新玻璃贴膜施工合同_第1页
新玻璃贴膜施工合同_第2页
新玻璃贴膜施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、玻璃贴膜施工合同施工地址:承包人(乙方):联系人:手机:公司地址:第一条、第一条项目概述项目概述1.1.项目名2.2.工程地点3.3.工作范围:建筑窗贴膜区平方米，第二条第二项工程工期1.1.项目合同的总期限为天数(从开始日期算起)。2.2.项目从一年中的某月某日开始，在一年中的某月某日完成。第三条第三条工程合同总价工程合同总价本工程单价为人民币/平方米，总价为人民币。第4 条、第 4 条金额中的“工程质量及工程质量检查验收”和 “检查验收” 1.1.乙方必须严格按照相关要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。第五条第五条双方负责的事项1 、 1 、 1甲方 (1-1)对施工现场的室内环境负责，

2、使施工环境不影响工程质量； (2-2)审核乙方的工程进度，及时向乙方支付工程进度款；(3-3)组织工程竣工验收，配合乙方按合同规定的日期完成竣工决算，及时结清工程财务和工程余额。(4 4)非操作人员失误造成的安全事故应负全部责任。2 、乙方 2 、乙方 (1)应按双方商定的分工按时、按量完成。(2 2)确保施工期间的施工秩序和进度。第六条工程价款的支付与结算签订工程价款支付与结算合同后，甲方应先向乙方支付总额的50%，即人民币(大写)的预付款，其余款项在甲方施工完毕并验收合格后一次性支付第七条责任条款第七条工程质量不符合合同规定的，乙方应负责免费修复或返工。(2-2)甲方应对非乙方施工造成的质量或其他问题负责。第八条争议的解决第八条争议的解决本合同执行过程中，如有争议，双方应及时协商解决。调解不成的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼。任何一方提起的诉讼均由甲方所在地人民法院管辖。第十条专用条款第十条特殊情况下，本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定，约定专用

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论