安装合同模板合集8篇

1、【精华】安装合同模板合集8篇随着时间的推移，合同的使用频率呈上升趋势，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的安装合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。安装合同 篇1第一条 工程概况项目名称：第二条 产品的名称：配电箱，规格，型号按实际内配件定 ，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表 合同总价(小写)合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。第三

2、条 交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点第四条 交货时间：20xx年 月 日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。第五条 产品质量要求5.1 乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。5.2 产品质量取得CCEE认证，符合IEC、DGB08-20-98、GB-10063等相关国家及地 方本行业标准。5.3 产品质量以产品封样为准。5.4 产品质量标准为优等品。5.5 乙方承诺所提供产品合格率为100%，若需方对产品质量发生异议时，以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。5.6 乙方负责提供供货产品明细材料清单，如;性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等

3、。5.7 安装配件、其他辅料等采用国家优质产品，并以材料质量证明书为准。5.8 箱体采用1.2至1.5mm厚的国产优质钢板制作，做好防腐处理，箱体采用白色的油漆，油漆工艺：喷塑，箱体至少保证二年内不出现生锈、涂膜脱落、龟裂等现象。第六条 产品的交货验收及保管方式6.1 乙方必须按照甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物。6.2 合同签订时乙方提供的样品、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据。6.3 货到甲方指定的地点以后通知甲方、监理公司、工程安装承包方进行验收，若货物与进货数目不相符，或有损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合6.4 货物在交货验收合格前所有权不转移，产

4、品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。6.5 乙方在交货的同时应向甲方提供产品合格证，备案证、厂家资质. 产品年检报告.使用说明书等相关资料，否则甲方有权拒收货物。6.6 对乙方所提供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品质量不符合相应国家或者行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。送检费由乙方承担。6.7 产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准并有检测报告。6.8 为确保乙方所提供产品质量，供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间，甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。第七条 货款支付方式7.1本工程不支付预付款。7.2全部货物送达工地现场后或每楼为单位送货 ，157

5、.3 配电箱安装调试完成，经验收合格，资料交付齐全、正确、有效，手续完备，并按实结算后，15日内支付至结算总价的95%。7.4 保修金为5%。保修期为一年，保修期达到一年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议，则在15个工作日退还保修金。第八条 变更处理方法在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。第九条 产品保修、补货约定9.1 产品保修期为一年，时间从甲方工程竣工验收之日计。9.2保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求

6、后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品，因此发生的费用从保修金中扣除，而且乙方须对此造成的结果继续负责。9.3应接受甲方和甲方物业管理公司的补货要求，不得借故拒绝补货或推迟补货;补货单位参照原合同，补货日期为接到通知后5天，由甲方送货到甲方或甲方物业管理公司，并由乙方负责卸货。第十条违约责任10.1 合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的10%作为不能履行合同之赔偿。 10.2 乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金，并依法赔偿因此给

7、甲方造成的损失，逾期交货超过十天的，甲方有权单方面终止合同。10.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无尝换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期5天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款，并支付该部分价款10%的违约金。10.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失。10.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货;乙方提供的

8、货物与甲方确定的样品不符，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的'有关规定执行。10.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据中华人民共和国产品质量法等相关法律规定赔偿。 第十一条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲

9、方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协 商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。第十五条 本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：年月日：安装合同 篇2总包方(甲方)：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_分包方(乙方)：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_依照中华人民共和国合同法、建设部建筑安装工程总分包实施办法和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第

10、一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_施工许可证号：_营业执照号：_四、分包工程范围及工程量(附预算书)五、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。六、分包工程人工费用_元。七、乙方投入工种及人数_人。第二条 工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人_计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条 工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返

11、工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条 安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条 生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供

12、住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条 分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为_元。实行单方平方米人工费包干，每平方米_ 元。二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为_元。达到合格的每预算工日为_元。实行分项人工费包干每平米_元。三、单项分包石、土方工程的每预算工日为_元。四、清工每工日为_元。五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日

13、为_元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)_元。七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为_元。八、分包工程费用明细表(一七项均可列表)第七条 材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。第八条 施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手工操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管

14、爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。第九条 现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取安装合同 篇3_（建设单位或招标办公室）：在研究了_建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图纸，以及参观了建筑安装

15、工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务我们的投标书（标函）内容如下：我们的企业概况如下：我们特此同意，在本投标书发出后的_天之内，我们都将受本投标书的约束，我们愿在这一期间（即从一九_年_月_日起至一九_年_月_日止）的任何时候接受贵单位的中标通知一但我们的投标被接纳，我们将与贵单位共同协商，按招标书所列条款的内容正式签署_建筑安装工程施工合同，并切实按照合同的要求进行施工，保证按质，按量，按时完工我们承诺，本投标书（标函）一经寄出，不得以任何理由更改，中标后不得拒绝签订施工合同和施工；一但本投标书中标，在签订正式合同之前，本投标书连同贵单位的中标通知，将构成我们与贵单位

16、之间有法律约束力的协议文件（如果招标书要求投标方提供银行或上级部门担保的，投标方应在投标书中附上一份银行或上级部门的履约保证书）投标书发出日期：_年_月_日_时投标单位：_（公章）企业负责人：_（盖章）联系人：_（盖章）电话：_地址：_安装合同 篇4甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）甲方将世纪华庭空调百叶窗安装工程承包给乙方，依据中华人民共和国合同法，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。一、工程名称：世纪华庭空调百叶窗安装工程二、工程地点：潜江市园林二中旁三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。四、施工日期：自 年 月 日至 年 月 日止，共计 天

17、。五、工程价款：工程实行固定单价170元/平方米，工程量以实际面积为准。工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量结算。六、付款方式：1、1、2号楼安装完毕付70%2、验收完毕付97%3、4、剩余3%质保金壹年以后付清七、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。八、工期保修：该工程的保修期为壹年 ，保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。九、甲方权利、义务：1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。3、甲方有提供乙方施工图纸并且及

18、时提供设计变更的义务。4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。十、乙方的权利、义务：1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务，且承担由此发生的费用。4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。十一、工程变更：1、甲方有对百叶窗进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。3、因甲方提供的设计变更若造成工

19、期延长，则合同工期相应顺延。十二、违约与争议：1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决，解决结果形成书面纪要。2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。甲 方： 乙 方：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日安装合同 篇5发包方： (以下简称：甲方)承包方： (以下简称：乙方)甲乙双方就 住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。一、产品名称、技术参数、数量、金额1.

20、1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式1.3.设备、安装相关技术参数：、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率95%，反射率5%。外形尺寸根据甲方要求。、水箱外壳采用0.5厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度40kg/M3.内胆材质为国际2搪瓷内胆，0.6镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求、换热介质采用环保无毒防冻

21、液，须具有低温防冻的性能。、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收：2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。2.2.施工工期：自 年 月 日至 年 月 日。2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及

22、验收费用由乙方负责。2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。三、合同总价款总价包干合同总价款：￥ 元(大写人民币 元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。四、付款方式本工程无预付款。货到工地，工程安装结束、系统调试完毕，相关工程验收资料交齐并经甲方及监理验收合格，甲方付至合同总价款的70%;工程经竣工综合验收合格后，甲方付至合同总价款的95%;余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。五、设备保修及售后服务5.1.产品保修期为 3

23、 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。5.2.保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”(包修、包退、包换)服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。六、 甲方责任及义务6.1.设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。6.2.安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及

24、安装方案，必须及时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承担。七、乙方责任及义务7.1.乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。7.2.在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。7.4.施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做

25、好支架处的防水处理工作。7.6 施工所需水电费用由乙方承担。7.7 安装完成但未交验前的成品保护由乙方负责。八、违约责任8.1.如因乙方原因，造成设备未能按期交付使用，则每延误一日，乙方支付甲方1%的违约金。因工程质量不合格给甲方造成经济损失，由乙方按实际损失赔偿。8.2.如因甲方原因，未能按期、按额度支付乙方合同价款，则每延误一日，甲方支付乙方1%的违约金。8.3. 因甲方原因导致乙方未能如期开工的或中途停工的，则乙方工期相应顺延。九、争议解决：因履行本合同所产生的所有争议，双方应先行友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他10.1.关于本合同的任何更正、修改、更换

26、或变更，均应以书面形式为准，并载明与本合同有关，由合同双方正式授权的人员或代表签字并加盖公章方能生效。10.2.本合同自双方盖章并由双方授权代表签字后生效。10.3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日安装合同 篇6甲方: （以下简称甲方）乙方: （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就 的彩钢房制安事项协商一致，特订立本合同。第一条 工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.工程做法：彩钢库房，站杆采用4&

27、#215;8方钢，檩条采用4×6方钢，彩钢复合板新顶板50mm，旧顶板70mm，外墙板70mm，内墙板50mm，旧彩钢岩棉夹层的复合板，新彩钢玻璃丝棉夹层复合板。第二条 工期要求合同工期：本工程施工期为个工作日，施工自年月日开始，于日竣工，并验收合格。第三条 安装工程单价本彩钢房工程合同综合单价用旧彩钢130 元/，用新彩钢180元/，结算时按施工实际面积计算。第四条 付款方式完成其工程量竣工经甲方验收合格后一个星期内付到合同总价95%，扣除5%质保金，待质保期满无质量问题后付清。质保期为两年。第五条 双方职责甲方职责:2.按合同支付工程款。3.及时提供乙方施工所需水、电、材料堆放点

28、等。乙方职责:1.乙方应严格按照要求的材质与厚度制作。钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。房施工确保质量、安全、工期达到要求。材料的保管。2.材料标准：旧彩钢房顶板70mm，外墙板70mm，内墙板50mm，檩条4*6方钢，立杆4*8方钢，8m跨度的檩条8*8方钢，新彩钢房顶板50mm，外墙板70mm，内墙板50mm，檩条4*6方钢，立杆4*8方钢，8m跨度的檩条8*8方钢3.乙方进场后，制定详细的施工进度计划，文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。4.施工过程中，乙方应确保文明、安全施工。5.安全生产：承包人进场后遵守发包人安全管理规章制度，接受发包人的安全检查，与发包 人签订安全管理

29、协议。按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。承包人要保证安全措施，做好安全防护教育工作，承担进场人员的安全防护用具费用，不准发生伤亡事故，如发生伤亡事故，由承包人自负，并承担相应费用，发包人对承包人还要处以一定数额的罚款。6.乙方负责自有人员及设备的安全保险工作，并且承担由于自身原因造成的安全、质量事故损失。第六条 违约责任乙方如果不按合同工期按时完工，每滞后一天扣总价的20%，如因甲方原因导致工期拖延，则相应顺延工期。第七条 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。本合同自双方签字盖章后生效。甲 方：乙方：法人或委托人： 法人或委托人：联

30、系电话：日 期：签订地点： 身份证号： 联系电话： 日期：安装合同 篇7发包人(全称)： (以下简称甲方)承包人(全称)： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程承包范围承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光三、合同工期开工日期：20xx年5月18日竣工日期：20xx年6月18日管线敷设工期总日历天数 20 天、灯具安装日历天数 30 天。四、

31、质量标准工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。五、合同价款1、金额(大写)：管线敷设、安装及调试费用：2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定 左右(此项费用另行签署补充协议。六、付款方式合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠(柱)基础完成 以后，支付合同价款的20%，即RMB 元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的20%，即RMB 元，通电调试完毕后，支付合同价款的20%，即RMB 元，剩余工程设备款，一年后结清。七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同书2、合同条件3、招标文件4、投标书及其附件5、国家和 市有关标准、规范及有关技术文件6、图纸7、双方有关