[精品]施工合同

1、西北永新集团有限公司化工园区十号道路路面硬化工程施工合同甲方：西北永新集团有限公司乙方：永登县市政工程公司签约日期：二0一年十月二十一日工程项目施工合同发包人：西北永新集团有限公司（以下简称甲方）承包人：永登县市政工程公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程概况工程名称：西北永新集团化工园区十号路路面硬化工程工程地点：兰州市城关区北龙口 -永新化工园区施工内容：化工园区十号路雨排水管道铺设安装，道路垫层、水稳层及沥青磔的铺筑。第二条合同工期开工日期：

2、2011年10月25日竣工日期：2011年12月10日第三条工程款支付1、工程款的支付：合同签订后，乙方立即组织安排人员进场施工。乙方进场后，甲方按照工程投标概算总价的30%做为工程预付款：后期款项的支付进度与比例：按每个分项的完成情况进行分批支付， 支付比 例以每个分项完成后按相应分项投标时的工程概算价的 80%支付；工程 施工结束经甲方验收合格，双方按照实际工作量进行决算后 ，并按照双方确认的决算价支付剩余款项直至 90%，留10%的质保金，待质保期满后一次付清。2、工程投标概算价：129.2259万元3、 发票幵具：甲方每支付一笔工程款，乙方必须按甲方财务的规定幵具正规发票。4、付款方式

3、：以转账支票方式支付。第四条工程承包范围西北永新化工园区10号路872m范围内的雨排水管网的施工与 安装:道路硬化方案为在原有路基上铺设路面垫层、水稳层及沥青混凝土面层（具体施工方案见投标文件）。对原有路基因标高与设计不符的情况所产生的土方量在施工时按实际发生的工程量进行确认和签证，对路基强度不符合要求的路段经甲乙双方现场确定方案后按实际发生的费用进行确认和签证。对合同外需增加的项目（如道牙石的安装等）在施工时按实际增加的工程量进行签证决算。第五条工程质量工程质量验收标准：合格由乙方承担施工的内容，甲方根据国家质量验收规范和评定标准组织验收，乙方按照甲方现场交底及要求，精心组织施工，如质量不符

4、合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方自行承担；如果工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责全部工料损失。如乙方拒不整改，甲方有权终止合同，并承担由此造成的全部工程责任。第六条安全生产一、乙方进驻施工现场，必须严格遵守甲方的安全生产规章、条例及规定，接受甲方人员检查、监督及处理。二、甲方负责对施工现场的动火、动土等作业进行交底，对易燃易爆区进行处置，达到安全施工条件后乙方方可施工。三、甲方对乙方承担的工程进行安全监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用，并不得损伤、随意改动，损害必须照价赔偿。四、在施工过程中，甲

5、乙双方因违反有关规章制度造成的损失，由各自负责。施工过程中，由乙方原因造成乙方人员发生的所有安全事故由乙方负全责。由乙方原因给甲方造成的人员、财产损失，由甲乙双方协商，乙方予以赔偿。第七条工程结算以投标概算价（129.2259万元）做为本工程付款进度控制的依据 , 工程最终造价（决算费用）以实际工程量与投标之外甲方的签证工作量按照甘肃省市政工程定额基价进行决算。双方认可的本工程的决算为工程结算的最终依据。第八条材料设备供应本工程除雨排管主材供应外，其它项目全部由为乙方包工包料，甲方负责供应雨排水工程所用的钢带波纹管管材，并提供管材安装时对接接头的施工工具及工艺指导。第九条现场管理一、甲、乙双方

6、人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教 如违反现场管理制度，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律 并负责赔偿经济损失。第十条违约责任一、乙方施工的工程项目，在施工过程中经检验达不到国家验收 范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或 除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因 施工计划安排造成的经济损失。如甲方中途解除合同，应赔偿乙 造成的经济损失。三、除遇不可抗力影响外，甲乙

7、双方应团结一致，通力合作， 同保证施工按期进行。乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。第十一条附则一、 本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时， 何一方均可向甲方所在地的经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接 民法院起诉。二、 本合同一式六份。甲乙双方各执正本一份、副本二份。三、投标文件做为附件与本合同具有同等法律效力。育，责任，规解影响方因此任向人四、为确保工程施工质量与工程施工进度，本合同签订后，乙方 场施工前，乙方必须向甲方交纳 13 万元的履约保证金，作为甲方 控制考 核工程施工质量与施工进度的基金。五、工程按期保质保量完成竣工验收交付使用后，履约保证金自动转为质量保证金

8、，在质保期满后一次性由甲方支付给乙方。六、如履约保证金低于工程决算总价的 10%，由甲方按本合同 第三条第一款规定得比例预留质保金；如履约保证金高于工程决算总价的10%,履约保证金仍转为质量保证金。第十二条工程质量保修承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括承包方所承担的全部工程项目的施工。1、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：工程质量保修期为年，保修期自工程竣工验收合格之日起计。2、质量保修责任(1) 属于保修范围内的项目，承包人应当在接到保修通知后派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从质保金内扣除。(2) 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，时间不得超过 6小时。（3）质量保修完成后，由发包人组织验收。3、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第十三条、其它1、施工现场用水、用电均乙方