20131223二马路商业街改造基坑支护工程施工合同

1、屮悝投服Zhontjheng holdings cu, LTD合同编号：ZHKG2013-I-010中恒控股有限公司一期建设工程施工合同【基桩支护2013年12月25日屮悝披服Zhonjchens holdings co LTD建设工程施工合同发包人：安徽中恒控股有限公司（以下简称甲方）承包人：江苏长江机械化基础工程公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，发包人决 定将安徽控股有限公司地下室基桩支护 工程发包给承包人施工。为明确双方权 利义务,现就本工程达成以下协议条款：一、工程概况1、

2、工程名称：安徽中恒控股有限公司地下室基桩支护工程2、承包内容、范围：地下室基桩支护工程施工相关的全部内容（按甲方通 过审查确定的支护方案）。3、承包方式：包工包料包验收合格检测费用应甲方支付（包括委托第三 方检验）要求：包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格（承担一切验收组织和 费用及资料费）等。除甲方另行委托的除外，与发包人的招标文件内明确的范围 无关的项目一律不予不签证；二、合同价款与支付1. 本合同基桩围护结构按每米固定综合单价为Y 14398元整（壹万肆仟叁佰 玖拾捌元整人民币）计算，工程量按实结算（详见报价表）。本单价包含上述承包内 容及施工过程中的所有费用，即除下述综合单价

3、规定的费用内容外还包括材料采购 所需费用、设备使用费用、施工所需水电费用、税费等直至竣工验收合格所需的全屮悝投服Zhoncheng hddlnffj cu LO部的费用，且本合同综合单价已考虑施工过程中的各风险因素，甲方不再对综合单 价做任何调整。综合单价由分部分项工程费、措施费、规费、企业管理费、利润、风险费、税金、政府相关部门规定的各项管理费用（如如排放费等）以及不可预见费等组成，包 括但不限于完成基坑围护分部工程及采取特殊施工措施费所需的，各种机械进 退场费、机械费、钢筋制作绑扎费、商品砼泵车租赁费、混凝土制作浇筑及 模板费、各类砌筑费、挖 引孔费用（含挖淤泥、抽水费用）、配合基坑监 测

4、的施工内容、施工道路、场地、修建所有泥浆循环系统及废浆抽运费用 、 施工场地的排降水费用、孤石清除、临时用水、用电、垃圾、泥浆等清运费用、 各种检测费用及材料复试检测费、试块试压费、如垫钢板走机等各种充盈、损耗 等一切费用。2结算工程量：结算工程量根据发包人提供的现状地坪标高、设计图纸、土方开 挖图和经发包人审核确认的施工方案及边坡支护图进行风险包干按实结算，并经双 方确认同意。最终结算总价：依据合同固定综合单价及经确认的结算工程量计算确定本工程 合同总价，此总价已包含施工过程中一切不可预见因素。3 本合同生效后，发包人按下列约定支付工程款：（1）付款方式：三轴搅拌桩工程施工完毕后支付已完成的

5、合格的三轴搅拌桩 工程工程量的价款的80%本合同工程全部施工完毕支付至全部已完合格工 程的价款的80% ;经验收合格、竣工资料齐全并经发包人、监理及总包方 现场认可后付至全部已完合格工程的价款的 85%;结算审计（结算审计时 间为承包人提交完整的结算资料之日起的二个月内）后一个月内付至结算价屮悝披服Zhonchens holdings coLO款的95%，剩余的5%作为保修金（质保期为一年），待保修期满后 30天内付清（无息）。由于年前工作量较大，建议在元月15日-20日增加一个付款点，但总量仍遵守月付80%约定（2）在承包人向发包人提供相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务，否则，由于

6、承包人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款拖延，发包 人不承担责任。承包人开具并提供的发票必须符合国家及当地财务及税务相关规（3）办理结算按经济金额开具全额发票（含保修款金额）三、工程工期工期（确定）： 30 个日历天。工期约定：2013年 12月 28 日前 进场开工，工期从 2013年月 28 日开始算起，竣工日期为 2014年二 月_28_日。因乙方原因造成工程不能按照乙方承诺的各个节点工期完成的，乙方应按逾期时间向甲方支付每天贰万元的违约金。<1>开工前甲方应出具正式施工图，并经过专家论证，待论证完成后，才能确定 正式开工日期<2>30天工期为三轴搅拌桩工期，

7、其它项目在开挖后随开挖进度同步进行四、发包人责任1、发包人在承包人进场前三天，应向承包人提供准确的水准和坐标控制点、地质详 勘报告、图纸。2、发包人提供施工必须的场地、提供电源和排水地点。3、发包人对工程进度、工程质量进行监督，会同承包人检查隐蔽工程，办理中间交 工验收手续，负责及时签证和受理有关隐蔽试验记录等单据以及其他相关事宜。C屮悝披般Zhandieric hddlrw £4 LTD14、发包人负责协调施工现场各施工单位间相互交叉作业所遇到的问题。五、承包人责任1、承包人有必要对通过审查的施工方案承担再次方案会审责任，配合甲方完成方案 会审完成。如因施工质量不符合本合同质量要求

8、或支护方案标准而造成设计变更 并导致工程量增大的，本工程价款不予调整；如因施工不符合质量要求导致设计变更增大工程量不予调价，因设计方案导致基坑出现问题或增加工作量的，该部份责任由甲方负责。2、根据发包人提供的经审查通过的支护方案组织施工，确保地下室施工过程的基坑 安全，若由于承包人的支护施工不利及施工措施造成的地基与基础施工质量、安全 事故，承包人应承担由此产生全部损失的赔偿责任。3、若承包人无法保证基坑支护施工的如期顺利进行而造成后续施工的工期延误，承 包人应承担工期延误引发的一切责任和经济损失。4、承包人在施工中应加强对本单位的职工的安全教育，做好工地的安全和保卫工作，确保按安全操作规程施

9、工。如发生安全事故，其责任完全由承包人自负，与发 包人无关。5、完工后，承包人负责提供详细的竣工图（支护平面布置图、剖面图、施工做法节 点图）、详细技术资料及结算资料。6承包人在施工过程中应做好对周围建筑物、地下各类管线、电缆及文物等保护工作，严禁野蛮施工。如在施工过程中因承包人原因造成周围建筑物、地下各类管线、电缆及文物等损坏，承包人应负责修复并承担相应赔偿责任。7、乙方应对施工现场仔细考察了解，在实际施工中如在动力设备、输电线路地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向 甲方及监理工程师提出安全防护措施，经甲方及监理工程师认可后实施，防C屮悝披般Zhan

10、clieric hddlrw £4 LTD1护措施费用包含在合同价款内，甲方不再另行承担此项防护费用8、承包人在施工过程中，应负责与政府相关部门及时协调，并处理好与周边居民的 关系，由乙方原因产生的一切费用由承包人自行承担。9、承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方 有权暂停工程进度款的支付，直至承包人整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包 人主张工资报酬，发包人凭承包人确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除。 如承包人不予确认，发包人有权先行支付。10、承包人必须无条件服从甲方和总承包单位的统一管理指挥，当使用总承包单位的设备及人员时，必须自行与总

11、承包单位协商解决并承担所发生费用。11、承包人不得将本合同工程以任何形式进行转包或分包。12、夜间施工费、各种手续的申报费、弃土场费及与有关部门协调事务所发生的费用等全部由乙方负责13、乙方负责场内、外道路保洁及文明施工等14、乙方自行考虑临时住宿等设施；临时水电由甲方负责提供接口，水电费用 由乙方承担。15、按规范要求考虑。自行考虑施工过程中的雨季排水抽水问题，费用自理。16、施工临时出入口由甲方指定，管线路口的保护方案由乙方设计，费用由乙方承担。六、质量标准及验收标准：1、乙方必须严格按施工图纸（含设计变更通知）等技术资料及现行国家、本地 区有关施工技术规范、规程组织施工，工程竣工后，按施

12、工图及以上规范和 标准进行验收合格并保证一次性通过验收屮悝披服Zhontheng h<j|din co LO2、工程验收标准：满足设计要求及质量标准直至基坑土方回填前确保边坡安全，在 基坑支护施工期间不得影响土方和基础作业面正常施工，支护施工必须符合现场 安全文明施工规定。3、工程竣工后承包人应提前_2_天以书面形式通知发包人并提交完整竣工资料套，发包人在接到通知且收到完整竣工资料后_2_天内组织验收。4、若本工程未能通过发包人的验收，承包人应无偿返工至通过验收止，并承担由此 造成工程延期的责任和给发包人造成的其他损失。否则，发包人有权单方面解除合 同并要求承包人赔偿损失，承包人应在收到

13、发包人解除合同通知之日起十日内返还发 包人所有已付款项。七、材料供应：本工程所有材料均由承包人采购，但钢材、水泥、商砼均需满足现行质量验收要求。八、结算时间及方式工程竣工后承包人应于_7_天内提交完整结算资料，发包人在收到完整结算资料 后_30_天内完成结算审核工作。九发包方、承包方的具体权利、义务、安全文明施工规定、操作程序等本合同未详尽列明的内容参照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201 )执行。十、违约责任：1、如由于承包人支护工期延误而影响后续施工，给发包人土方及基础施工造成工期延误和 其他损失的，工期每延误一天承包人应向发包人支付结算总价的千分之五的违约金，承包人Zh

14、cnchenK h«oldl哪 co, LTD还应承担其他损失的全部赔偿责任2、因承包人原因工程质量达不到约定的质量等级，按本合同结算价款的10%承担违约金并 承担发包人由此产生的损失，并应无条件修复至本工程所要求达至啲质量等级，经发包人及 有关部门验收通过后，方可交付使用，承包人应承担由此产生的所有费用。3、其他违约责任的规定：(1)支护工程保修期为基坑支护工程全部竣工并经验收合 格之日起的1年，在保修期内若存在质量缺陷，承包人应在24小时内派人无偿修复， 若接到通知后不及时修复则每次向发包人支付2000元的违约金；若24小时内无人 前来修复，则甲方有权另外委托他人修复，修复所产生

15、费用的1.5倍从承包人尾款中 扣除。(2)本合同涉及的违约金，发包人均有权优先在未付工程款中扣除。十一.本工程的所有工程款必须汇入承包人指定的账户，承包人指定的账户确认 为：开户人：银行账号：开户行：十二、本合同履行中所产生的纠纷由双方友好协商解决，若协商不成，双方同意向工 程所在地人民法院提起诉讼。十三、甲乙双方各向对方送达函件、通知等文件经当面交接无效情况下，经发件方有效投递即视为送达对方的收件地址：甲方收件地址：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道3131号义乌国际商贸城。乙方收件地址：十四、本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，双方各执两份，均具同 等法律效力屮悝投服ZhonitienE

16、holdings co, LTD发包人：（公章）法定代表人： 委托代理人： 电话：承包人：（公章）法定代表人： 委托代理人： 电话：附件1屮悝披服Zhonffhens holding cu, LTD工程质量保修书发包人（全称）:安徽中恒控股有限公司承包人（全称）:江苏地质基桩工程公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例 和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对蚌埠市二马路市场及周边区域 改造项目基坑围护工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定 ： 承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括基坑围

17、护结构、 主体结构工程、屋面防水工程、有防水要 求的卫生间、房屋和外墙面防渗漏、供热、供冷系统、电气管线、给排水管道、 设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如 下：按建设工程质量管理条例第 279号令执行。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修 如下：1、基坑围护工程为招标文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为5年；3、装修工程为丄年4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；5、供热及供冷为_J_个采暖期、供冷期；6、 其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为总承包工程竣

18、工证书发 出/实际竣工日期后的12个月。三、质量保修责任1、 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内 派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人修理，所需费 用从工程保修款冲抵。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场 抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法 的规定，立即向当地建设行政主管部门报告， 采取安全防范措施；由原设计单位 或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方法，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用屮悝披服Zhontjhens holdings coLO保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，本工程约定的工程质量保修金为施