建设工程勘察设计合同管理

1、建设工程勘察设计合同管理篇一：XX年建设工程勘察设计合同管理 建设工程勘察设计合同管理 一、单选题（本大题10小题每题分，共分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。A 组织对设计文件的审查、鉴定和验收B 办理设计文件的报批手续C 选定设计文件依据的设计规范D 为现场的设计人供应必要的工作条件【正确答案】：C【本题分数】：分第2题勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺当开展，下列打算工作中属于勘察人的工作是( )。A 现场地上障碍物的拆除工作B 勘察现场设备机具的布置和架设C 完成通水

2、、通电及道路平整作业D 供应水上作业用船【正确答案】：B【本题分数】：分第3题在设计合同中，计算“设计期限”的起先时间是( )。A 合同签订日B 设计人收到定金日C 起先设计日D 合同约定的时间【正确答案】：B【本题分数】：分第4题某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。A 3B 5C 7D 10【正确答案】：A【本题分数】：分第5题勘察合同示范文本依据托付勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于(C)的托付任务。A 岩土工程勘察、水文地质勘察B 民用建设工程勘察

3、、其他专业工程勘察C 为设计供应勘察工作、仅限于岩土工程勘察D 要求简洁的勘察、要求困难的勘察【正确答案】：C【本题分数】：分第6题某建设单位托付设计院担当办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种缘由，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，担当解除合同后果责任的方式应为( )。A 设计院没收建设单位支付的定金B 设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%篇二：XX年建设工程勘察设计合同管理(一) 建设工程勘察设计合同管理(一) 一、单选题（本大题8小题每题分，共分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在

4、答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题勘察合同示范文本依据托付勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于(C)的托付任务。A岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C为设计供应勘察工作、仅限于岩土工程勘察D要求简洁的勘察、要求困难的勘察【正确答案】：C【本题分数】：分第2题设计合同的发包人，依据工程实际状况须要修改设计文件时，应依据法定程序进行变更，即( )。A发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B由原设计合同承包人完成设计修改C发包人经审批机关批准后，自行修改D发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批【正确答案】：D【本题分

5、数】：分第3题设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )担当。A发包人B设计人C双方各自D设计审批部门【正确答案】：A【本题分数】：分第4题某建设单位托付设计院担当办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种缘由，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，担当解除合同后果责任的方式应为( )。A设计院没收建设单位支付的定金B设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C建设单位支付合同设计费的50%D设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%【正确答案】：C【本题分数】：分第5题某工程项目的设计合同

6、，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务，由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计支付( )。A合同约定设计费的60%B双倍定金作为赔偿C合同约定设计费的一半D合同约定的全部设计费【正确答案】：D【本题分数】：分第6题某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。A3篇三：建设工程勘察设计合同管理方法【发布部门】建设部(已撤销)【发布日期】【法规类别】经济合同【发

7、文字号】建设XX50号【实施日期】【唯一标记】44167【全文】建设部关于印发和建设工程勘察合同、建设工程设计合同文本的通知（建设XX50号） （相关资料: 部门规章2篇 地方法规1篇 实务指南 实务指南3篇） 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，各安排单列市建委、深圳市建设局、工商行政管理局，国务院有关部门、总后营房部：为了加强工程勘察设计询问市场管理，规范市场行为，依据中华人民共和国合同法，我们修订了，请贯彻执行。同时修订了建设工程勘察合同（示范文本）和建设工程设计合同（示范文本）（以下简称合同文本），现印发给你们，请组织施行。凡在我国境内的建设工程，对其进行勘察、设计的单

8、位，应当依据，接受建设行政主管部门和工商行政管理部门对建设工程项目勘察设计合同的管理和监督。在施行中，要加强对合同履行状况的监督和检查，做好合同纠纷的调解工作。施行中有何问题和建议，请刚好告建设部勘察设计司和国家工商行政管理局市场规范管理司。附件：建设工程勘察合同（示范文本）一 二（略）建设工程设计合同（示范文本）一 二（略）中华人民共和国建设部二000年三月一日附件：第一条 为了加强对工程勘察设计合同的管理，明确签订建设工程勘察合同、建设工程设计合同（以下简称勘察设计合同）双方的技术经济责任，爱护合同当事人的合法权益，以适应社会主义市场经济发展的须要，依据中华人民共和国合同法，制定本方法。其

9、次条 凡在中华人民共和国境内的建设工程（包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等），其勘察设计应当按本方法签订合同。第三条 签订勘察设计合同应当执行中华人民共和国合同法和工程勘察设计市场管理的有关规定。第四条 勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必需具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。（相关资料: 实务指南）第五条 签订勘察设计合同，应当采纳书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他

10、事项，当事人认为须要约定的，也应采纳书面形式。对可能发生的问题，要约定解决方法和处理原则。双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。（相关资料: 实务指南）第六条 双方应当依据国家和地方有关规定，确定勘察设计合同价款。（相关资料: 实务指南）第七条 乙方经甲方同意，可以将自己承包的部分工作分包给具有相应资质条件的第三人。第三人就其完成的工作成果和乙方向甲方担当连带责任。禁止乙方将其承包的工作全部转包给第三人或者肢解以后以分包的名义转包给第三人。禁止第三人将其承包的工作再分包。严禁出卖图章、图签等行为。（相关资料: 实务指南）第八条 建设行政主管部门和工商行政管理部门，应当加强对建

11、设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为：一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章；二、制定和举荐运用建设工程勘察设计合同文本；三、审查和鉴证建设工程勘察设计合同，监督合同履行，调解合同争议，依法查处违法行为；四、指导勘察设计单位的合同管理工作，培训勘察设计单位的合同管理人员，总结沟通阅历，表彰先进的合同管理单位。（相关资料: 实务指南）第九条 签订勘察设计合同的双方，应当将合同文本送所在地省级建设行政主管部门或其授权机构备案，也可以到工商行政管理部门办理合同鉴证。第十条 合同依法成立，即具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除。单方擅自终止合同的，应当依法担当违约责任。第十一条 在签订、履行合

12、同过程中，有违反法律、法规，扰乱建设市场秩序行为的，建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责，依法赐予行政惩罚。构成犯罪的，提请司法机关追究其刑事责任。第十二条 当事人对行政惩罚确定不服的，可以依法提起行政复议或行政诉讼，对复议确定不服的，可向人民法院起诉。逾期不申请复议或向人民法院起诉，又不执行惩罚确定的，由作出惩罚的部门申请人民法院强制执行。 第十三条 本方法说明权归建设部和国家工商行政管理局。 第十四条 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门和工商行政管理部门可依据本方法制定实施细则。第十五条 本方法自发布之日起施行。篇四：XX年建设工程勘察设计合同管理(二) 建设工程勘察设计合同

13、管理(二) 一、单选题（本大题9小题每题分，共分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题设计开工的标记是( )。A合同签字盖章B合同规定开工期限C签字后第三天D收到定金【正确答案】：D【本题分数】：分第2题依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B假如发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后运用C发包人缘由的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人须要托付其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意

14、【正确答案】：B【本题分数】：分第3题勘察合同约定采纳定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A成立但不生效B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立D生效但不成立【正确答案】：A【本题分数】：分第4题由不行抗力因素致使合同无法履行时，( )。A按国际通用标准处理B按国家示范文本进行处理C按无效合同处理方法处D双方应刚好协商处理【正确答案】：D【本题分数】：分第5题设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同

15、之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止【正确答案】：B【本题分数】：分第6题某工程的大型设备通过国际招标采纳国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。A承包总体工程设计的设计单位B发包人C监理工程师篇五：建设工程勘察设计合同管理XX年监理工程师合同管理精讲班课程第五章 建设工程勘察设计合同管理 【考情分析】该章内容较少，近几年考试分值也较低年份单项选择题多项选择题合计XX年2题2分1题2分3题4分XX年2题2分2题4分4题6分XX年3题3分2题4分5题7分XX年3题3分1题2分4题

16、5分XX年3题3分1题2分4题5分【考情分析】【学问体系】第一节 勘察设计合同概述其次节 勘察设计合同的订立第三节 勘察设计合同的履行管理第一节 勘察设计合同概述1.勘察设计合同的概念2.勘察合同示范文本3.设计合同示范文本1.勘察设计合同的概念勘察合同：一般由建设单位和勘察单位签订设计合同：一般由建设单位和设计单位签订2.勘察合同示范文本(两个版本)勘察合同示范文本一(适用于为设计供应勘察成果)岩土工程勘察水文地质勘察工程测量工程物探勘察合同示范文本二仅涉及岩土工程内容包括变更及工程费的调整、材料设备的供应;各项检查和验收方面的约定3.设计合同示范文本(两个版本)建设工程设计合同一适用于民用

17、建设工程设计建设工程设计合同二适用于托付专业工程设计合同的内容上还增加有设计论据、合同文件的组成和优先次序，项目的投资要求、设计阶段和设计内容，保密等其次节 勘察设计合同的订立1.勘察合同的订立2.设计合同的订立1.勘察合同的订立 发包人应供应的勘察依据文件资料 勘察托付任务的工作范围 发包人应为勘察供应的现场工作条件 发包人应供应的勘察依据文件资料发包人应供应的勘察依据文件和资料本工程批准文件以及用地、施工、勘察许可等批件供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标和标高资料勘察工作范围地下已有埋藏物的资料其它 勘察托付任

18、务的工作范围工程勘察任务内容技术要求预料的勘察工作量勘察成果资料提交的份数 发包人应为勘察供应的现场工作条件落实土地征用、青苗树木赔偿拆除地上地下障碍物处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题平整施工现场修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船【XX年真题】依据建设工程勘察合同示范文本的规定,发包人协作勘察人开展勘察工作的义务包括( )。A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物C.平整施工现场D.挖好排水沟渠E.接通水源电源href= :/Netwangxiao/jianli/XX/jichu/htgl/QNo=9501XX0101&jyid=main0501 答疑编号9501XX

19、0101：针对该题提问【正确答案】BCDE【答案解析】A是发包人应当做的，但不是协作勘察人的工作。参见教材P94。2.设计合同的订立 发包人应供应的文件和资料(依据加要求两大类) 托付任务的工作范围(五方面) 设计合同的其它内容 发包人应供应的文件和资料(依据加要求两大类)设计依据文件和资料批准的可研报告和项目建议书规划许可文件工程勘察资料设计要求工程的范围和规模限额设计的要求设计依据的标准其它 托付任务的工作范围(五方面)设计范围合理运用年限设计要求托付阶段设计深度要求设计人协作施工工作的要求【关注点】托付设计的三个阶段【重点难点】 设计深度要求【XX年真题】依据建设工程设计合同(示范文本)

20、,下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是( )。A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满意编制初步设计文件的须要C.施工图设计文件应满意设备材料选购的须要D.方案设计文件应满意编制工程预算的要求 href= :/Netwangxiao/jianli/XX/jichu/htgl/QNo=9501XX0102&jyid=main0501 答疑编号9501XX0102：针对该题提问【正确答案】C【答案解析】本题考查的是设计深度要求.设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满意编制初步设计文件和限制概算的须要;初步

21、设计文件应当满意编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的须要;施工图设计文件应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。详细内容要依据项目的特点在合同内约定。参见教材P95.【重点难点】设计人协作施工工作的要求设计人向发包人和施工承包人进行设计交底处理有关设计问题参与重要隐藏工程部位验收和竣工验收等事宜 设计合同的其它内容设计人交付设计资料的时间设计费用-不得违反国家最低收费标准的规定发包人应为设计人供应的现场服务违约责任合同争议的解决第三节 勘察设计合同的履行管理1.勘察合同履行管理2.设计合同履行管理1.勘察合同履行管理 勘察合同中发包人的

22、责任 勘察合同中勘察人的责任 勘察合同工期 勘察费用的计价方式 勘察费用的支付 勘察合同中发包人的违约责任 勘察合同中勘察人的违约责任 勘察合同中发包人的责任发包人负责查清地下埋藏物发包人应负责现场的平安保卫工作，并担当相关费用由发包人供应的材料必需担当费用并运到现场，并和勘察人一起验收发包人应按实际发生的工作量支付勘察费(有正式的变更手续)为勘察人供应必要的生产生活条件并担当费用，如不能供应，一次性付给勘察人临时设施费要求提前完工的按每提前的天数支付加班费资料保密 勘察人的责任供应质量合格的勘察成果，并对其负责依据实际状况，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续【重点

23、难点】勘察资料质量不合格的处理勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格如无力补充完善，需另托付其它单位，勘察人应担当全部勘察费用因勘察质量造成损失的，免收干脆受损失部分勘察费，还需按损失的肯定比例支付赔偿金 勘察合同工期有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准可延长合同工期的状况(非勘察人缘由)设计变更工作量变更不行抗力影响非勘察人缘由造成的停、窝工 勘察费用的计价方式(四种方式)按国家规定的现行收费标准预算包干中标价加签证实际完成工作量结算 勘察费用的支付合同签订后3天内，支付20%作定金外业工作结束后，再支付某一百分比也可按勘察进度分解支付提交勘察成果10天内，一次性付清全部

24、费用 发包人的违约责任(四种状况)由于发包人未供应必要的工作生活条件的而造成停、窝工或来回进出场地履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同的发包人未按合同规定拨付勘察费用发包人不履行合同【关注点】由于发包人未供应必要的工作生活条件的而造成停、窝工或来回进出场地的处理篇六：建设工程勘察设计合同管理方法(XX)建设工程勘察设计合同管理方法建设XX50号第一条为 了加强对工程勘察设计合同的管理，明确签订建设工程勘察合同、建设工程设计合同（以下简称勘察设计合同）双方的技术经济责任，爱护合同当事人的合法权益，以适应社会主义市场经济发展的须要，依据中华人民共和国合同法，制定本方法。其次条 凡在

25、中华人民共和国境内的建设工程（包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等），其勘察设计应当按本方法签订合同。第三条 签订勘察设计合同应当执行中华人民共和国合同法和工程勘察设计市场管理的有关规定。第四条 勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必需具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。第五条 签订勘察设计合同，应当采纳书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为须要约定的，也应采

26、纳书面形式。对可能发生的问题，要约定解决方法和处理原则。双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。第六条 双方应当依据国家和地方有关规定，确定勘察设计合同价款。第七条 乙方经甲方同意，可以将自己承包的部分工作分包给具有相应资质条件的第三人。第三人就其完成的工作成果和乙方向甲方担当连带责任。禁止乙方将其承包的工作全部转包给第三人或者肢解以后以分包的名义转包给第三人。禁止第三人将其承包的工作再分包。严禁出卖图章、图签等行为。第八条 建设行政主管部门和工商行政管理部门，应当加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为：一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章；二、制定和举荐运用建设工

27、程勘察设计合同文本；三、审查和鉴证建设工程勘察设计合同，监督合同履行，调解合同争议，依法查处违法行为；四、指导勘察设计单位的合同管理工作，培训勘察设计单位的合同管理人员，总结沟通阅历，表彰先进的合同管理单位。第九条 签订勘察设计合同的双方，应当将合同文本送所在地省级建设行政主管部门或其授权机构备案，也可以到工商行政管理部门办理合同鉴证。第十条 合同依法成立，即具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除。单方擅自终止合同的，应当依法担当违约责任。第十一条 在签订、履行合同过程中，有违反法律、法规，扰乱建设市场秩序行为的，建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责，依法赐予行政惩罚。构成犯罪的

28、，提请司法机关追究其刑事责任。第十二条 当事人对行政惩罚确定不服的，可以依法提起行政复议或行政诉讼，对复议确定不服的，可向人民法院起诉。逾期不申请复议或向人民法院起诉，又不执行惩罚确定的，由作出惩罚的部门申请人民法院强制执行。第十三条 本方法说明权归建设部和国家工商行政管理局。第十四条 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门和工商行政管理部门可依据本方法制定实施细则。第十五条 本方法自发布之日起施行。篇七：建设工程合同管理_第五章 第三节勘察设计合同的履行管理_XX年版1、某建设单位托付设计院担当办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30时，由于某种缘由，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合

29、同的通知。依据设计合同示范文本的规定，担当解除合同后果责任的方式应为( )。A:设计院没收建设单位支付的定金B:设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30C:建设单位支付合同设计费的50D:设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50答案:C解析:在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。2、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。A:组织对设计文件的审查、鉴定和验收B:办理设计文件的报批手

30、续C:选定设计文件依据的设计规范D:为现场的设计人供应必要的工作条件答案:C解析:设计人应依据批准的可行性探讨报告、勘察资料，在满意国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上，按合同规定的标准完成各阶段的设计任务，并对提交的设计文件质量负责。 3、设计合同约定采纳定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A:成立但不生效B:既不成立也不生效C:承诺生效但合同不成立D:生效答案:A解析:设计合同采纳定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时

31、，双方意思表示一样，合同成立，但生效条件还未成就，所以还未生效。4、设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。A:从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B:从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C:从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D:从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止答案:D解析:设计人收到定金为设计开工的标记。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，除了合同约定的交付设计文件(包括约定分次移交的设计文件)的时间外，还可能包括由于非设计人应担当责任和风险的缘由，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和。

32、 5、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满意()的须要。A:限制概算B:编制招标文件C:施工图设计D:非标准设备制作答案:A解析:设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度要求为，设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满意编制初步设计文件和限制概算的须要；初步设计文件应当满意编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的须要；施工图设计文件应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。详细内容要依据项目的特点在合同内约定。 6、在设计合同中，计算“设计期限”的起先时间是( )

33、。A:合同签订日B:设计人收到定金日C:起先设计日D:合同约定的时间答案:B解析:设计合同采纳定金担保，合同总价的20%为定金。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标记。假如发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。 7、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的状况下，()，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A:按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B:按设计合同要求，提交最终一部分图纸，发包人结清全部设计费C:工程施工完成竣工验收工作D:工程通过保修期检验答案:C解析:在合同正常履行的状况下，工程施工完成竣工验收工作，或托

34、付专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。 8、设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务托付给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计缘由出现质量事故，则事故的责任应由( )。A:设计人担当B:承接变更的设计人担当C:设计人和承接变更的设计人共同担当D:承接变更的设计人和监理工程师共同担当答案:B解析:在某些特别状况下，发包人须要托付其他设计单位完成设计变更工

35、作，如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更设计人由于资源实力所限，不能在要求的时间内完成等缘由。在此状况下。发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以托付其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件担当相应责任，设计人不再对修改的部分负责。 9、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。 A:发包人担当B:设计人担当C:双方各自担当D:设计审批部门担当答案:A解析:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应担当的风险。设计人提交合同约定的设计文

36、件和相关资料后，依据设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。 10、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A:设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B:假如发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后运用 C:发包人缘由的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议 D:发包人须要托付其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意答案:B解析:设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的变更。依据发生缘由的不同，一般可能涉及以下几个方面的缘由。1设计人的工作设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。2托付任务范围内的设计变更为了维护设计文件的肃穆性，经过批准的设计文件不应随意变更。发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。假如发包人依据工程的实际须要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后运用。3托付其他设计单位完成的变更在某些特别状况下，发包人须