劳务分包合同范例

1、劳务分包合同工程名称 ：平原县文化艺术中心改造工程 劳务发包人：金丰环球装饰工程（天津）有限公司 劳务承包人： 平原县建设工程招标投标管理办公室 制定平原县建设工程发包承包交易中心 二零一零年十月十三日劳务作业发包人：金丰环球装饰工程（天津）有限公司 （以下简称劳务发包人）劳务作业承包人： （以下简称劳务承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一部分1、劳务分包工程基本情况工程名称： 平原县文化艺术中心改造工程 工程地点：平原县文化艺术中心 建筑面积： * m2， 分包范围：文化

2、艺术中心改造工程结构拆除 。 劳务作业内容：拆除、清理、搬运工作。 承包人负责配合发包方资料员试验员的工作。 劳务作业人数： 人。2、合同价款2.1 本工程的合同价款采用下列第 （3） 种方式计算：（1）固定合同价款； （2）约定不同工种劳务的工日单价，按确认的工日计算；（3）综合工日单价；（4）平米包干。2.2 本工程的合同价款，除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外，不再调整。2.3 采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含 不适用 ，其中劳务费 元。合同价款共计 元（人民币），大写 元。2.4 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务费工日单价分别为： ，单价为 元/工日，共

3、 工日； ，单价为 元/工日，共 工日。另：中小型施工机具、设备费 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 元；合同价款共计 元（人民币），大写 元。2.5 采用第（3）种方式计价的，劳务费综合工日单价为 元/工日，共 工日。另：中小型施工机具、设备费 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 元；合同价款共计 元（人民币）， 大写 元。2.6采用第（4）种方式计价的，建筑面积为* m2，劳务费单价为 * 元/m2，另外：材料费 * 元/m2，劳务作业周转材料租赁材料费 * 元/m2，安全防护及安全文明施工费* 元/m2，临时设施费* 元/m2；单方单价合计*元/m2，合同价款共计 * 元（人民币），大写：

4、柒佰肆拾肆万贰仟柒佰柒拾伍元整。如工程取得“泰山杯”奖项，发包人将在上述单价基础上增加5元/m2。2.7 施工中发生的零工单价为 * 元/工日，窝工 元/日。2.8劳务费包含内容为：（1）工人工资；（2）劳保统筹费用；（3）劳动保护费用；（4）管理费用；（5）各项保险费用；（6）临设费用；（7）文明施工及环保费用；（8）利润；（9）税金。2.9 劳务承包人委派的合同价款收取负责人为 * ，身份证号码：*，职务： 项目经理 ，联系电话：139* ，在鲁住址： *市*区*小区*#楼*室 ，家庭住址： *省*市*区*巷*号*单元*层*号 。3、分包工作期限开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日

5、总日历天数为： 天4、质量标准工程质量：按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量评定等级。安全文明施工要求： 德州市级文明工地 。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）图纸及工程量清单；（6）其他 。6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） （2） 7、图纸劳务发包人应在劳务分包工作开工 3 天前，向劳务承包人提供与分包工程有关的图纸 1 套。8、项目经理8.1 劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目

6、经理为 * ，职务： 项目经理 ，工程建造师（项目经理）证书号 。身份证号码： 。委托权限： 全权负责本工程的管理工作 。8.2 劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工负责人为 ，职务： 项目经理 ，岗位证书号： ，身份证号码： 。委托权限： 对本工程的质量、进度、安全、文明施工、劳务承包结算等全权负责 。9、材料、设备机具、构配件供应9.1 劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件。如劳务发包人不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责

7、在三日内更换或调整。9.2 劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的20 %9.3 施工中所需的中小型机具在施工开始前 日内由 承包 方提供。9.4 施工中所需的低值易耗材料由 承包 方提供。10、担保10.1劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：（1）劳务发包人向劳务承包人提供工程款支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。担保方式为： ，担保金额 ，担保有效期 ，担保合同作为本合同附件。（2）劳务承包人向劳务发包人提供履约担

8、保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为： ，担保金额 ，担保有效期 ，担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项： 。10.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。11、合同价款的支付11.1 采用固定合同价款方式计算合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付：（1）合同生效 日内即支付预付款 元；（2）中间支付： 年 月 日前支付 ， 年 月 日前支付 ， 年 月 日前支付 ， 年 月 日前结清全部款项。11.2 采用工日单价方式计算合同价款的，每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为： ， 年 月 日前结清全部款项。1

9、1.3采用平米包干方式计算合同价款的，每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为：详见补充条款 ， 年 月 日前结清全部款项。11.4 劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行合同价款的最终支付。11.5 劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。劳务发包人确认结算资料后28天内向劳务承包人支付合同价款尾款。11.6劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。12、违约责任12.1 当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：(1) 劳

10、务发包人违反本合同第11条的约定，不按时向劳务承包人支付合同价款；(2) 劳务发包人不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的；(3) 劳务发包人不能提供足够的工作面，造成窝工的。12.2 劳务发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付合同价款，应按劳务承包人同期向银行贷款利率向劳务承包人支付拖欠合同价款的利息，并按拖欠金额向劳务承包人支付每日 的违约金。12.3 劳务发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向劳务承包人支付 违约金 元，劳务发包人顺延延误的劳务承包人工作时间。12.4 当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约

11、责任：（1）劳务承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向劳务发包人支付违约金3000 元，最高不超过合同总金额的5%。（2）劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金 300000 元，最高不超过合同总金额的5%。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。（3）劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发包人支付违约金100000 元，最高不超过合同总金额的5%。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。12

12、.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。13、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份；本合同副本 3 份，劳务发包人执 1 份，劳务承包人执 1 份，劳务发包人负责向行政主管部门备案 1 份。14、补充条款 1)、承包范围：拆除、清理、搬运工作。 承包人负责配合发包方资料员试验员的工作。 2)、分包项目：文化艺术中心改造工程结构拆除 。 3)、发包人提供机械：砼汽车泵（仅地下室提供）、塔吊（塔吊司机6人的加班费，每人每月600元由承包人承担），除甲供机械外其余结构所用机械费用全部由承包人负责，其中地上结构承包方

13、必须采用柴油砼地泵。其他机械，承包人须租赁发包人的机械（按市场价格租赁给承包人使用），发包人无法提供的机械允许承包人外租。4)、发包人提供配套设施：电源到施工现场二级箱（含二级箱），二级箱以下配电箱、电线、电缆、灯具等由施工方自带；承包人办公区、库房、职工宿舍临电用各种线缆、开关、插座、灯具等，如有损坏，均由承包人自行购买及更换，办公区及卫生间的维修与更换配件等由承包人负责，发生的费用由承包人承担，自带用电器具必须符合安全用电要求，使用不合格用电器具或违规操作造成的一切后果及损失均由承包人承担。5)、发包人提供材料：结构工程：钢筋、套筒、商砼、土源、膨胀止水条（或止水钢板）、橡胶止水带；水泥、

14、砂子、石子、页岩砖。现场临舍：钢筋、商砼、水泥、砂子、石子、页岩砖、地砖、面砖、门窗、安全文明五版一图、标牌、标识；甲分包项目，包括临舍彩钢板房或水泥板房。以上未提到的其它各种材料均为承包人自带。甲供周转材：发包人提供小钢模板及配件（仅限地下室）、大模板及配件，发包人不提供脱模剂。除甲供周转材外其余结构工程所用周转材料必须租用发包人的周转材，按附件3价格表中价格结算，费用由承包人负责，如有损坏或丢失，照价赔偿，其中顶板模板、支撑、龙骨必须采用发包人生产的木塑产品（价格按附件3），发包人无法提供的周转材允许承包人外租。6)、承包人负责周转材料、消耗材料及甲供材料的装卸车并承担其费用及返还上述材料

15、的车运费。承包人使用各种周转材料必须设专人到发包人的租赁站进行验收点数，交回时承包人派专人与发包人租赁站同时验收过数，所有周转材料不设损耗，如损坏由承包人负责维修，如丢失由承包人负责原价或原物赔偿。7)、承包人使用发包人提供的材料，必须遵守发包人的材料使用制度，承包人应注意节约使用材料，减少材料的浪费，如有超用，其超用部分的费用由承包人100%承担。 8)、对合同价款内容的明确： a、本合同为固定单价合同，最终按双方根据德州市2010年预算定额的规定计算的建筑面积结算，洽商变更按下面条款的规定执行。 b、发包人下发的工程变更洽商，执行2010年德州市预算定额，人工单价按70元/工日计算，材料费

16、按中标材料明细或双方确认的材料价格执行，中小型机具费（如属承包人提供的机具）按定额基价执行，其计取方法按单次洽商（不累计）中单项定额子目的直接费变更在5000元（含5000元）以内的项目不再支付任何费用；单项洽商中单项定额子目中直接费超过5000元的只调整超出部分的费用；设计变更及洽商不作为调整工期的依据，除非在关键线路上且调整部分的金额超过合同价的20%以上。c、合同外用工：综合工种单价70元/日工（以天计算，每天累计8小时）。d、本合同已含取技术措施费(但不限于) 施工场地内的临建搬迁、场内材料的倒运、冬雨季施工费、安全措施费、安全文明施工、为配合建设单位所作的工序调整及合同工期内赶工等所

17、引起的各种材料、人工、设备损耗而增加的费用。e、承包人自购材料必须符合国家有关使用的规定，有检测合格报告及合格证并有害气体的释放量符合环保的要求，如发包人对承包人某些自购材料质量有疑意（经检测不合格），发包人有权提出更换，如承包人不能满足要求，发包人有权替承包人采购，其费用从承包人工程款中扣除，发包人并加收15%管理费。f、本合同价已包含为本单位所有进场施工劳务人员上保险所需的费用及劳务合同备案的一切费用在内，承包人在进场后15天内必须向发包人提供有效的其所有在施人员已上保险的证明资料，如不能提供有效的证明材料，发包人有权从承包人的工程款中扣除此部分的费用，作为承包人所有进场施工劳务人员上保险

18、所需的费用支出。g、承包人在投标过程中已认真勘察现场，了解了工程的实际情况及周边环境，本合同价格已经过承包人现场实际考察并充分确认工程的实际情况。发包人将不再因此支付任何费用给承包人。h、签证权限：发包人向施工单位下发的洽商及指令需有发包人项目经理签字，否则无效，发包人代表下达的口头指令应在3天内予以文字确认。合同外用工数应当天找发包人当事人办理签证并经发包人项目经理签字认可，过期补签无效。9)、工程款支付：本工程无预付款，按月支付上月完成工程量的70%，主体结构封顶结构验收合格后支付至合同价款的95%，余5%的保修款，在工程保修满二年后如无质量问题付清。在合同执行过程中，如出现劳务纠纷或农民

19、工上访或闹事，承包人自行解决；如承包人不自行解决的或解决不彻底的，发包方为平息劳务纠纷或农民工闹事而支付的款项从下月劳务承包人的工程款中扣除，情节严重的发包人有权终止本合同，并将承包人清除出场。10)、安全文明施工：承包人负责施工现场临时道路硬化、围挡、密目网、现场卫生、洒水除尘防尘、大模板区场地硬化、垃圾清运以及其他北京安全文明工地标准所需的施工事项，费用由承包人承担。11)、在施工过程中，承包人如施工人员不足，延误发包人工期，发包人通知承包人，承包人必须在1日内给予回复，如不回复发包人视为默认，发包人将有权给施工方补充施工人员，其人工费按每人100元/工日计算，直接从承包人当月工程进度款中

20、扣除，如经协调仍无法解决，发包人有权将未完成工程发包给第三方。按承包人实际已完成的结构工程建筑面积乘以合同单价进行结算，其他不作任何补偿，承包人必须在收到发包人清场通知后3日内全部撤走己方的人员及设备，每延期一天从承包人的工程结算款中扣除2000元。12)、承包人在进场后七天内必须将一切手续办齐，上交发包人（如进鲁、暂住、劳务合同、上岗证、身份证等）备案以便上级检查，费用已含在合同价款内。13)、本工程禁止承包人再转包给第三方。14)、本工程承包人必须指派驻现场项目经理及合同价款收取人，此人必须有承包人公司的授权任命书、授权委托书。15)、工程保修：本工程保修期为二年。保修期限，自承包人取得质

21、检站备案手续之日起计算，本合同范围内的所有维修项目均由承包人负责维修，通知24小时内不到的，发包人有权进行维修，费用从承包人保修款中扣除。16)、承包人负责自身工人的施工安全及保险费用，承包人自带安全劳保用具，出现安全事故，一切责任由承包人负责；并应承担本单位所有人员保险费用，此费用已含在合同价款中。17)、固定合同条款内容与本补充事项内容有矛盾的，以本补充内容为准。18)、为确保工程正常进行及合同的顺利履行，劳务承包人向劳务发包人交纳合同履约保证金10万元，劳务承包人在工程施工过程中因工期、质量、安全、劳务工资支付等合同条款出现违约情况，招标方有权直接从合同履约保证金中扣除。在结构工程竣工验

22、收合格后分两种情况返还（无息）：1、出现扣款情况将剩余部分返还（无息）；2、无扣款全额返还（无息）。19)、工期要求：劳务发包人将根据工程具体情况制定详细的分部分项工期计划。劳务承包人必须严格按照劳务发包人指定工期计划完成，由于劳务发包人原因造成的工期延误，工期相应顺延；因劳务承包人原因造成的工期提前或延误，双方约定的工期奖罚为：劳务承包人必须按照投标方指定的分部分项工期完成或提前完成（由于劳务发包人原因造成的工期被延误除外，提前完成无奖励），否则每拖延一天从合同履约保证金中罚款3000元。20）、人员配置要求：除非事先经过发包人的认可或根据发包人提出的更换要求，派驻本项目的项目经理、技术负责

23、人等主要项目管理人员必须与本合同附件1中所报人员相符，必须采用实名制，否则每出现一次人员变动扣除履约保证金10000元。21）、劳务承包人负责已完成工程的成品保护，直到竣工验收交付甲方为止，如有损坏一切损失由劳务承包人负责赔偿。22、为推进廉政建设，预防和减少工程建设中的经济犯罪，共同维护建筑市场的秩序，确保工程质量，经双方协商，特签订廉政责任书，详见附件2。15、合同生效 合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 平原县城市建设指挥部 劳务发包人： （盖章 ） 劳务承包人： （盖章 ）法定代表人： 法定代表人：地 址： 住 址：委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话：附件1： 拟投

24、入本工程项目管理人员名册拟投入本工程项目管理人员名册序号姓名岗位证书编号身份证号码联系方式附件2： 建筑工程廉政协议工程建设项目廉政责任书劳务作业发包人：金丰环球装饰工程（天津）有限公司 （以下简称甲方）劳务作业承包人：*建筑劳务有限公司（以下简称乙方）为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政

25、建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任

26、何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

27、（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）

28、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话： 电话：年月日 年月日附件3：周转材租赁、模板、机械价格表周转材料租赁价格序号名称价格备注1油托0.06元/个/天

29、备注2钢管0.015元/米/天备注3扣件0.012元/个/天备注4脚手板0.2元/块/天4m长 联系电话： 孙志良模板租赁价格序号名称规格材料价格回收价格1模压板1200*2400*95000元/吨2000元/吨2龙骨100*505000元/吨2000元/吨联系电话： 许忠械租赁价格序号名称规格价格备注1装载机50Z1100元/台班2压路机16T1100元/台班3吊车16T1200元/台班4水车500元/台班货车价格表5车型价格64米005 1937100元/趟，每班300元（8小时），50-99公里300元，100公里以上200元起价76米

30、24963 78185200元/趟，每班600元（8小时），50-99公里400元，100公里以上300元起价88米15829 78186300元/趟，每班800元（8小时），50-99公里600元，100公里以上500元起价9半挂03156 17888600元/趟，每班1200元（8小时），50-99公里800元，100公里以上800元起价 联系电话： * 13*第二部分16、劳务发包人义务16.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。16.2 劳务发包人有对劳务承包人实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求的义

31、务。16.3 劳务发包人应贯彻落实实名制管理要求，履行监管职责，并按规定留存管理资料。16.4 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。16.5 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。16.6统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。16.7 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。16.8 按本合同约定，向劳

32、务承包人支付合同价款，并实现“月结月清”。16.9 负责与工程发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。16.10 负责办理本合同所涉及的备案手续。17、劳务承包人义务17.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。17.2 劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。17.3 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成

33、上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施。17.4 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的等级；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。17.5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料的保管、

34、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，且持证上岗率必须达到100%。17.6 按劳务发包人统一规划堆放材料、机具，按劳务发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。17.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合劳务发包人办理交工验收手续。17.8 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工部分的成品保护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。17.9 妥善保管、合理使用劳务发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其他设施。17.10 劳务承包人须服从劳务发包人转发的工程发包人及工程师的

35、指令。17.11 劳务承包人必须与每个劳务作业人员签订劳动合同，不得私招乱雇、使用零散工。17.12 劳务承包人必须每月按时向劳务人员结清、发放劳动报酬，发放数额不得少于当月北京市最低工资标准，并做好劳务报酬发放记录。17.13 劳务承包人收到劳务费后必须首先支付工人劳务报酬。18、安全施工与检查18.1 劳务发包人应严格按照建设工程安全生产管理有关规定，负责施工现场整体安全施工的组织工作，并有详尽的安全施工方案。18.2 劳务承包人应无条件的服从劳务发包人安全施工管理。同时劳务承包人必须配备专职安全员配合劳务发包人工作。18.3由于劳务发包人安全施工方案不完善造成的安全事故，责任由劳务发包人

36、承担。由于劳务承包人不能落实安全施工方案或不服从劳务发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由劳务承包人承担。19、安全防护19.1 劳务承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务发包人要向劳务承包人提供安全防护措施，费用由劳务发包人承担。19.2 劳务承包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务承包人提供。20、事故处理20.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、

37、行政法规对事故进行处理。20.2 劳务承包人要积极配合劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。21、施工人员意外伤害保险按照山东省实施建设工程施工人员意外伤害保险办法（试行）及国家相关管理办法执行。22、工程量的确认22.1 采用固定合同价款方式的，施工过程中不计算工程量。22.2 采用工日单价或平米包干计价方式的，由劳务承包人每月 日前按月（或旬、日）将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认。对劳务承包人未经劳务发包人认可，超出设计图纸范围或因劳务承包人原因造成返工的工程量，劳务发包人不予计量。23、施工变更23.1 施工中如需对原工作内容进行变更（工程

38、发包人和劳务发包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），劳务发包人应提前7天以书面形式向劳务承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务承包人按照劳务发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2) 增减合同中约定的工程量；(3) 改变有关的施工时间和顺序；(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。23.2 由非劳务承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的劳务承包人损失，由劳务发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。23.3 由劳务承包人原因造成的变更费用和由

39、此导致劳务发包人的直接损失，由劳务承包人承担（损失补偿总费用不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。24、施工验收24.1劳务承包人施工完毕，应向劳务发包人提交完工报告，通知劳务发包人验收；劳务发包人应当在收到劳务承包人的上述报告后7天内对劳务承包人的施工成果进行验收，验收合格或者劳务发包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本合同的约定工作。但劳务发包人与工程发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务承包人施工质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的劳务发包人的相关损失。24.2 全部工程竣工（包括劳务承包人完成工作在内）一经工程

40、发包人验收合格，劳务承包人仅对其分包的劳务作业范围内的施工质量对劳务发包人承担保修责任。25、施工配合25.1 劳务承包人应配合劳务发包人做好以下工作：（1）劳务发包人对其工作的初步验收；（2）劳务发包人按工程发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务承包人工作内容、施工场地的检查；（3）隐蔽工程验收、工程竣工验收等。25.2劳务发包人或施工场地内第三方的工作必须由劳务承包人配合时，劳务承包人应按劳务发包人的指令予以配合。劳务承包人按约定完成劳务作业，必须由劳务发包人或施工场地内的第三方进行配合时，劳务发包人应配合劳务承包人工作或确保劳务承包人获得该第三方的配合。26、索赔26.1 劳务发包人

41、根据总（分）包合同向工程发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务承包人应予以积极配合，保留并出示相应资料。26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务承包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则劳务发包人应该采取一切合理步骤，向工程发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，劳务发包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务承包人。27、争议27.1 劳务发包人和劳务承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议：（1）向 申请仲裁；（2）向 德州市 人民法院起诉。27.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；(2) 调解要求停止合同工作，且为双方接受；(3) 仲裁机构要求停止