小构件预制合同

1、互深入II而工程劳务承包台同（水构件预制）甲方：中铁一局集团第五工程有限公司郑高项目经理部 乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，甲、乙双方本着平等 利，诚实信用的原则，就乙方参与郑州西南绕城高速公路工程小构件预制施工有关问题进行了广泛 的协商，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。、工程概况1.1工程名称及范围1. 1. 1工程名称：郑州西南绕城高速公路NO. 1合同段小构件预制2.1. 1.2工程地点：郑州西南绕城高速公路NO. 1合同段1.3工程内容 场地平整，材料备置，模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂，钢筋加工，碇配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、养生等一切

2、为完成承包范围内工程所进行的一切必要工作。承包方式：乙方按照工料机、固定单价方式全费用承包。2工程工期2. 1 本工程于 2003年_月 日开工。2. 2 本工程于2003年一月- 日完工。1.3质量等级：优良。一次验收合格率 100%,优良率95%。1.4合同价款1本合同工程合同施工单价为：A、役（包括各种标号）：243元Af ； B、钢筋（I、级）：2965元/T。合同单价任何一方不得擅自改变。2本合同工程合同单价视为完成合同文件所有明示或暗示的内容所发生的一切费用（包含工程一切险及第三者责任险）。施工过程中，乙方不得以任何理由提岀所报合同单价因遗漏工作内容 要求调整合同单价。二、双方的一

3、般义务与责任2.1甲方工作及一般义务1向乙方进行技术交底，审查乙方报送的施工组织设计或施工方案，督促、检查乙方实施。1.2向乙方办理计量、工程价款结算和拨付工程款，组织完工验收，办理完工结算。1.3施工过程中，因乙方不能履行合同内容，甲方随时有权勒令乙方退场；如乙方主动要求退场或甲方要求乙方退场（乙方无条件执行），乙方不得提岀任何费用补偿。2乙方工作及一般义务222. 1对所担负的工程任务制定实施性的施工组织方案，报甲方批准后组织施工；及时向甲方提岀施工进度计划表、工程统计报表及工程事故报告。2. 2. 2服从业主、监理工程师及甲方的监督和管理，接受甲方现场管理人员安排，乙方因违犯合同或其他规

4、定无条件接受甲方罚款或其他处罚。2. 3乙方自己负责生产、生活设施及电源。2. 2. 4 提供本单位施工区域使用的照明、看守、围护和警卫；负责施工场地清理工作及文明施工要求的所有工作内容（包括施工期间和接受各级部门检查期间、施工完毕后）；负责已完工工程交付甲方之前的清理及成品保护工作。2. 2. 5乙方承担承包工程项目检测费用。2. 2. 6乙方承担水表、电表，水、电管线及自用电器材料等费用，如甲方代买，在原价基础加5.0%米保费。2. 2. 7 承担人员、机械设备因不符合地方有关部门管理规定而发生的费用；遵守地方政府和有关部门对施工噪音和现场交通等管理规定，文明施工，注意环境保护；遵守国家法

5、律、法规和地方政府的有关规定，处理好与施工现场和当地有关单位或部门之间的关系。乙方承担该项所发生的费用。2. 8乙方承担履行上述 2.2. 1-2.2. 7 款规定的各项义务，或与之相关的各项义务发生的所有 费用。乙方未能或不完全履行上述2.2. 1-2.2. 7或与之相关的各项义务，甲方有权对乙方进行1000.00-10000. 00 元的罚款。三、工期3.1工期：乙方必须于 2003年 月 日正式开工，施工顺序服从甲方的统一安排，于2003年 月曰前必须完成合同文件规定的所有明示或暗示的工作内容并撤除施工场地。乙方不得延期施工，如延期，乙方承担由此造成工期延误责任和给甲方造成的损失，并负违

6、约责任。2暂时停工：甲方可要求乙方暂时停工，乙方必须按甲方的要求停止施工，妥善保护好已完工程，实施甲方的处理意见，在接到甲方的复工通知后继续施工，工期顺延。因乙方造成停工，工期不得顺延，乙方承担发生的费用和给甲方造成的损失，并负违约责任。3工期延误3. 3. 1因甲方原因导致乙方无法按3. 1条规定的日期正式开工造成工期延误，或因甲方其他责任造成完工日期推迟，可顺延工期。但乙方不得以此提岀经济补偿要求。2.3.3. 2非甲、乙双方原因造成的工期延误，由甲乙双方协商解决。3.3非3. 3.1款、3. 3. 2 款原因，工程不能按合同工期完工，乙方承担违约责任，并且乙方工期每延误一天按工程价款的1

7、0%予以处罚4乙方施工进度若达不到甲方要求时，甲方有权勒令乙方退场，且承担给甲方造成的损失。四、质量与验收1检查验收乙方应根据规定的标准、规范、设计要求及甲方按合同发岀的指令施工，随时接受甲方的检 查，并按甲方的要求返工，因乙方原因造成的返工发生的费用由乙方自己负责。2工程质量242.1乙方必须保证工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准，并确保工程质量达到1.3条规定的质量等级。4. 2. 2因乙方原因达不到1.3条规定的质量等级和要求，甲方可要求乙方在规定的时间内返工，直到符合要求。发生的返工费用由乙方承担，工期不予顺延，并赔偿甲方损失。计量与支付5.1预付款：甲方不向乙方提供工程预付款，

8、同时乙方应具有相应的资金垫付能力。5. 2计量5.2. 1乙方于每月25日前向甲方提交己完工程计量报告，甲方接受报告后由技术、质检、试验、人事以及乙方代表进行现场收方，质检员评价工程质量，工程部填制收方单，合同部复核收方数量及填制工程价款结算单。若乙方未派代表参与，则视甲方收方有效。5.2.2 乙方无正当理由不参加计量，甲方自行进行，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依 据。2.5. 2.3乙方工程质量未达到质量要求，或乙方超过设计图纸要求增加的工程数量和因自身原 因造成返工的工程量不予计量。5.3支付：甲方于每次计量支付时，扣除甲供材料费、水费、电费、租赁甲方的机械和设备租赁费、10%保留

9、金等其他由甲方垫付的费用后，视业主资金到位情况支付乙方每月计价款。六、完工与结算2.6. 1完工验收6. 1. 1乙方负责施工的工程按合同己全部完成，具备完工验收条件，并按合同要求进行全面自检 合格后，向甲方提供完整的完工资料和完工验收报告，说明工程完成情况、申请完工验收的具体日期。1.2乙方在工程正式验收 10天前，向甲方提供完工验收报告一式3份。6. 1.3 甲方收到乙方的完工验收报告后5天内组织有关部门进行检查，提岀整改意见。乙方按甲方规定的时间、要求进行整改并承担整改的费用，直至甲方满意为止。6. 1.4 无论甲方在业主或监理工程师对工程进行正式验收前是否向乙方提岀整改意见，只要业主或

10、监理工程师提出整改意见，乙方应按整改意见，在规定的时间内整改，并承担整改费用，直至甲方和业主满意。6.2完工结算6. 2. 1甲方向乙方办理完工结算的前提条件是：乙方施工工程经检验全部合格后。6. 2. 2 乙方在符合6. 2. 1 款的条件后5天内向甲方提交完工结算报告。623甲方在收到乙方完工结算报告后5天内，组织有关部门对乙方的完工结算报告进行审查，提出整改意见或给予批准。6. 3保修6. 3. 1乙方保修的内容、范围为 款规定的承包范围内的乙方负责施工的所有工程。6. 3. 2保修期从业主在最终验收报告上签字之日起计算，保修期为三个月。6. 3. 3 保留金为10%,其金额在最终验收三

11、个月后一次付清。3.4保修期间乙方在接到甲方发岀的保修通知之日后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位和人员修理。返修费用，甲方在保留金内扣除，不足部分，由乙方交付。七、安全施工7.1安全措施；乙方应按有关规定 ,采取严格的安全措施，在必要的地点和时间内，设置照明、防护设施、警示标志和信号、看守人员等防止和避免发生事故：在动力设备、压力容器，附近施工时，必须按设计要求采取可靠的安全防护措施，确保人员、财产和施工安全。以上措施发生的费用及由于乙方自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担。2由于乙方原因造成第三者人身、财产、等伤亡、损失，甲方概不负责，均由乙方承担责任及损失费用

12、。7.3安全事故处理：发生重大伤亡事故，乙方应立即报告甲方。甲方按有关规定向有关单位和部门报告，并按政府有关部门要求处理。乙方在施工过程中遇到危及生命、财产，工程安全等特别紧急的情况时，有权采取紧急措施，但处置完成后应及时向甲方报告并补办有关手续。发生费用由事故的责任方承担。4乙方必须对施工人员进行岗前培训，达到全员100%,甲方对乙方培训情况进行监督检查。7. 5乙方特种作业人员必须持劳动部颁发特种作业人员操作证上岗，如乙方没有办理时甲方负责对乙方特种作业人员培训，取证，并收取相关费用。若乙方特种作业人员无证上岗，甲方将按有关规定对其罚款，并令其改正。八、环境保护8.1环境保护：在施工期间，

13、乙方应合理保持施工现场，存放和处置好自己的任何设备和多余的材料，并从现场清除、运走任何废料、垃圾。承担所有的费用。乙方应采取有效防护措施，保护施工现场环境，避免和减少对环境的污染和破坏，工程完工验收合格后，乙方负责清理和恢复施工现场达到甲方 要求的标准。九、其他约定9.1工程分包：乙方不得将其承担的工程再行分包或变相分包，否则，甲方有权采取任何措施，乙方 无条件接受处罚.9.2保险：根据业主文件对保险的规定和要求，乙方必须办理自己在施工现场人员生命、财产、机械设备的保险，并支付一切费用。9.3免责：无论合同中任何条款的任何约定，只要不是甲方自身原因造成乙方的任何损失和工期延误。在甲方未取得业主或第三方的赔偿前，乙方应保证甲方免于承担任何责任。十、争议解决方式10.1 甲乙双方就本合同产生的争议及未尽事宜，进行平等协商解决。协调不成可甲方当地人民法院提起诉 讼。一、合同生效与终止11.1 生效与终止 本合同自甲、乙双方签字之日起生效：在甲方向乙方提交完工验收报告和结算报告已被甲 准，且甲方按完工结算向乙方支付完毕后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止：保 后，有关保修条款终止。11.2 合同份数：本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份，由甲、乙双方签字盖章后分别保方批修期满甲方（章） :地 址 :法定代表人 :委托代理人 :联