小区配套通信工程施工合同

1、 小区配套通信工程施工合同甲方：（委托单位） 乙方：（施工单位） 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方为住宅通信配套工程施工单位。甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。第一条工程概况1、建设项目名称： ；2、工程施工地址： ；3、建设规模： 平方米；第二条合同造价1、 小区本期建筑总面积约 万平方米，双方协商，住宅通信配套工程按 元/平方米收取施工费（施工管道为通信接入主管道）。2、本次 小区配套通信工程总造价为人民币 万元。大写： ，工程费用中包含所有材料费、工程监理费、工程设计费、通信行业信息咨

2、询费。工程结算最终按甲乙双方共同确认，设计单位所提供的准确建筑面积来结算。第三条 工程承包范围承包范围：小区内户外通信管道的施工（含所有管材及辅材）、及光缆分纤箱、楼道通信接入单元箱的提供。第四条 付款方式： 1.1 经协商由于工程费用中材料费用占有的比例较高，工期较长。在合同生效后，施工单位进场施工前，甲方应支付合同价的 %给乙方，该费用为乙方工程施工进场费，乙方需开具正规发票。1.2 工程完成全部工作量(经监理、现场随工确认)后, 甲方付至合同价的 %，乙方需开具正规发票。1.3 工程项目通过开发商、通信行业协会、3家运营商竣工验收，接入光电缆及设备后，甲方向乙方支付合同价的 %，乙方开具

3、正规发票。1.4 余款 %在三家通信公司开通（小区用户通信服务）后，甲方一次性付清。1.4 甲方将合同款项支付至以下账户：账户名称： 开 户 行： 账 号： 甲方将款项支付至该账户，即表明甲方已履行完毕付款义务，该账户的一切法律风险由乙方承担。1.5 乙方应及时出具符合合同约定经济事项的正规税制发票。第五条 工程工期、质量要求1、工程工期：从合同签订日始至小区整体工程竣工。2、质量要求： 适用标准、规范：通信建设工程（通信线路工程）施工及验收规范和质量检验评定标准、驻地网通信建设施工及验收规范、小区宽带和集团客户接入工程质量控制矩阵。第六条 甲方的权利与义务（一）落实工程开工前的各项准备工作，

4、确保工程按时进行。（二）协调工程进度，安排和督促设计、物资供应部门按时提供设计文件，物资材料及时到位。（三）有权对乙方施工失误所造成的经济损失予以索赔。（四）甲方应严格履行通信建设工程安全生产管理规定 （工信部规2008111号）中明确的建设单位的安全生产责任。第七条乙方的权利与义务（一）应优先满足甲方所需的施工队伍资源。（二）工程开工前，向甲方（或运营商指定监理单位：江苏邮通建设监理有限公司 ）提交施工组织设计和必要的施工方案，经甲方批准后，通信运营商确认后，乙方方可施工。（三）按甲方制定的工程计划组织施工，参加甲方组织的设备现场开箱验货。在施工条件基本具备的前提下，确保按甲方要求完成施工任

5、务。（四）按国家、工业和信息化部有关施工规范、质量标准和施工图纸组织施工，确保各单项工程全部合格，无重大工程质量事故发生。（五）工程施工期间，乙方应按项目，向甲方提供施工现场图文资料，并配合甲方粘贴相关通信运营商的资产设备标签。（六）乙方应严格履行通信建设工程安全生产管理规定（工信部规2008111号）中明确的施工单位的安全生产责任，按照相关质量、安全管理文件，设立逐级安全、质量管理制度和人员，工程施工期间严格按照安全操作规程施工，保证人身和设备安全，杜绝重大安全责任事故发生，确保工程质量符合相关要求。乙方应提供本工程安全生产计划，经甲方审核确认后作为本合同附件。（七）乙方应在工程完工后15个

6、工作日内向甲方提供竣工技术文件和施工费用结算书（包括相应文件的电子版）。（八）乙方严禁使用不合格的设备和材料，用于甲方的工程中。（九）乙方应在向甲方提交工程竣工技术文件的同时出具质量保修书，其中应明确工程的保修范围、保修期限和保修责任。（十）乙方在本合同期内或合同期满三年以内，对甲方所提供的有关资料，有保密的义务。（十一）对本合同中涉及的所有项目，乙方均不得违法转包、非法分包给第三方。第八条 违约责任（一）本工程工期为从合同签订日始至小区整体工程竣工。乙方应按计划完成工程任务（如因市政条件等原因使乙方无法按计划完成工程任务，可适当延期），若因乙方自身原因，工程未按时完成，则每延迟1日按工程总价

7、的0.5%扣款。（二）对于施工中由甲方供应的材料，必须严格遵守先现场复核，后下（领）料的原则,确保材料损耗控制在实际使用的5%（含5%）范围内；因乙方原因，造成施工材料损耗超出实际使用的5%，在5%以上超出的部分据实照价赔偿。（三）乙方因自身原因未按期提交竣工资料，每延误一个工作日，甲方有权扣除乙方该工程施工费的0.5%。工程未被甲方和通信单位验收通过，乙方应立即整改，直至达到设计要求及工程验收规范标准。如整改仍达不到要求，甲方可选择第三方进行整改，整改期间，工期不顺延，发生的费用由乙方承担，在结算工程款时预以扣除。（四）如乙方承接的工程在建设过程中发生安全责任事故，乙方必须承担相应的安全责任

8、，安全责任包括但不限于：及时采取补救措施、赔偿由此对甲方造成的经济损失并消除不良影响。（五）对于乙方因施工质量、服务规范造成的用户投诉，第一次发生罚款1000元，第二次发生罚款5000元，第三次发生取消本年度继续施工资格。（六）当事人一方要求变更或解除本合同时，应提前30天通知对方，由此造成的损失由责任方承担。（七）由于不可抗拒因素导致合同不能履行时，双方协商解决。第九条 争议的解决甲、乙在履行本协议过程中发生争议，应当协商解决，若协商不成，可依法向泰州仲裁委员会申请仲裁；若不能通过仲裁委员会仲裁的，可依法向人民法院起诉。第十条 协议的生效与份数本合同一式六份，甲乙双方各执三份。本合同经双方签字盖章后生效。