




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、建筑居间合同范本(精选6篇)在人们的法律意识不断增强的社会,能够利用到合同的场合越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编精心整理的建筑居间合同范本(精选6篇),欢迎大家分享。建筑居间合同1甲方(委托人):联系地址:联系电话:乙方(居间人):联系地址:联系电话:甲乙方根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。2、“居间
2、成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 向乙方承担违约金。三、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人
3、的慎谨和诚实义务。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的 。2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付 万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
4、七、合同终止1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。合同签订地:甲方:(盖章): 乙方(盖章):法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:年 月 日建筑居间合同2甲方(委托人):_法定代表人:_地址:_乙方(居间人):_身份证号码:_地址:_甲乙双方根据中华人民共
5、和国合同法等有关法律法规的规定,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下合同:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就_工程项目(以下简称本工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。2、本工程项目主要情况(1)工程名称:_。(2)工程地址:_。(3)工程主要施工内容:_。(4)其他情况:_。二、甲乙双方权利义务(一)甲方权利义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;3、甲方有权随时
6、向乙方了解居间服务进度;4、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同,甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关;5、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬;6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务;7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。(二)乙方权利义务1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息,协助甲方对本工程项目进行实地考察;2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实可靠;3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间,乙方应尽到居间人的谨慎和诚实义务。三、居间报酬的计算方法、支付时间和
7、支付方式1、本工程项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_%;2、甲方应在居间成功之日起_日内向乙方全额支付全部居间报酬;3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;4、乙方账户信息如下:户名:_。卡号:_。开户行:_。5、甲方可以转账或现金的方式支付。四、居间活动费用的承担居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起_日向乙方支付人民币_,作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间报酬中,居间人未促成合同成立的,有权不予返还。五、保密事项1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不
8、利对方的任何行为。六、违约责任1、甲乙双方应完全履行本协议约定,任一方违约的,均应承担违约责任。2、乙方迟延支付居间活动费用的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金,迟延超过_日未支付的,乙方有权解除本合同。3、乙方迟延支付居间报酬的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金。七、通知1、通知联系人为方便协议双方情况的沟通,甲方指定_为己方联系人,乙方指定_为己方联系人,具体负责通知和传达本合同相关事宜。2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜,如告知本条第1项约定的对方指定的联系人,即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时
9、,应书面通知另一方。3、通知地址及方式甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。(1)电子邮件地址甲方:_乙方:_(2)邮寄地址甲方地址:_乙方地址:_邮政编码:_邮政编码:_(3)传真号码甲方:_乙方:_(4)电话号码甲方:_乙方:_4、通知视为实际送达的日期确定如下:(1)电子邮件方式的通知,该等通知以已读回执标注日期为送达日。(2)邮寄方式的通知,该等通知于发件之日起7日视为送达。(3)用传真方式发送的通知,在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。(4)用电话方式发送的通知,在双方接通电话的当日视为已实际送达。八、合同解除及终止1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起
10、生效,至居间成功及甲方全额支付居间报酬之日止。2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的,本合同终止。九、争议解决甲乙双方约定,如就本合同的解释、履行等发生的一切争议,应友好协商解决,协商不成,任一方均有权向本合同签订地(_市_区)人民法院提起诉讼解决。十、其他事项1、甲乙双方均已经认真阅读和充分讨论本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。3、其他:_甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑居间合同3甲方(委托方):地址:法人代表:乙方(中
11、介方):身份证号:上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)协助甲方为其进行承包建筑工程,达成居间合同如下:一、居间事项:承包建筑工程:乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。二、居间任务:乙方为上述项目,向甲方提供信息、推介服务,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈,并利用自身的社会资源关系开展协调工作,以最终促成甲方与开发商 签订该工程 项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。 根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方依法完成签订该工程承包项目合同,甲方同意按如下方式支付居间费:1
12、、当乙方协助甲方,促成甲方与程项目的专业承包施工合同,甲方愿意支付乙方人民币万元(税后)居间费;2、付款时间:在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功,甲方同时支付居间费 万元人民币,剩余的居间费用 。3、付款方式:甲方须以转账的方式支付乙方费用,甲方通过银行转入乙方指定的账户上(乙方指定帐户为:行 户名:),其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。三、甲方责任和承诺:本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触,独立执行,是甲方全体董事会 成员致的、真实的意思表示,不因公司股权或法人等变更影响,始 终有效。乙方促成甲方和 何理由单方面终
13、止与乙方的居间(委托)关系,不得私自或另行委托 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述情况发生,视为乙方完成代理委托,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元整(税后),作为对乙方的补偿;并同 意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功,在半年之内,甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触;如有任何接触该工程施工,皆视为乙方的中介行为成功,甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意 对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。四、甲、乙双方对本合同有保密的义务,任何一方以任何形式泄露本合
14、同内容,由泄密方承担一切后果。五、本合同式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。甲方: 乙方:法人代表签章:签名:日期: 日期:建筑居间合同4甲方(委托方):乙方(居间方):甲方因业务需要工程项目,而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方委托乙方介绍工程相关项目信息,在自愿平等协商的基础上达成如下协议。一、甲方委托乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目
15、,并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方(业主方)签订该项目合同。二、居间报酬与给付方法1、居间费按工程总造价3.5计取,详见建筑施工合同。2、居间报酬支付方法:甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内,需一次性向乙方支付居间报酬,投资建设总额的3.5%,如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间报酬,则视甲方违约,可从下一批预付款扣除双倍居间报酬,居间报酬的税金由乙方支付。三、约定事项1、甲方与业主方(第三方)签订的合同乙方不承担任何责任。2、乙方履行本合同的过程中,可向业主方(第三方)表明其为 甲方居间人,并向甲方介绍该项目相关情况,由甲方确定该项目可行度。3、乙方在认真完成甲方委托
16、项目事项,即按合同法第一条规定提供该项目的真实信息,并与甲方与第三方(业主方)签署合同或协议提供联系、协助、撮合服务,但确定权在甲方,乙方对该项目的任何事宜不承担任何责任。4、甲方与业主方(第三方)签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项,甲方按照本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬,甲方按照双倍居间报酬承担违约责任支付乙方,乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。5、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真实的,甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务,甲方因承担该项目的全部居间费用。6、余下工程合同,均由乙方协调,撮合续签合同,甲方不得单方面与业主
17、方续签合同,如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时,业绩归乙方,居间报酬按本合同标准执行,如发现甲方不经乙方与业主方签订合同,视为甲方违约,一经核实,甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。7、甲方支付居间报酬,本着合法、安全、有效的方式,以现金打到的账号:甲方如在指定的期限内不能兑现,则视为违约,乙方有权要求甲方支付30的违约金,同时要求在3天以内一次性付清所有款项。8、本合同如发生纠纷,双方首先协商解决,协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。10、本合同一式五份,甲方执一份,乙方执四份,双方签字盖章或按手印后生效。甲方代表身份证乙
18、方代表身份证年 月 日建筑居间合同5委托人: 以下简称甲方居间人:以下简称乙方根据合同法相关居间条文,双方遵循资源共享、合作共赢,诚信自愿的原则就居间合作事项,经双方友好协商达成本合同如下条款,以资各方共同遵照实行。第一条乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商,开发的吉首市城区商住楼,该小区规划总用地近百亩,总建筑面积20多万平方,其中一期有9万多平方的建筑设计任务,甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意,故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立;具体细节均在正式签订设计合同中体现。第二条 报酬计算:居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按实
19、际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。笫三条 居间服务费的支付设计合同成立生效后,随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次,如此类推。第四条 相关责任事项1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的,甲方不需支付本报酬服务费;甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方,无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费。2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜,乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项,本合同即随之生效。3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后,保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费;如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全,由此造成的后果均由甲方承担全部经济法律责任。第五条 本合同自双方签字随同建筑设计合同同步生效,本合同一式二份,双方各执一份。委托人签字: 居间人签字:年 月 日:建筑居间合同6甲方: 代表签字:乙方: 代表签字:甲乙双方充分
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 财务会计课题申报书:《高职院校财务会计教学瓶颈与对策》课题申报材料
- 课题申报书:新质生产力驱动下职业教育专业结构优化与转型升级探索
- 建筑工程技术施工员专业介绍
- 大班社会收获果实少儿英语幼儿教育教育专区
- 荆州市城乡规划管理技术指南
- 计算机信息管理系统设计方案
- 青海省海南藏族自治州高级中学2024-2025学年高一下学期6月月考地理试卷(含答案)
- 设施设备维修控制规定
- 2025年android小程序开发实例!覆盖所有面试知识点先收藏了-android 开发 小程序 举例
- 部编版六年级下册第三单元《匆匆》教案
- 2025浙江嘉兴市海宁市嘉睿人力招聘5人笔试参考题库附带答案详解析版
- GB/T 19023-2025质量管理体系成文信息指南
- 多余物管理制度
- 2024北京朝阳区三年级(下)期末语文试题及答案
- DL5190.5-2019电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统
- 河南省郑州市高新区2023-2024学年下学期七年级期末英语试卷
- 国家开放大学《会计学概论》形考任务1-4参考答案
- 半命题作文“-------的你--------的我”写作指导及范文
- 证券从业资格考试金融市场基础知识
- FMEA试题集(有标准规范答案)39709
- 李想的课程设计分析
评论
0/150
提交评论