市政合同样本

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流市政合同样本.精品文档.（施工单位简称-工程简称）建设工程施工合同制定 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局第一部分 协议书 发包人（全称）：* 承包人（全称）：* 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：*工程内容：*工程地点：*群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源： 政府投资 二、工程承包范围承包范围：*三、合同工期开工日期：以招标人通知为准 合同工期： 30日历天

2、。四、质量标准 工程质量标准： 合格 五、合同价款金额（大写）：*万元整 ￥： *元整 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 201

3、4年 月 日合同订立地点： * 本合同双方约定 签字盖章 后生效 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电 话： 电 话：传 真 传 真：开 户 银行： 开 户 银行：账 号： 账 号：二、合同通用条款（略）三、合同专用条款一、词语定义及合同文件合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行通用条款，招标文件作为合同文件的组成部分，解释顺序与中标通知书相同。语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法合同法建设工程质量管理条例山东省工程建

4、设监理管理办法等法律法规适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家、山东省、滨州市现行工程质量验收评定标准和施工技术验收规范等发包人提供标准、规范的时间：由承包方自备国内没有相应标准、规范时的约定：执行承包人企业标准或行业通用做法或图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：施工图纸由甲方根据双方的施工要求按时提供，免费提供贰套发包人对图纸的保密要求：承包人未经发包人同意，不得外泄使用国外图纸的要求及费用承担：不涉及二、双方一般权利和义务工程师监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权：按照山东省建设工程监理管理办法建设工程管理条例监理合同等文件规定的工作内容，权限、责任、义务对本工程施

5、工、保修阶段全程监理需要取得发包人批准才能行使的职权：本合同终止、设计变更、现场签证、项目经理更换、材料更换、增加由发包人承担费用的事项发包人派驻的工程师姓名： 职务： 职权：参加图纸会审、技术交底、设计变更、隐蔽工程验收、竣工验收及保修工作，监督检查工程质量、材料设备质量、工程进度，发现问题及时向监理方反映，处理监理工程师提出的有关业务问题。不实行监理的，工程师的职权： 项目经理姓名： 职务：项目经理发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：执行通用条款（已具备）（）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：甲方帮助协

6、商解决 （）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：执行通用条款（已具备）（）工程地质和地下管线资料的提供时间：无。甲方协助乙方摸清地下管线情况。 （）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：执行通用条款，承包方负责协助按实际进度，边施工边办理（）水准点与座标控制点交验要求：执行通用条款8.1（6）（书面形式、现场交验），合同签订后48小时内完成（）图纸会审和设计交底时间：根据实际情况按需要随时组织会审和设计交底（）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：指导乙方工作、协调各有关部门的关系（）双方约定发包人应做的其他工作： 发包人委托承

7、包人办理的工作： 承包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不涉及此项。如果发生双方另行签订补充协议（）应提供计划、报表的名称及完成时间：按照监理公司的要求，每周五上午12时前，一式五份（）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承担施工界内安全保卫工作及驻地生活和现场用水电的安装、保护、维修。（）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求不涉及（）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按滨州市有关规定办理，违规由责任方承担全部责任（）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交付使用前由承包方负

8、责保护和修复并清理好现场，交付使用后执行建设工程质量管理条例规定（）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果造成破坏，由责任方承担全部责任和费用。（）施工场地清洁卫生的要求：按照滨州市有关规定做好文明施工，违规由责任方承担全部责任和费用。争取省文明工地。（）双方约定承包人应做的其他工作：协调处理好周边关系，确保施工不受干扰，严格按图纸施工，不得擅自减少或增加工作内容，必须调整的工作内容，先办手续再实施。工程如需转包、分包，必须得到发包人书面认可，方可办理。三、施工组织设计和工期进度计划承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：自图

9、纸会审完成之日起5日内工程师确认的时间：自接到承包人施工组织方案（计划）之日起5日内群体工程中有关进度计划的要求：按监理公司的指令执行工期延误双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力和非承包人原因，经总监理确认签证可顺延工期外，其他任何原因均不能成为拖延竣工工期的依据四、质量与验收隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位：执行通用条款17.1至17.3工程试车试车费用地承担：执行通用条款19.5（3）规定六、合同价款与支付合同价款及调整本合同价款采用 (2) 方式确定。（）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价款调整方法： （）采用可调价格合同, 合

10、同价款调整方法：综合单价固定不变 本工程所需的土方工程量：垃圾土外运按12元/立方米（天然密实方）、种植土回填将按24元/立方米（天然密实方）、普通土回填将按15元/立方米（天然密实方）进入决算。（以上费用为装车、土方购买、整平压实等全部施工过程的综合单价） 最终结算值=中标价招标人新增减工程量及现场签证若土方量确需变动，由滨城区政府投资评审中心会同滨城区建设局、监理方、施工方共同测量决定（）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 双方约定合同价款的其他调整因素：招标文件未涉及到的工程量清单项目的工程结算， 2002年山东省市政工程消耗量定额、2013年滨州市市地价目表、2011山东省建设

11、工程费用项目组成及计算规则的有关规则计取相关费用及滨州市定额站发布的相关文件。人工费执行52元/工日，主要材料价格由区政府投资评审中心会同建设单位、施工单位共同确定；其余材料执行同期滨州市建设材料指导价，不再考虑风险调整；如果由于工程量变更等原因而使工程造价超过合同价10%时，超出部分的工程造价（含综合单价）需滨城区政府投资评审中心重新审核确认，土方价格不在调整范围之内。工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：不涉及此项扣回工程款的时间、比例：不涉及此项工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每天一式五份提报监理工程师，同时执行通用条款25.1至25.3

12、条款规定。工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：合同生效后，工程完工初次验收合格后，乙方应提交完整技术资料、签证资料及工程竣工决算书一式四份（原件）给甲方，经审计部门审定后，于2014年12月31日前付工程审计额（若未完工，按经评审的实际完成工程量。下同）的40%工程款；2015年12月31日前付至工程审计额的70%工程款，2016年12月31日前付清余款（整个付款过程均无息）。项目控制价由区政府投资评审中心负责，施工过程严格控制方案调整施工成本，竣工后总造价变更额不得超过合同额的3%。七、材料设备供应发包人供应材料设备1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发

13、包人承担责任如下：（）材料设备单价与一览表不符：不涉及此项（）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：不涉及此项（）承包人可代为调剂串换的材料：不涉及此项（）到货地点与一览表不符：不涉及此项（）供应数量与一览表不符：不涉及此项（）到货时间与一览表不符：不涉及此项2发包人供应材料设备的结算方法：不涉及此项如甲方未办理认价审批等手续，乙方不得采购,造成耽误工期乙方不负责任。八、工程变更 执行通用条款九、竣工验收与结算竣工验收 执行通用条款32.1至32.8条款规定承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后，30日内提供竣工资料五套中间交工工程的范围和竣工时间： 十、违约、索赔和争议违约本合同

14、中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任：无此项内容无需约定 本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任：按银行规定的同期基准存款利率付息本合同通用条款第款约定发包人违约定发应承担的违约责任：按银行同期基准存款利率付息双方约定的发包人其他违约责任： 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任： 双方约定的承包人其他违约责任： 争议6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种 2 方式解决：（一）提交 仲裁委员会仲裁；（二）依法

15、向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。十一、其他7工程分包8本工程发包人同意承包人分包的工程：执行通用条款38.1至38.4条款规定分包施工单位为 不可抗力双方关于不可抗力的约定：以国家和工程所在地有关部门认定发布的为准保险本工程双方约定投保内容如下：（）发包人投保内容：无发包人委托承包人办理的保险事项：通用条款40.1中涉及的保险内容（）承包人投保内容：执行通用条款40.4至40.5以及发包人委托的内容担保本工程双方约定担保事项如下：（）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（）双方约定的其他担保事项：承包人须向发包人缴纳招标文件规定数额的履约保证金。施工合同签订开工后，根据现场实际进度分批次返还（无息）。合同份数双方约定合同副本份数：正本贰份，副本陆份补充条款 1、招标文件及招标答疑为本合同的组成部分。 2、承包人不得拖欠农民工工资，如果发生，发包人有权直接从履约保证金或工程款中拨付给农民工。 3、施工单位必须按期竣工，如出现工期延误，每拖延一天罚款人民币叁仟元。4、乙方应严格按向甲方提交的施工进度计划施工，质量标准达到合格，否则甲方有