费率窝工 30 工日，为 30%。在施工过程中，发生了如下： 遇异常恶劣天气导致停工 2 天，机械窝工 2 天； 发增加合同工作，用工 20 工日，使用机械 1 台班； 场外大范围停电致停工 1 天，窝工 20 工日，机械窝工 1 天。据此，下列选项正确的有（）。A. 因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为 800 元B. 因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为 1040 元C.因发增加合同工作，承可得的费用索赔额为

26、 1560 元D.因停电所致停工，承可得的费用索赔额为 500 元E.承可得的总索赔费用为 2500 元【】CD】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A 和选项B 错误，不可抗力期间只能索赔工期；选项E 错误，承可得的总索赔费用=1560+500=2060 元。参见P241。27.某建设项目业主与甲施工签订了施工总包合同，合同中保函手续20 万元，合同工期为 200 天。合同履行过程中，因不可抗力10 天，因季节性大雨停工 5 天，因设计分包发生致使开工日期推迟 30 天，因异常恶劣气候停工延期交图停工 7 天，上述）万元。均未发生在同一时间，则甲施工总包A.0.7可索赔的保函手续（B

27、.3.7C.4.7D.5.2【】A】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。20/200×7=0.7 万元。参见P242。28.某工程计划有三条的线路A-D、B-E、C-F，其中 B-E 为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4 天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主使B 工作延误 4 天，因施工方案使D 工作延误 8 天，因不可抗力使 D、E、F 工作均延误 10 天，则施工方就上述可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【】C】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。工期索赔天数=4+10=14 天。参见P244。29.某工程

28、项目总价值 2000 万元，合同工期 18，现承因建设条件发生变化需增加额外工程费用 100 万元，则承包提出工期索赔为（）。A.1.5C.1.2B.0.9D.3.6【】B】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。100/2000×18=0.9。参见P244。30.在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。第 10页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按造成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【】B】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种同时发生（或相互作用）而形成的，故称为

29、“共同延误”。共同延误的处理原则：（1）确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。（2）如果初始延误者是发，则承包可以得到人既可得到工期延长，又可得到补偿。（3）如果初始延误者是客观，则承工期延长，但很难得到费用补偿。（4）如果初始延误者是承，则承既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。参见P245。共同延误的处理原则：（1）确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。（2）如果初始延误者是发（3）如果初始延误者是客观（4）如果初始延误者是承，则承，则承，则承既可得到工期延长，又可得到补偿。可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。31.关于共同延误的处理原则，下

30、列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发C.初始延误者属客观D.初始延误者属承的，承的，承的，承可得工期补偿，但无补偿可得工期补偿，但很难得到费用补偿不能获得费用补偿，但能得到工期补偿【】C】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。共同延误的处理原则：（1）确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。（2）如果初始延误者是发，则承既可得到工期延长，又可得到补偿。（3）如果初始延误者是客观，则承可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。（4）如果初始延误者是承，则承既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。参见P245。32.下列关于现场报告的确认，说法正确的

31、是（ 指令后的 2 天内，指令后的 5 天内，指令后的 7 天内，）。提交现场提交现场提交现场A. 承B. 承C. 承D. 发【】收到发收到发收到发在收到现场报告报告报告报告后的 24 小时内对报告内容进行核实C【】本题考查的是其他类合同价款调整事项。承收到发指令后的 7 天内，提交现场报告，发收到现场P245。报告后的 48 小时内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。参见现场报告的确认：第 11页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班33.下列关于现场的说法，正确的是（）。A.施工中遇到不利物质条件，承包商可提出现场B.施工中遇到变化，承包商可提出现场C.承包商被要求完成合同以

32、外的零星项目，可提出现场D.施工中合同工与发要求不一致时，承包商可提出现场E.现场工作完成 7 天后，承按现场内容计算价款，确认后作为增加合同价款【 非承承】ACD】本题考查的是其他类合同价款调整事项。承应发要求完成合同以外的零星项目、发出指令，提供所需的相关资料；在施工过程中，若发现合同工责任等工作的，发应及时以形式向承在收到指令后，应及时因场地条件、地质水文、发提出现场要求。承要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发签证认可，作为合同价款调整的依据。参见P245。第二节 工程计量与合同价款结算【考点】工程计量预付款及期中支付、竣工结算、最终结清合同价款纠纷的处理7 单、2 多，11 分

33、1.关于工程计量的方法，下列说法正确的是（）。A.按照合同文件中规定的工予以计量B.因承C.单价合同工造成的超出合同工程范围施工或返工的工，发不予计量必须按现行定额规定的工计算规则计量D.总价合同项目的工是予以计量的最终工【】B】本题考查的是工程计量。选项A 错误，按照合同文件中规定的方法、范围、内容和计量；选项C 错误，单价合同工必须按现行计量规范规定的工计算规则计算；选项D 错误，总价合同用于结算的工是最终工。工程计量的原则：（1）不符合合同文件要求的工程不予计量。（2）按合同文件所规定的方法、范围、内容和计量。（3）因承造成的超出合同工程范围施工或返工的工，发不予计量。参见P247。2.

34、工（）。必须按照相关工程现行计量规范规定的工计算规则计算，以下说法正确的是A.不符合合同文件要求的工不予计量B.单价合同、总价合同、成本加酬金合同适用一样的计量方法第 12页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班C.成本加酬金合同按照总价合同的计量规定进行计算D.单价合同若发现招标工中出现缺项、工偏差等，应按合同中估计的工计算【】A】本题考查的是工程计量。选项B 错误，单价合同和成本加酬金合同的计量方法相同，与总价合同的计量方法不同；选项C 错误，成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计算；选项D 错误，单价合同若发现招标工中出现缺项、工偏差等，应按承履行合同义务中完成的工计算。参见P

35、248。3.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，若工程合同金额 3000 万元，则预付款金额最低为（）万元。A.150C.450B.300D.900【】B】本题考查的是预付款及期中支付。根据建设工程价款结算暂行办法的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的 10%，不高于合同金额的 30%。参见P248。4.某工厂年度承包工程总价为 2000 万元，其中材料所占比例为 40%，材料在途、供应间隔天数为 25 天，保险天数 5 天，则按公式法计算的预付款金额为（）万元。、整理和A.54.79【】CB.55.56C.65.75D.66.67【】本题考查的是预付款及期中支付。工程预付款数额=2000

36、×40%/365×30=65.75 万元。材料储备定额天数由当地材料供应的在途天数、天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数等因素决定。参见P248。5.根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是（）。A. 发B. 发C. 发D. 发【】C双方签订合同后一不按约定预付，承内或不迟于约定的开工日期前的 10 天内预付工程款预付时间到期后 7 天内后仍不按要求预付，承发出要求预付通知可在发出通知 14 天后停止施工收到承要求预付因未按要求预付工程款，应从约定预付日期后第 7 天起向承支付应预付款利息【】本题考查的是预付款及期中支付。

37、预付款的支付时间（数字全部是考点）：（1）发双方签订合同后的 1内或不迟于开工日期前的 7 天内预付工程款；（2）不按期支付，在第 13页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班预付时间到期后 10 天内14 天后停止施工；（4）发发出要求预付；（3）收到通知后仍不预付，在发出通知应从约定应付之日起向承支付应付款的利息（同期利息），并承担违约责任；预付款担保：发预付款扣完后的 14 天内将预付款保函退还给承。参见P248。6.按照建设工程价款结算暂行办采取的行为是（）。定的程序，发不按约定预付工程款的，承可A.在约定预付时间 14 天后停止施工B.在约定开工日期后 7 天内C.在约定预付时

38、间到期后 10 天内发出要求预付发出要求预付D.在约定预付时间到期后 14 天内停止施工【】C】本题考查的是预付款及期中支付。选项 A 错误，在预付时间到期后 10 天内发出要求预付，收到通知后仍不预付，在发出通知 14 天后停止施工；选项 B 错误，在约定预付时间到期后 10 天内发出要求预付；选项 D 错误，收到通知后仍不预付，在发出通知 14 天后停止施工。参见P248。7.工程预付款起扣点表示（ ）。A.未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额B.已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额C.未施工工程尚需工程款相当于预付款数额D.已施工工程尚需工程款相当

39、于预付款数额【】 A】本题考查的是预付款及期中支付。从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣。P249。=承包工程合同总额-工程预付款总额/主要材料及购建所占比重。参见8.已知计算工程预付款起扣点的公式为 T=P-M/N，其中 M 的含义是（）。A.工程预付款额B. 承包工程价款总额C. 主要材料及构件所占比重D. 开始扣回预付款时累计完成工作量【】A】本题考查的是预付款及期中支付。在计算工程预付款起扣点公式中，P 表示承包工程合同总额；M 表述工程预付款总额；N 表示主要材料及购建所占比重。参见P249。9.已知某工程承包合同价款总额为 6000 万元，其主要材料及构件所

40、占比重为 60%，预付款总金额为工程价款总额的 20%，则预付款起扣点是（）万元。A.2000C.3600B.2400D.4000【】D【】本题考查的是预付款及期中支付。=承包工程合同总额-工程预付款总额/主要材第 14页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班料及购建所占比重。起扣点=6000-（6000×20%/60%）=4000 万元。参见P249。10.关于安全文明施工费预付的说法正确的是（）。A. 发B. 发工程开工后的 14 天内预付安全文明施工费在付款期满后的 14 天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全

41、文明施工费总额的 60%D.发没有按时支付安全文明施工费的，承可以催告，仍不付的，可暂停施工【】 C】本题考查的是预付款及期中支付。安全文明施工费的预付：（1）时间：开工后的 28 天内；（2）金额：不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%排的原则进行分解，与进度款同期支付；（3）不按时支付的处理：承，其余部分按照提前安可催告；付款期满后的P250。7 天内仍未支付的，若发生安全事故，发应承担连带责任。参见【总结 】11.关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中错误的是（）。A.双方对工程计量结果有争议，发应对无争议部分的工程计量结果向承出具进度款支付B.对已签发支付中的计算错误

42、，发予以，承无权提出C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额不一定期完成的合同价款合计【】B】本题考查的是预付款及期中支付。选项B 错误，发现已签发的任何支付由错、漏或重复的数额，发予以，承也提出申请。参见P251。12.下列不属于承提交的进度款支付申请内容的是（）。A. 累计已完成的合同价款B. 累计已实际支付的合同价款C. 本周期应支付的安全文明施工费D.实际应支付的竣工结算款【】D】本题考查的是预付款及期中支付。支付申请的内容包括：（1）累计已完成的合同价款；（2）累计已实际支付的合同价款；（3）本周期合计完成的合同价款，其中包括：本周期已完成单价项目的金

43、额；本周期应支付的总价项目的金额；本周期已完成的工价款；本周期应支付的安全文明施工费；本周期应增加的金额；（4）本周期合计应扣减的金额，其中包括：本周期应扣回的预付款；本周期应扣减的金额；（5）本周期实际应支付的合同价款。参见教材P250。13.某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工4000m3，合同价 500 元/ m3，合同工期为 40 天。合同约定：工期提前 1 天中估计工2 万元，拖后 1 天罚款 4 万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第 21 天时发生了，造成停工 4 天，经工程师认可第 15页预付款时间数额备料款签订合同后的 1内或不迟于开工日期前的 7 天合

44、同金额的 10%30%安全文明施工费开工后的 28 天内当年安全文明施工费总额的 60%建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班的施工方的实际损失为 10 万元，第 3 旬完成工800m3；后期因机械故障停工 3 天，最后实际工期为 50 天。不考虑其他款项，施工方在第 3 旬应得到的工程款为（）万元。A.58B.14C.0D.50【】D】本题考查的是预付款及期中支付。题目中已经明确第三旬实际工为 800，而总的工期是 50 天，也就是 5 旬，所以第三旬不考虑最终的工期奖罚。所以仅仅考虑工价款和本期的索赔款项即可。施工方在第三旬应得到的工程款为：500×800=500000（元

45、）=50（万元）参见P250。14.关于竣工结算的编制与的说法中，错误的是（）。编制A.工程竣工结算由发B.建设项目竣工总结算、承签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括发承包双方实施过程中已确认的工及其结算的合同价款D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场【】A金额，若有余款归发【】本题考查的是竣工结算。选项 A 错误，工程竣工结算的编制和审核工程竣工结算由承编制。参见P251。15.下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是（）。A.措施项目发生调整的，应依据合同约定的项目和金额计算，发生调整的，按双方确认调整的金额计算B.工按发实际确认的事项计算C.暂列金额应减去工程价款调整金额

46、计算，余额归承D.施工索赔费用按承提交的索赔报告计算【】B】本题考查的是竣工结算。选项A 错误，安全文明施工费必须按照或省级、行业建设主管部门的规定计算；选项 C 错误，暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发；选项D 错误，施工索赔费用按双方确认的索赔报告计算。其他项目应按下列规定计价：（1）工应按发实际确认的事项计算；（2）暂估价应按发、承包双方按照 2013建设工程工计价规范的相关规定计算；（3）总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算；（4）施工索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算；（5）现场费用应依据发、承包双方资料确认的金

47、额计算；（6）暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场）金额计算，余额归发。参见P252。16.按照规定，发内核对完毕，结论与承委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构不一致时，下列说法正确的是（）。规定时间A.提交承复核第 16页分类编制人工程承发总承包的，具体承包人总承的基础上发单项工程或建设项目竣工总结算总（承）发可直接，也可委托咨询机构；投资项目由同级财政部门。承签字盖章后有效建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班B.以承竣工结算文件为准C.以工程造价咨询机构的结论为准D.按照合同约定的争议解决方式处理E【复核后仍有异议的，无异议部分办理】AE全竣工结算】本题考查的

48、是竣工结算。竣工结算的审核（造价咨询机构核对的）：（1）在规定期限内核对完毕，不一致的，应提交给承复核；（2）承应提交同意结论或不同意见的说明；（3）工程造价咨询机构应再次复核；复核无异议的，签字确认，竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，无异议部分办理全竣工结算；有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。所有程序都规定时限内完成。参见P252。【扩充】承对发提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后一内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向提讼。17.关于办理有质量争议工程的竣工结算，下

49、列说法中错误的是（）。A. 已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B. 已竣工未验收且未投入使用工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算C. 停工、停建工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理D. 已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【】C】本题考查的是竣工结算。区分是否竣工验收或投入使用，如是，按保修处理；未验收且未投入使用、停工停建的，委托鉴定，根据检测结果或质监机构的处理决定后办理结算。无争议部分的竣工结算按照合同约定办理。参见P253。18.承包商在合同内享有的索赔权利终止的时

50、间从（A.最终结生效）开始。B.最终支付生效C.最终结清付款后D.缺陷责终止后【 参见】 C】本题考查的是最终结清。最终结清付款后，承P254。在合同享有的索赔权利也自行终止。19.采方约定争议调解人方式解决合同价款纠纷，其程序正确的是（）。A.发承包双以在合同签订后共同约定争议调解人第 17页建设工程计价2015 年楚楚造价工程师习题班B.发生争议，由承将该争议以形式提交调解人，并将副本抄送发C.调解人收到调解委托后 28 天内提出调解书D.发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件E.若发承包任一方对调解书有异议，收到调解书 14 天内向另一方发出异议通知【】ACD】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项B 错误，发生争议，任何一以以形式提交调解人，并将副本抄送发；选项E 错误，若发承包任一方对调解书有异议，收到调解书 28 天内向另一方发出异议通知。参见P256。20.下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承对完成工作要求支付价款的，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不的，承请求支付工程价款的，不予支持D.对于的结算依据应以工程实际情况为准进行确定E.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算日为当事人的之日【】 BE】本题考