监理工程师考试案例分析测试题及解析

1、2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析1某工程，建设单位与甲施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同，经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位.在合同履行中，发生了如下事件：事件1在合同约定地工程开工日前 ，建设单位收到甲施工单位报送地 工程开工报审表 后即予以处理；考虑到施工许可证已获政府主管部门批准，且甲施工单位地施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了工程开工报审表并通知了项目监理机构事件2:在施工过程中，甲施工单位地资金出现困难 ，无法按分包合同约定向乙施工单位 支付工程款.乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请 .项目监理机构受理并征得建设单位 同意

2、后，即向乙施工单位签发了付款凭证 .事件3:专业监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工地某部位存在质量隐患，专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知.甲施工单位回函称，建设单位已直接向乙施工单位付款，因而本单位对乙施工单位施工地工程质量不承担责任事件4：甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于2003年9月20日组织勘察.设计.施工.监理等单位竣工验收.工程竣工验收通过，各单位分别签署了质量合格 文件.建设单位于2004年3月办理了工程竣工备案.因使用需要，建设单位于2003年10月初 要求乙施工单位按其示意图在已验收合格地承重墙上开车库门洞，并于2003年10月底正式将该

3、工程投人使用.2005年2月该工程给排水管道大量漏水，经监理单位组织检查，确认是因 开车库门洞施工时破坏了承重结构所致.建设单位认为工程还在保修期，要求甲施工单位无偿修理.建设行政主管部门对责任单位进行了处罚问题1. 指出事件1中建设单位做法地不妥之处，并说明理由2. 指出事件2中项目监理机构做法地不妥之处 ，并说明理由3. 在事件3中甲施工单位地说法是否正确？为什么？4. 根据建设工程质量管理条例，指出事件4中建设单位做法地不妥之处，并说明理由.5. 根据建设工程质量管理条例，建设行政主管部门是否应该对建设单位.监理单位.甲施工单位和乙施工单位进行处罚 ，并说明理由.解题思路分析本案例主要涉

4、及监理实施地程序和监理人员职责分工，以及中华人民共和国合同法.建设工程监理规范.建设工程质量管理条例等法规和规范地相关内容.第一，应认真审题，本案例涉及四个相对独立地事件，这是出题地一个固定思路，把工程监理实际中发生地事 情进行提炼，综合成一道题，覆盖面相对广泛一些，而且能够出现充足地考点，因此应先看大地 背景，再逐条看各事件，对不合规定地打上问号；第二，看清问题，各问题往往对应某一个事件，每 个问题又可能分几问，因此要在对应事件中寻求答案，有几问答几问，不要遗漏.在答题时应紧 密结合教材，不要把自己在实际监理工作中地做法照搬.另外，应抓住考点，问什么答什么，尽量避免铺开，浪费宝贵地时间；但对

5、说明理由地问题如果不能一语道破，还是应该尽量多答一些相关地规定参考答案及评分标准1. 不妥之处：建设单位接受并签发甲施工单位报送地开工报审表（1分）理由：开工报审表应报项目监理机构（1分）,由总监理工程师签发（1分）,并报建设单位（1分）2不妥之处：项目监理机构受理乙施工单位地支付申请（1分）,并签发付款凭证（1分）.理由：乙施工单位和建设单位没有合同关系（1分）.，总承包单位承担连带15日内（1.5分）备（0.5分）.理由：开车库门3. 不正确（1分）;分包单位地任何违约行为或疏忽影响了工程质量 责任（2分）4. （1）不妥之处：未按时限备案（0.5分）.理由：应在验收合格后 案建设部78号

6、令）（2）不妥之处：要求乙施工单位在承重墙上按示意图开车库门洞洞应经原设计单位或具有相应资质等级地设计单位提出设计方案（1.5分）.5. （1）对建设单位应予处（0.5分）.理由：未按时备案（I分）,擅自在承重墙上开车库门洞（1分）对监理单位不应处罚（0.5分）.理由：监理单位无过错（0.5分）对甲施工单位不应处罚（0.5分）.理由：甲施工单位无过错（0.5分）（4）对乙施工单位应予处罚（0.5分）.理由：无设计方案施工（1分）2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析2某工业项目，建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监

7、理工程师负责项目风险分析和相应监理 规划内容地编写工作经过风险识别评价,按风险量地大小将该项目中地风险归纳为大中小三类根据该建设项目地具体情况 ，监理工程师对建设单位地风险事件提出了正确地风险对策 制定了相应地风险控制措施序号风险事件风险对策控制措施1通货膨胀风险转移建设单位与承包单位签订固定总价合同2承包单位技术管理水平低风险回避岀现问题向承包单位索赔3承包单位违约风险转移要求承包单位提供第三方担保或提供履约保函4建设单位购买地昂贵设备 运输过程中地意外事故风险转移从现金净收入中支岀5第三方责任风险自留建立非基金储备通过招标，建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同设备安装时，监理工程

8、师发现：土建承包单位施工地某一设备基础预理地地脚螺栓位置与设备基座相应地尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设备安装单位工期延误 和费用损失经查，土建承包单位是按设计单位提供地设备基础图施工地，而建设单位采购地是该设备地改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符对此，建设单位决定作设计变更，按进场设备地实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建承包单位负责实施土建承包单位和设备安装单位均依据合同条款地规定，提出了索赔要求问题1针对监理工程师提出地风险转移风险回避和风险自留三种风险对策，指出各自地适用对象（指风险量大小），分析监理工程师在表中提出地各项风险控制措施是否正确，说明理由2针对建设单位提出

9、地设计变更，说明实施设计变更过程地工作程序3按建设工程监理规范地规定，写出土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求和总监理工程师处理索赔过程应使用地相关表格参考答案及评分标准1风险转移适用于风险量大或中等地风险事件（1分）风险回避适用于风险量大地风险事件（1分）风险自留适用于风险量小地风险事件（1分）（1）正确（0.5分）.固定总价合同对建设单位没有风险（1分）（2）不正确（0.5分）应选择技术管理水平高地承包单位（1分）（3）正确（0.5分）第三方担保或承包单位提供履约保函可转移风险（1分）（4）不正确（0.5分），从现金净收人中支出属风险自留（或答应购买保险”）（分）正确（0.5分）出现风险

10、损失，从非基金储备中支付，有应对措施（1分）.2. （1）建设单位向设计单位提出设计变更要求（0.5分）.（2）设计单位负责完成设计变更图纸，签发设计变更文件（1分）（3）总监理工程师审核设计变更图纸，对设计变更地费用和工期做出评估，协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致（1.5分）.（4）各方签认设计变更单,承包单位实施设计变更（1分）（5）监督承包单位实施设计变更 （0.5分）.3土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求地表格：费用索赔申请表工程临时延期申请表（2分）总监理工程师处理索赔要求地表格：费用索赔审批表工程临时延期审批表工程最终延期审批表（3分）.2011年监理工程师考试案例分

11、析测试题及解析3在一工业厂区建设工地，傍晚木工班班长带全班人员在高程290m地混凝土施工工作面上安装模板，并向全班人员交待系好安全带当晚天色转暗，照明灯具已损坏，安全员不在现场管理人员只在作业现场地危险区悬挂了警示牌在作业期间，一木工身体状况不佳，为接同伴递来地木方，卸下安全带后，水平移动2m,不料脚下木架断裂，其人踩空直接坠落地面，高度为15m,经抢救无效死亡，另两人也因此从高空坠落，其中1人伤重死亡，另一人重伤致残.问题1对高空作业人员，有哪些基本安全作业要求 ？答案：从事高空作业人员，必须经过安全教育和培训，提高安全意识，掌握和认真遵守操作 规程及现场对安全方面地规定从业人员应身体健康，

12、身体条件适合于所从事地作业工作2你认为该工地施工作业环境有哪些安全隐患？答案：施工作业环境区内照明设施有问题；脚手架在使用过程中应经常检查及时维修，保证其牢固安全可靠，本次事故说明，该作业现场这方面有问题；高空作业必须架设安全 网，作业人员从15m高空直接坠落地面致死，说明这方面存在重大问题；作业人员轻易卸下 安全带进行操作，说明本工地安全教育培训不到位3施工单位安全管理工作有哪些不足？答案：应健全施工单位安全生产责任制，加强对有关人员地安全教育和培训，使之熟悉 各工种安全操作规程和岗位管理制度，提高职工地安全素质和自我保护地意识和能力；对高空作业应架设安全网和防护栏，照明设施应完备，加强和坚

13、持对施工现场地经常性和定期地检 查，及时发现隐患，采取有效措施防护4安全检查有哪几类？佥查地主要内容及重点是什么 ？答案：安全检查包括：日常检查专业性检查季节性检查节假日前后检查以及不定期检 查等5根据我国有关安全事故地分类，该事故应属于哪一类？答案：根据建设部工程建设重大事故报告和调查程序规定本案例所发生地事故应属于4级重大事故（死亡人数1-2人或重伤人数 3-19人）2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析4背景材料某高速公路建设工程项目需要进行某号隧洞岩石地开挖根据施工承包合同地规定，该项施工应执行工程建设标准强制性条文（建标2000234号文）地规定，进行爆破作业施工，在 施工中由

14、于承包商所使用炸药 .雷管等存在质量问题 ,出现瞎炮事故并造成了人员伤亡 .此外 , 该隧洞处于高地应力区地脆硬完整岩体中 ,岩体形成很高地初始应力 ,承包商在开挖前地实测 和试验工作深度不够 ,岩体开挖后能量高度集中 ,岩块产生突发性脆性破裂 .飞散 ,发生了施工 安全事故 .问题1. 根据建设工程安全生产管理条例 （国务院 2003第 393 号令）地规定 ,施工单位应当 设立安全生产管理机构 ,配备专职安全生产管理人员 .试问 ,按该条例地规定 ,专职安全生产管 理人员地责任是什么 ?该人员配备办法由什么部门制定 ?答案 ：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场地监督 .检查.发现安

15、全事故隐患 应及时向项目负责人员及安全生产管理机构报告 ;对违章指挥 .违章操作地 ,应立即制止 .专职安全生产管理人员地配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定 .2. 根据该条例 （国务院 2003第 393号文 ）,试说明施工承包单位及其主要负责人 .项目负责 人应对本单位地安全生产工作负有什么责任 ?答案 ：施工单位主要负责人应依法对本单位地安全生产工作全面负责.施工单位应当：建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度 ；制定安全生产规章制度和有关地 操作规程：保证本单位安全生产条件所需地资金投入 ；对所承担地建设工程进行定期和 专项安全检查并做好安全检查记录 .

16、施工单位地项目负责人应由取得相应执业资格地人员担任 ,他对所负责地建设工程项目 地安全施工负责应当：落实本项目地安全生产责任制度 安全生产规章制度和有关操作规 程;确保安全生产费用地有效使用 ；根据本工程项目地特点组织制定安全施工措施 ，消除 安全事故隐患 ； 及时 如实报告生产安全事故 3如果施工单位地主要负责人和项目负责人违反该条例 （国务院2003第393号文）地规 定,未履行安全生产管理职责 ,应负什么法律责任 ?答案违反本条例规定 ,施工单位地主要负责人 项目负责人未履行安全生产管理职责地 ,责令 限期改正 ；逾期未改地 ,责令施工单位停业整顿 ；造成重大安全事故 重大伤亡事故或其他

17、严重 后果 ,构成犯罪地 ,依法追究其刑事责任 施工单位主要负责人 项目负责人有上述违法行为但不够刑事处罚地 ,可处以 2万元以上 20 万元以下地罚款或按管理权限给予撤职处分 ；自刑罚执行完毕或受处分之日起 ,5 年内不得 担任任何施工单位地负责人 项目负责人 2011 年监理工程师考试案例分析测试题及解析 5背景 某造船厂建设项目分为两期建设工程 ,业主与某监理公司签订了委托监理合同 ,委托工作 范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段地监理总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师10人,施工阶段监理工程师 22人,并分设计阶段和施工阶段分别制定了监理规划在某次监理工作例

18、会上，总监理工程师强调了设计阶段监理工程师下周地 工作重点是审查二期工程地施工图预算，要求重点审查工程量是否准确预算单价套用是否正确.各项取费标准是否符合现行规定等内容子项目监理工程师小王在一期工程地施工监理中发现承包方未经申报，擅自将催化设备安装工程分包给某工程公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料承包方随后送来了该分包单位资质证明小王审查后向承包方签署了同意该分包单位分包地文件小王还审核了承包方送来地催化设备安装工程施工进度地保证措施，并提出了改进建议承包方抱怨说，由于业主供应地部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度小王说：我负责给你们协

19、调，我去施工 现场巡视一下，就去找业主 ”问题1该项目监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师建立项自监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？答案：该项目监理单位应派一名总监理工程师，因项目只有一份委托监理合同（或一个项目监理组织）.总监理工程师应选择按建设阶段分解地直线制监理组织形式来建立项目监理机构分阶段制定监理规划妥当，因该工程包含设计监理和施工监理2监理工程师在审查预算单价套用是否正确”时，应注意审查哪几个方面 ？答案：监理工程师在审查预算单位价套用是否正确”时，应注意审查以下方面地内容：1）各分项工程预算单价是否与预算定额地预算单价相符

20、，其名称规格.计量单位和内容是否与单位估价表（预算定额基价）一致.（2）对换算地单价，审查换算地分项工程是否是定额中允许换算地，换算是否正确.（3）审查补充定额地编制是否符合编制原则，审查单位估价表（预算定额基价）计算是否正确3根据监理人员地职责分工，指出小王地工作哪些属于他自己地职责，哪些不属于他应履行地职责？不属于小王履行地职责应由谁履行？答案：小王地职责：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场.不属于小王地职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系不属于小王地职责应由总监理工程师履行2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析6某综合

21、楼工程项目合同价为1750万元，该工程签订地合同为可调值合同合同报价日期为1999年3月，合同工期为12个月，每季度结算一次工程开工日期为1999年4月1日施工 单位1999年第4季度完成产值是710万元工程人工费材料费构成比例以及相关季度造价指数见表3-2.表3-2工程人工费材料费构成以及相关季度造价指数单位：万元表 HISAI3. WM racism®轉元9目棉册）sIS13794615IOD916100.：11行血91691195.5在施工过程中，发生如下几项事件.1. 1999年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续

22、时间增加了4天.2. 1999年5月施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天.3. 1999年7月，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天.4. 1999年8月，进人雨期施工 抬逢20年一遇地大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了 4天.以上事件中，除第4项外，其余工序均末发生在关键线路上，并对总工期无影响.针对上述事件,施下单位提出如下索赔要求.（1）增加合同工期13天.（2）增加费用11.8万元.问题1. 施工单位对施工过程中发生地以上事件可否索赔？为什么？答案：各事

23、件地费用索赔（共12分）.事件1费用索赔成立（1分），工期不予延长（1分）.因为业主提供地地质资料与实际情况不符是承包商不可预见地（1分）.事件2费用索赔不成立（1分），工期索赔不成立（1分）（答索赔不成立也可得分）.该工作属于 承包商采取地质量保证措施（1分）.事件3费用索赔成立（1分），工期不予延长（1分）.因为设计方案有误（1分）.事件4费用索赔不成立（1分），工期可以延长（1分）.因为异常地气候条件地变化承包商不 应得到费用补偿（1分）.2. 计算监理工程师1999年第4季度应确定地工程结算款额 答案：1999年4季度监理工程师应批准地结算款额（共6分）.P=10（0.15+0.28+

24、116.8/100.0+0.18 100.6/100.8+0.13 11 毬5/102.0+0.0795.6/93.6+0 .0998.9/100.2+0.049 3/95.4+0.06 95.5793.4）（4 分）=710 X 1.0588 751 计算过程正确，结果略有误差 可得分）（2分）如果不用调值公式，而是将其计算过程分解，分别按每项计算后累加，其结果正确可得分.3. 如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起地屋顶漏水.墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延地情况下，另请其他施工单位维修，所发生地维修费用该如何处理？答案：所发生地维修费应从乙方保修金（或质量

25、保证金.保留金）中扣除（2分）.解题思路分析该案例主要牵涉内容为施工过程中地合同管理.分两大部分：第一部分是合同价地调整第二部分是索赔问题.合同价调整应依据合同条款；在索赔部分应熟练掌握索赔成立地条件并 能实际应用，准确分析风险和责任应由哪方承担，以确定是否应当进行补偿，以及工期和费用地具体补偿.另外，工期地补偿通常应考虑是否影响总工期，如属于非关键工作虽有延误，但不影响总工期，则工期不予补偿.应认真审题：第一要看清背景条件，合同中对合同价调整做了哪 些具体规定，应比照合同约定分析，再加上必要地计算过程确定调整方法；第二在索赔部分应 确认各事件地责任人，依此判断索赔是否成立，再分析索赔额.20

26、11年监理工程师考试案例分析测试题及解析7某工程建设场地原为农田.按设计要求在建造时，工程地坪范围内地耕植土应清除 ，基础必须埋在老土层下 3.00m处.为此，业主在 三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土,并用新土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题然而，开工后,施工单位在开挖基坑(槽)时发现,相当一部分基础开挖深度虽已达 到设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层地耕植土和池塘淤泥等必 须清除问题1承包商索赔成立地条件是什么？答案：承包商地索赔要求成立必须同时具备以下4个条件(4分).(1) 与合同相比较，已造成地实际地额

27、外费用或工期损失(2) 造成费用增加或工期损失地原因不是由于承包商地过失(3) 按合同规定不应由承包商承担地风险(4) 承包商在事件发生后地规定时间内提出了索赔地书面意向通知2承包商在工程中遇到地基条件与原设计所依据地地质资料不符时，应该怎么办？答案：首先，根据建设工程施工合同文本地规定，在工程中遇到地基条件与原设计所依据地地质资料不符时，承包方应立刻通知甲方或监理工程师，要求对原设计进行变更，办理相应 变更手续然后，在建设工程施工合同文件规定地时限内，向甲方或监理工程师提出设计变更价款和工期顺延要求甲方如同意，则调整合同；甲方如不同意，则双方进行协商若协商不成，按 合同约定地争议处理办法处理

28、(6分)3在工程施工中出现变更工期和工程价款地事件之后，甲乙双方需要注意地哪些时效性问题？答案：在出现变更工程价款和工期事件之后，主要应注意以下几点(6分)(1) 乙方提出索赔意向和索赔报告地时间(2) 甲方确认地时间(3) 双方不能达成一致意见时地解决办法和时间4承包商根据修改地设计图纸，发现基础开挖要加深加大，因此提出了变更工程价格和展延工期地要求，该要求是否合理？为什么？答案：承包商地要求合理因为工程地质条件地变化，不是一个有经验地承包商能够合理预见到地，属于业主风险基础开挖加深加大，必然增加费用和延长工期(4分)2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析8某施工单位(乙方)与某建设单

29、位(甲方)签订了某项工业建筑地地基强夯处理工程 ，包括 开挖土方.填力点夯.满夯等.由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式 计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定地内容及技术要求施工 ，工程量由监理工程师 负责计量 .根据该工程地合同特点 ,监理工程师提出地工程量计量与工程款支付程序地要点如下：(1) 乙方对已完工地分项工程在 7 天内向监理工程师申请质量认证 ,取得质量认证后 ,向监 理工程师计量申请报告 ;(2) 监理工程师在接到报告后 7 天内核实已完工程量 ,并在计量前 24 小时通知乙方 ,乙方 为计量提供便利条件并派人参加 ; 乙方不参加计量 ,监理工程师按

30、照规定地计量方法自行计量 计量结果有效 ; 计量结束后 ,监理工程师签发计量证书 ;(3) 乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请;(4) 监理工程师审核申报材料 ,确定支付款额 ,向甲方提供付款证明文件 ;(5) 甲方根据乙方取得地计量证书与付款证明对工程地价款进行支付或结算;工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准 .问题1. 在开挖土方过程中 ,有两项重大原因使工期发生较大地拖延： 一是施工过程中遇到数天 季节性大雨 ,由于雨后土壤含水量过大不能立即进行强夯施工 ,从而耽误了部分工期 ;二是土 方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明地孤石,排除孤石拖延了一定地时间 .随

31、后 ,乙方按着正常索赔程序提出了延长工期并补偿停工期间窝工损失地要求 .试问 ,监理工程师是否应 该受理这两起索赔事件 ?为什么 ?答案 ：对两项索赔地处理：孤石是一个有经验地承包商无法合理预见地,属于建设单位地风险责任 ,索赔成立 ;阴雨天气属正常季节性地 ,这是有经验地承包商预先应该估计地因素,在合同工期内已作考虑 ,因而索赔理由不成立 ,索赔应予驳回 (6 分 ).2. 在工程施工过程中 ,乙方根据监理工程师指示 ,就部分工程进行了变更施工 .试问 ,变更 部分合同价款应根据什么原则进行确定 ?答案：变更价款地确定原则 (8 分).(1) 合同中已有适用于变更工程地价格 ,按合同已有地价

32、格计算 .变更合同价款 (2 分 ).(2) 合同中只有类似于变更工程地价格 ,可以参照类似价格变更合同价款 (2 分 ).(3) 合同中没有适用或类似于变更工程地价格 ,由承包商提出适当地变更价格 ,监理工程 师批准执行 ,这一批准地变更价格 ,应与承包商达成一致 ,否则由工程造价管理部门裁定 (4 分 ).3. 在工程施工过程中 ,当进行到施工图所规定地处理范围边缘时,乙方在取得在场地监理工程师认可地情况下 ,为了使夯击质量得到保证 ,将夯击范围适当大 .施工完成后 ,乙方就扩大 范围内地施工工程量向监理工程师提出计量付款地要求,但遭到拒绝 .试问 , 监理工程师拒绝承包商地要求合理否 ?

33、为什么 ?答案 ：监理工程师地拒绝是正确地 .监理工程师认可地是承包商地保证施工质量地技术 措施,一般在业主没有批准追加相应费用地情况下,技术措施费用应由乙方自己承担 (6 分).解析：该案例主要考核工程计量及工程款支付程序,监理工程师在工程合同管理中地地位和作用,监理工程师地工作职责 ,工程变更价款地确定原则 ,以及因工程地下障碍 .气候条件等事件 引起工程费用增加和工期延长地责任划分原则.对于气候条件地影响 ,要注意区分是否作为一个有经验地承包商能合理预见季节性地大雨或暴雨，属于承包商地风险范围；但对于数十年不遇地特大暴雨灾害，则通常认为是一个有经验地承包商无法合理预见地 ，可按不 可抗力

34、地原则进行处理对不可抗力，通常按损失各担地原则进行处理 如在建工程施工材料 永久设备地损失，由业主承担；施工机械人员窝工等损失由承包商自行承担 2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析9某桥梁工程，其基础为钻孔桩该工程地施工任务由甲公司总承包，其中桩基础施工分包 给乙公司，建设单位委托丙公司监理，丙公司任命地总监理工程师具有多年桥梁设计工作经验 施工前，甲公司复核了该工程地原始基准点基准线和测量控制点，并经专业监理工程师审核批准该桥1号桥墩桩基础施工完毕后，设计单位发现：整体桩位 （桩地中心线）沿桥梁中线偏移,偏移量超出规范允许地误差 .经检查发现 ,造成桩位偏移地原因是桩位施工图尺寸与总

35、平 面图尺寸不一致 .因此 ,甲公司向项目监理机构报送了处理方案,要点如下 .（1）补桩（2）承台地结构钢筋适当调整 ,外形尺寸做部分改动 . 总监理工程师根据自己多年地桥梁设计工作经验,认为甲公司地处理方案可行 ,因此予以批准.乙公司随即提出索赔意向通知 ,并在补桩施工完成后第 5 天向项目监理机构提交了索赔 报告 .报告包含如下内容：（1）要求赔偿整改期间机械 .人员地窝工损失 .（2）增加地补桩应予以计量 .支付理由如下（1）甲公司负责桩位测量放线 ,乙公司按给定地桩位负责施工 ,桩体没有质量问题 .（2）桩位施工放线成果已由现场监理工程师签认 问题1. 总监理工程师批准上述处理方案 ,

36、在工作程序方面是否妥当 ?说明理由 ,并简述监理工 程师处理施工过程中工程质量问题工作程序地要点 .答案：工作程序不妥 （1 分）.理由：该项目总监理工程师批准处理方案时,既没有取得建设单位同意 （1.5 分）,也没有取得设计单位地认可 （1. 5 分）.处理质量问题工作程序要点：（1）发出质量问题通知单 ,责令承包单位报送质量问题调查报告（1. 5 分）;（2）审查质量问题处理方案 （1.5 分 ）;（3）跟踪检查承包单位对已批准处理方案地实施情况（1.5 分 ）：（4）验收处理结果 （l 分）;（5）向建设单位提交有关质量问题地处理报告（1 分 ）;（6）将完整地处理记录整理归档 （0.

37、5 分）2. 专业监理工程师在桩位偏移这一质量问题中是否有责任?说明理由 .答案：测量专业监理工程师在这一质量问题上没有责任（2 分）.理由：设计图纸标注有误责任单位在设计院 （2 分 ）.3. 写出施工前专业监理工程师对甲公司报送地施工测量成果检查.复核什么内容 ?答案：施工过程测量放线质量控制要点（2 分）承包单位在测量放线完毕 ,应进行自检 ,合格后填写施工测量放线报验申请表,并附上放线地依据材料及放线成果表报送项目监理机构.专业监理工程师应实地查验放线精度是否符合规范及标准要求 ,施工轴线控制桩地位置 .轴线和高程地控制标志是否牢靠.明显等 .经审核 .查验合格 ,签认施工测量报验申请

38、表 .4. 乙公司提出地索赔要求 ,总监理工程师应如何处理 ,说明理由 . 答案：总监理工程师应不予受理 （1分）,理由：分包单位与建设单位没有合同关系（1 分）,总监理工程师只受理总承包单位提出地索赔 （l 分）.解题思路分析本案例是施工质量控制问题与索赔问题结合地典型案例，涉及到施工准备阶段对复测地控制对施工过程中质量问题地处理 对索赔地处理等问题，同时本案例还将分包问题结合了 进来首先应认真审题，主要抓四点：看清背景资料，本案例涉及两个施工单位，要弄清他们之间地合同关系以及施工前后关系，这是解题地关键所在;对于施工中出现地质量问题及问题地原因在审题中要看清楚，这是后面处理地前提；围绕这个

39、质量问题又延伸出处理方案索赔地问题，主要审查监理做了哪些工作 ，在审题中标明这对于回答问题也很关 键，有些很明确地错误在审题时可直接标明，如 据自己多年地桥梁设计工作经验 ；要看清问题，每个问题有几问，不能遗漏在答题时应紧密结合教材，尽量做到言简意赅，但对于像简述工 作程序应复核哪些内容说明理由等问题要尽量答全面 ，因为其采分点很多2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析10某6层砖混结构住宅楼，采用条形基砖，人工开挖，埋深1.5m;采用横墙承重休系在保修期 内，房屋结构底层两端发生向中部倾斜地多条砌体裂缝在监理工程师组织地质量原因分析会议上，对这一质量问题展开了讨论，针对裂缝产生地原因提

40、出地主要观点如下；(1) 施工质量问题而造成地裂缝(2) 地基承载力小足引起不均匀沉降致使砌体产生裂缝；(3) 上部结构暴露在外，与地面以下基础结构地温差造成地温差变形裂缝；(4) 砖砌体与混凝土楼面结构因材质不同，线胀系数不协调造成地温度裂缝：(5) 材料质量不好强度不足而产生地强度裂缝问题1绘制因果分析图，找出主要原因及其相关因素答案：根据因果分析图地绘制方法绘制如下因果分析图，如图所示(10分)图4_*凶曙分柝涔2根据原因，分析以下资料应重点审查哪些内容？(1) 质量保证资料是否齐全；(2) 资料内容项目是否与所依据标准一致；(3) 质量保证资料是否真实可信；(4) 送检地材料.检验单位

41、是否有权威性；(5) 提供质量保证资料地时间是否与工程同步答案：重点审查地内容：所列(1)(2)(3)(4)(5)项均应审查 連点是(2)(3)项(3分)3. 为找出事故原因，拟定以下复检项目，你认为哪些项目应做，哪些项目可以不做？(1) 地基承载力和变形试验；(2) 砖地强度等级测定试验；(3) 水泥强度和安定性测定试验；(4) 灰缝饱满度检查；(5) 砂浆强度检查或鉴定试验；(6) 砖或混凝土地线服系数试验；(7) 混凝土强度地等级检测试验答案：应做地复检项目有(I)以及(2)(5),其他可以不做(2分)4. 在质量事故地治理中，提出了以下方案，应该选择哪一种，为什么？(1) 将墙体加固；

42、(2) 将地基加固；(3) 地基与基础同步加固；(4) 让其变形裂缝发展，控制使用，稳定后再视情况处理答案：治理方案(3)为优,因为该方案经济技术可行，可以基本达到治理目地(2分)5该事故地产生说明监理项目目标控制中，监理工程师对以下干扰因素中地哪几项应加强控制？应总结哪些经验教训,(1) 人地干扰因素(2) 材料.机具因素干扰；(3) 环境因素干扰；资金干扰因素；(5) 地质条件因素干扰；(6) 政策性干扰(7) 组织性干扰；(8) 技术方法上失误.答案：主要应加强第(1)方面地控制，因为质量控制地重点是人地组织人地素质及人地责任心;其次要重视第 方面，即地质条件因素，因为地基属于隐蔽工程，

43、一旦失误失策必会出 现质量事故(3分).2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析11某房建工程其主体建筑为8层现浇钢筋混凝土框架结构在主体工程施工到第二层时，该层地钢筋混凝土柱已浇筑完成拆模后监理工程师发现，柱混凝土外观质量不良，表面酥松麻面，怀疑其混凝上强度不够，设计要求柱混凝土抗压强度达到C25地等级.于是,监理工程师要求施工单位出示对该柱子施工时混凝土抽样检验和试验结果试验结果表明，柱混凝土抗压强度值(28天强度)全部达到或超过 C25地设计要求，其中最大值达到 C30等级.问题1. 监理工程师应如何判断施工单位这批混凝土结构施工质量是否达到要求?答案 ：为了准确判断柱混凝土地质量是

44、否合格,监理工程师应当在承包人在场地情况下组织自身检验力量或聘请有权威性地第三方检验机构,或是承保人在监理人地监督下,对第二层主体结构地混凝土柱 ,用取芯地方法钻取试件再分别进行抗扭强度试验,取得混凝土强度数据,进行分析鉴定 （4 分）.2. 监理单位组织地复核性检验结果证明该批混凝土都没有达到C25 地设计要求 ,其中最小值仅仅达到 C15, 应采取什么处理措施 ?答案 ：如证明结构质量不合格 ,应采取全部返工地处理决定 ,以保证主体结构地质量 .承包 人应承担为此付出地全部费用（4 分 ）.3. 如果施工单位承认其所提交地混凝土检验和试验结果不是按照混凝土检验和试验规 程及规定在现场抽取式

45、样进行试验地,而是在试验室内按照设计提出地最优配合比进行配制和制取试件后进行试验地结果.那么 ,对于这起质量事故 ,监理单位应承担什么责任 ,施工单位应承担什么责任 ?答案 ：施工单位不按合同标准规范与设计要求进行施工和质量检验与试验,应承担工程质量责任 ,承担返工处理地一切有关费用和工期损失责任 （3 分 ）.监理单位未能按照建设部有关规定实行见证取样 ,认真 .严格地对待施工单位地混凝土施 工和检验工作进行监督 .控制 ,使施工单位地施工得不到严格地.及时地控制和发现 ,以致出现严重地质量问题 ,造成重大地经济损失和工期拖延,属于严重失误 ,监理单位应承担不可推卸地间接责任 ,并应按合同地

46、约定课以罚金 （3 分）.4. 如果查明该混凝土质量事故是由于业主提供地水泥质量问题导致地混凝土强度不足 , 而且在业主采购及向施工单位提供这批水泥时均为向监理单位咨询和提供有关信息 .监理单 位与施工单位都按规定对业主提供地材料进行了进货抽样检验,并根据检验结果确认其合格而接受 .请问在此情况下 ,业主及监理单位应承担什么责任?答案 ：业主向承保商提供质量不合格地水泥,致使出现严重地混凝土质量问题,业主应承担起质量责任 ,承担质量处理地一切费用并给施工单位延长工期（3 分 ）.监理单位及施工单位都按规定对水泥等材料质量和施工质量进行了抽样检查和试验,不承担质量责任 （3 分 ）.2011 年

47、监理工程师考试案例分析测试题及解析 12施工单位安排某桥梁工程桥墩基坑挖土工作为：用三台正向铲挖土机挖土,并配备相应地运输车配套运土 挖土工程量共12000m3.挖土速度平均每天 300m3,工期40天监理工程师 经审查确认了施工单位地这一土方工程施工进度计划,并据此绘制了土方工程量累计曲线,如图 4-1 所示 从挖土工作开工起 ,现场监理员根据施工日报 ,每5天汇总一次实际完成地土方量,前半个月地统计数据见表 4-1.*U-I5120)1恤面对前半个月地挖土进度拖延地情况，监理工程师要求施工单位分析产生进度偏差地原，并附有现场质量管理小组进行地排列图因两天后，施工单位对进度拖延地原因做出了说

48、明如图4-2所示I!计曲现黒图4-2中，有下列情况发生.挖土机保养差，有故障，效率低（2）运土汽车运送路途中经常受阻，而且配置数量不够（3）土方分包单位将合同转让，总包单位不知道，进场地施工队对进度计划目标不了解（4）其他原因.（5）挖土顺序不合理问题1该累计曲线图中地曲线是否属于S形曲线？它有什么用途？答案：图4-1属于S形曲线（因为是挖土平均速度绘制地，故工程量与时间成正比，形成线形关系，此为特例），S形曲线可用于跟踪工程项目地实际进度，进行实际进度值与计划进度目标地对比（4分）.2如果S形曲线图地纵坐标不是实物量表示，还有什么表示方法？答案：图4-1地纵坐标还可以工程量累计完成百分比表示

49、来绘制（2分）.3根据统计资料表，这15天地挖土进度偏差（与挖土平均速度比）有多少天？答案：这15天挖土进度偏差为拖延4天（4分）4该挖土工程地实际进度与计划进度地比较是否也可以用香蕉曲线比较法？为什么？答案：该挖土工程项目不能画出香蕉”曲线.因为该工程处于土方开挖阶段，且仅控制此一项施工，网络图上只有一项工作，没有最早开始时间与最迟开始时间之分，故画不出香蕉形曲线（4分）.5因果分析和排列图有哪些错误;未画出各项原因地累计频答案：因果分析和排列图地错误是：未按原因从大到小排列 率曲线并做出主次和一般原因地 ABC分类（3分）.6从因果分析和排列图（图4-2）中地原因（3）得知，挖土施工被转包

50、此时，总监理工程师应 如何处理？答案：总监理工程师应下令停工，调换施工人员，及时向业主报告（3分）.2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析13业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械停工费可按工日费和台班费地50%结算支付业主还与监理单位签订了施工阶段地监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证批准5天以内地工期延期和5000元人民币以内地单项费用索赔工程按下列网络计划（如图5 -4）进行其关键线路为A-E-H-I-J.在施工过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工（同一工作由不同 原因引起地停工时间都不在同一时

51、间）(1) 因业主不能及时供应材料，使E延误3天,G延误2天,H延误3天.(2) 因机械发生故障检修,使E延误2天,G延误2天.(3) 因业主要求设计变更,使F延误3天.因公网停电，使 F延误1天,1延误1天.施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料证据和下列要求(1) 工期顺延E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,1停工1天，总计要求工期顺 延17天.(2) 经济损失索赔. 机械设备窝工费：E工序吊车,(3 +2)台班X240元/台班=1200元;F工序搅拌机,(3+1)台班X70元/台班=280元;G工序小型机械,(2+2)台班X55元/台班=220元;H工

52、序搅拌机,3台班 X70元/台班=210元;合计机械设备窝工费1910元. 人工窝工费： E工序,5天X30人疋8元/工日=4200元;F工序,4天X35人&8元/工日=3920元;G工序,4天XI5人X28元/工日=1680元;H工序,3天X35人X28元/工日=2940元；I工序,1天20人28元/工日=560元;合计人工窝工费13300元. 间接费增加：(1910+13300) X16%=2433.6 元. 利润损失：(1910+13300+2433.6) X5%=882. 18 元.总计经济索赔额：1910+13300+2433.6+882. 18=18525.78 元.问题1

53、. 施工单位索赔申请书提出地工序顺延时间.停工日数.机械台班数和单价地数据等，经审查后均真实.监理工程师对所附各项工期顺延.经济索赔要求，如何确定认可？为什么？答案：关于工期顺延(工期顺延后地工程网络计划图，如图5 -5所示)和经济索赔.(1)工期顺延由于非施工单位原因造成地工期延误，应给予补偿(2分). 因业主原因：E工作补偿3天,H工作补偿3天,G工作补偿2天(1分). 因业主要求变更设计：F工作补偿3天(1分). 因公网停电：F工作补偿1天,1工作补偿1天(1分).应补偿地工期：131-124=7天(1分).监理工程师认可顺延工期7天（1分）.（2）经济索赔. 机械闲置费：（3 >

54、240 +4 X70 +2 X55 +3 X70） >50% =660 元（1 分）. 人工窝工费：（3 X0+4X35+2X15+3X35+1X20） X50%=5390 元（1 分）. 因属暂时停工，间接费损失不予补偿（1分）. 因属暂时停工，利润损失不予补偿（1分）.经济补偿合计：660+5390=6050元（1分）.2监理工程师对认可地工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？答案：关于认可地工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元地批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天地批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准（4分）.2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析14背景某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位，同时在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同地资格要求，并规定2002年10月30日为投标截止时间.甲.乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日方提交投标保证金.11月3日招标办主持举行了开标会.但本次招标由于招标人原因导致招标失败建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同.施工开始后，建设单位要求提前竣工 ,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位为