装修合同模板10篇

1、【实用】装修合同模板10篇在人们越来越相信法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家整理的装修合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。装修合同 篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。一、合同背景1、施工地点位于 ：2、甲方委托乙方施工，使装修后的店铺符合设计要求。二、合同内容甲方委托乙方对甲方所租赁的店铺进行装修，用于开设茶楼。三、承包方式该装修工程实行全承包(包工、包料)的方式承包给乙方。四、甲方的权利和义务1

2、、有权对不符合甲方设计意图的地方要求整改。2、有权按设计要求监督其工程质量和工期。3、对乙方装修过程中有质量问题，甲方除有权让乙方整改。4、有义务为乙方施工提供水、电保障。5、有义务按合同约定的付款方式拨付工程款项。五、乙方的权利和义务l、有权按合同约定获取工程费用。2、必项按甲方确认的设计方案进行施工(包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程等)。3、所购材料必须符合设计标准(以施工清单为准)。4、应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负;施工人发生的一切安全事故与甲方无关由乙方自负。5、施工，乙方应将店铺清扫干净(包括清除建筑垃圾等)后方可交与甲方。六、合同

3、金额及付款方式本合同装修预算金额为人民币： 万元，大写： 。付款方式为：合同签订后即付 元( 万元)作为启动资金，后按工程进度协商付款，工程结束经验收合格后十日内一次性付清工程余款。七、工程期限本工程施工期限为30天(从合同签订之日算起)。八、特别说明1、施工中若需更改设计方案，须经双方协商。2、施工中若市面上无设计要求的材料，双方协商可用同质、同价的材料更换。3、施工项目以施工清单为准;清单未涉及到的甲乙双方协商予以增加工程量及工程款。九、违约责任任何一方违约，按合同金额的10%处违约金。十、附则l、本合同未尽事宣，双方依照有关规定协商解决;2、本协议自签字之日起生效;3、本协议一式四份，甲

4、方三份乙方一份，均具有同等法律效力甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日装修合同 篇2委托方(甲方)承接方(乙方)甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本装修合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1. 工程地址：2. 居室规格：房型 ，总计施工面积 平方米。3. 施工内容：详见本装修合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。 4. 委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。5.开工日期：XX年_4月15日，竣工日期XX年 6月14日，工程总天数：60天。第二条：工程价款

5、工程价款(金额大写) ，详见本装修合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。第三条：质量要求1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充装修合同。4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本装修合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本装修合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不

6、得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1. 装修合同一经签订，甲方即应付 100 %工程材料款和施工工费的 50 %;当工期进度过半(XX年5月25日)，甲方即第二次付施工工费的 40 %.

7、剩余 10 %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。第六条：工程工期1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的 1 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 1 %作为误工费支付给乙方。2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，

8、双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条：其他事项1. 甲方责任1 )必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2 )二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。2. 乙方责任1 )指派一名工作人员为乙方工地代表，负责装修合同履行，并按装修合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。2 )负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道

9、堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。第八条：违约责任装修合同生效后，在装修合同履行期间，擅自解除装修合同方，应按装修合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除装修合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条：争议解决本装修合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本装修合同约定向人民法院提起诉讼。第十条：装修合同的变更和终止1. 装修合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更装修合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止

10、装修合同，提出终止装修合同的一方要以书面形式提出，应按装修合同总价款的 10 %交付违约金，并办理终止装修合同手续。2. 施工过程中任何一方提出终止装修合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止装修合同协议后，可视为本装修合同解除。第十一条：装修合同生效1. 本装修合同双方盖章，签字后生效。2 本装修合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(业主)签字：签约日期：乙方：委托代理人签字：签约日期：装修合同 篇3甲方：乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1工程概

11、况：本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。1.2项目名称：1.3承包范围系统工程设计.施工.及设备材料供应。1.4施工地点1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1.6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。第二章甲乙双方的责任2.1甲方的责任：1）负责协调施工现场各工种间的配合。2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4）对乙方提供的各种

12、技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。4）负责成品交验前的保护，保养。5）做好施工记录.隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。8）乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。10）做好现场人员的安全

13、培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。第三章材料及设备3.1材料及设备到达目的地为工地现场。3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；3.3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。第四章合同价款合同总价为：计人民币：元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。第五章付款方式5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元

14、整。5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章工期6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。_年_月_日开始施工。6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因

15、变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。第八章工程验收8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。8.2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。8.5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。第九章保证及处罚9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其

16、专利权.商标权或工业设计权的起诉。9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换

17、.维修，但下列情况不属保修范围。1、不正确操作，造成产品损坏：2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。第十章仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等

18、法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日装修合同 篇4注意明确房屋装修合同的内容合同内容是对装修事项的详细约定，是合同双方主体权利义务的体现，很多房屋装修合同纠纷产生的原因就是合同内容约定不明确或者遗漏重要事项。以下是业主和装修公司容易产生争议或忽视的问题：1、工期问题很多房屋装修合同没有明确约定工期，只简单约定进场时间，导致工期一直拖延。为了防止这些问题，在合同中一定要写清装修公司的入场

19、时间、撤场时间、工期多少天，是自然日还是工作日等等。2、设计、施工图纸装修的目的在于使居住环境舒适美观，但在装修过程中，很多业主认为装修公司没有按照自己的要求施工或者没有达到自己的预期，因此在合同中最好有经双方签字认可的设计施工图纸，避免装修公司随意改变设计。3、装修材料很多房屋装修合同只简单约定“包工包料”或者“包部分材料”，对材料的具体品牌、型号、价格、颜色等没有注明，有些装修公司就会钻空子使用劣质产品，严重影响装修质量。为了约束合同当事人，最好有经双方签字认可的材料清单，还应保留购买材料的发票，保留证据。4、施工安全和保修责任为了保证工程顺利进行，对施工安全也要约定清楚，还要确保建筑物的

20、安全，不得拆除承重墙等主体结构。合同中对保修责任的约定也十分必要，尤其是保修内容、年限要写清楚。注意明确房屋装修合同的主体房屋装修合同中一般会采用发包方、承包方或者甲方、乙方等称呼来指代业主和装修公司。对于装修公司来说，发包方应该是房屋的产权人，但现实生活中，也可能遇到发包方非房屋产权人，而是租户或者产权人委托之人。遇到这类情况，一定要在合同中注明发包人的姓名、住址、身份信息以及联系方式，同时要取得租赁合同以及产权人的书面同意。对于业主来说，承包方是装修公司，合同的主体应该是装修公司，而不是公司的某一个员工或者施工代表。在合同中一定要使用装修公司的全称且与公司印章上的名称吻合，最好查看一下公司

21、的营业执照以及企业的信用信息，防止将来发生纠纷找不到责任主体。注意明确装修款的支付问题装修款的支付问题也是房屋装修合同纠纷的重灾区，主要是合同双方没有约定清楚装修款支付的时间、具体金额以及支付条件，有些业主和装修公司在合同中约定“装修款在工程完成一半时支付”，根本无法确定确切的时间。此外，业主还会因为对装修质量以及装修进度不满意拒绝支付或者只支付部分装修款，而装修公司则以业主没有按约支付装修款中途停工。因此在合同中约定支付装修款的时间、金额以及支付条件非常重要。同时，在装修过程中，可以通过双方签订验收单来确认支付条件已成就。装修合同 篇5装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照中华

22、人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。甲方：xx有限公司乙方：_甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，根据北京市商场市场消防安全管理规定、凤翔商厦经营管理制度及其它各项规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。第一条装修商铺本合同装修场地位于怀柔区商业街2号楼凤翔商厦内之层号商铺。第二条装修期限装修期限自年月日起至年月日止。第三条装修押金乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金20xx元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等

23、条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。第四条装修条例1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。2、乙方所提出的装修改造方案必须要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。5、乙方所有装修改造工程必须在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)元，租期不顺延。6、乙方需要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责恢复原状，并

24、赔偿因此给商厦所造成的损失。7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格按照北京市地区电气安全工作规程、北京地区电气安装标准进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款，乙方擅自更改的，要恢复原状，并承担由此造成的一切费用和损失。8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构安全，消防、电路、空调和其它各种管线的使用安全及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应立即改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须及时清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以200500元

25、的罚款。10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以200500元罚款。11.乙方的装修改造工程所用材料必须符合国家按规定的防火和环保要求。第五条合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：负责人： 负责人：联系电话： 联系电话：年月日 年月日装修合同 篇6案情简介周某为维思投资公司装修办公室，当时因为双方是朋友，并没签合同，口头承诺周某为维思公司负责装修事宜，材料费实报实销，人工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司（该公司公章在维思公司手里）名义到物管公司处办理了开工手续。周某随即联系了自己从事装饰的

26、朋友进行了装修。装修进行到中途，维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中，维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同，并约定了合同价款及明显对周某不利的违约责任。合同签订后，维思公司即将前期所有装修全部拆除，不允许工人再次进场施工，另找他人重新装修。后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼，以质量不合格为由，要求解除双方签订的装饰工程合同，并要求周某承担材料费、人工费及工期延误损失。办案思路及心得被告周某委托我应诉答辩。本案经过了两次开庭审理。庭审中，我主要提出以下几点代理意见：1、被告周某不是适格被告，原告应以重庆桂滨公司作为本案被告，由桂滨公司承担相应责任。既然以桂滨公司名义办理

27、的装修许可证，桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人（尽管桂滨公司与原告未签书面合同，不影响双方实际装饰工程合同关系），因该装饰工程产生的纠纷，与被告无关，被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作，由此可能产生的相应合同责任根据合同法规定应由委托人桂滨公司承担；2、周某是自然人，不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格，本案合同应属无效。根据建筑法室内装饰工程管理办法最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释等法律法规规定，承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的，建设工程施工合同无效。原被告签订的装饰工程施工合同，周某是自然人，并无相应资质，所签合同应属无效合同；3

28、、原告未经施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未经鉴定机构鉴定，应对其擅自拆除工程造成的损失自行承担责任。原告提交的施工现场图片及视频，以及被告签字的工程存在质量问题的说明，我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题，是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严重到必须全部拆除的程度，仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的，只有双方确认或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采用。原告单方擅自拆除已建工程的做法直接违反装修行业惯例，也与本案装饰工程合同的约定相违背，同时也违反合同法的相关规定。裁判结果通过庭审的答辩和辩论以及庭后

29、与承办法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通交流，法院最终判决驳回了原告全部诉讼请求，达到当事人预期，得到当事人肯定。本案得以顺利结案。屋东违约怎么办？签约合同违约本人和私人屋主租用民用仓库有5年合约，现用4年，尚有1年才到合同期满。现屋主要求收回仓库使用，由于我们是私人签注合同，有无法律效力，请问我如何追讨他的违约金。为您解答：1、你们之间签订的租赁合同只要不违反法律的规定双方自愿的就有法律效力。2、屋主要提前解除合同要求收回仓库的话，你可以要求其按照合同的约定承担违约责任。3、如果合同没有约定违约赔偿条款的话，你可以按照你实际的损失要求赔偿。违约责任怎么算？违约责任是违反合同的民事责任的

30、简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。民法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。法律咨询：今天收到中介电话说我们屋另外两户扰民被告了（1套房子分成4户出租的），然后房主要后天中午收房，让我们全都搬走；我想问别的住户违约我有责任么？可否要求违约金？另外提前收房有没有最短期限？今天通知后天就得搬完？另外时间很紧两天内不见得一定能找到房子，我可以最多延迟几天？如果不能延迟，是不是租住旅馆的费用可以找中介支付？律师解答：中介要求你们没有违约的住户搬走,是违约行为,可以要求其支付违约金,另外应提前告知。相关法律知识：违约行为分类根据不

31、同标准，可将违约行为做以下分类：（1）单方违约与双方违约。双方违约，是指双方当事人分别违反了自己的合同义务。合同法第120条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。可见，在双方违约情况下，双方的违约责任不能相互抵销。（2）根本违约与非根本违约。以违约行为是否导致另一方订约目的不能实现为标准，违约行为可作此分类。其主要区别在于，根本违约可构成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行与迟延履行。（4）实际违约与预期违约。装修合同 篇7（XX版）发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_合同编号:_北京市工商行政管理局监制XX年三月修订使用说明1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用

32、此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2、工程承包方（乙方），应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份；凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份（甲、乙双方及市场主办单位各执一份）。4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。5、竣工：合同约定的工程内容（含室内空气质量检测）全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在工程竣工验收单上签字盖章或

33、虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。粘贴印花税票处北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发包方（以下简称甲方）：_委托代理人（姓名）：_民族：_住所：_身份证号：_联系电话：_手机号：_承包方（以下简称乙方）：_营业执照号：_住所：_法定代表人：_联系电话：_委托代理人：_联系电话：_建筑资质等级证书号：_本工程设计人：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在

34、平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：1.2工程装饰装修面积:1.3工程户型:1.4工程内容及做法(见报价单和图纸)；1.5工程承包，采取下列第_种方式:乙方包工、包全部材料(见附表三)。乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附表二、三）。1.6工程期限_日（以实际工作日计算）;开工日期_年_月_日;竣工日期_年_月_日。1.7工程款和报价单工程款:本合同工程造价为(人民币)_金额大写:_报价单应当以北京市家庭装饰工程参考价格为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定

35、，作为本合同的附件。报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书3.1施工图纸采取下列第_种方式提供：甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。3.2双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须

36、符合民用建筑工程室内环境污染控制规范（gb50325-XX）的要求。3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。第四条甲方工作4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。4.4遵守物业管理部门的各项规章制定。4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.6不得有下列行为：随意改动房屋主体和承重结构。在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳

37、台门窗的墙体。在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。装修合同 篇8委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、 工程地址：2、 居室规格： 总计施工面积_ 平方米。3、 施工内容：详见本合同附件（一）装潢施工内容单和施工图。4、委托方式：_半包_。5、开工日期：20xx年_月_日，竣工日期20xx年_月_日，工程总天数：_天。第二条：工程价款工程价款_ 元整_（金额大写）_。第三条：质量要求1、工程使用主要材料品种、规格、名称，经双方认可。2、

38、工程验收标准，双方同意参照国家相关规定执行。3、 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加费用，应另签订补充合同。4、 凡由甲方自行采购材料、设备，产品质量由甲方自负； 施工质量由乙方负责。5、 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应1、 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供材料均应用于本合同规定装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成损失均由乙方负责。3、甲方

39、负责采购供应材料、设备，应该是符合设计要求合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供材料合计金额 10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式2。 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。第六条：工程工期1、 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费 1 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费1%作为误

40、工费支付给乙方。2、由甲方自行挑选材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3、 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条：其他事项1、 甲方责任1 ）必须提供经物业管理部门认可房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2、乙方责任1 ）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务，并负责把施工

41、产生垃圾运出施工现场。2 ）负责施工现场安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。3 ） 乙方因工程施工出现乙方人员伤亡及施工现场周围人员伤亡，由乙方负全部责任。第八条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成实际损失超过违约金，应进行补偿。第九条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条：合同变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同一方要以书面形式提出，应按合同总价款 10 %交付违约金，并办理终止合同手续。2。、 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十一条：工程完成后，甲方按照国家相关标准验收，