三月上旬建设工程法规及相关知识一级建造师考试基础试卷（含答案和解析）.docx

1、三月上旬建设工程法规及相关知识一级建造师考试基础试卷（含 答案和解析）=J=J一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不 得分）。1、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为 该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保 合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。 那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。A、一般保证B、效力待定保证C、连带责任保证D、无效保证【参考答案】：C2、要式合同是指（）的合同。A、法律上已经确定了一定的名称和规则B、当事人双方互相承担义务C、根据法律规定

2、必须采用特定形式D、当事人双方意思表示一致即可成立【参考答案】：C【解析】：本题考查的是合同的法律特征和订立原则。要式合同, 是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。B、以自己的名义投标C、投标人相互串通投标报价D、以高于成本的报价竞标【参考答案】：C19、根据我国商标法，注册商标有效期限为10年，自（） 之日起计算。A、注册商标申请人寄出申请书B、核准注册C、公告发布D、商标局收到申请书【参考答案】：B20、2001年7月建设部经修改后发布的城市建设档案管理规定 中规定，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案 馆报送一套符合规定的建设工程档案。A、1B、3C、6D、12【参考答案

3、】：B21、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）。A、对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B、协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力C、当事人可以经调解程序解决合同争议D、对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁【参考答案】：C22、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保 证人。依照我国担保法的规定，下列主体可以作为保证人的是（）OA、某大学教授B、某企业财务科C、某公立小学D、某街道办事处【参考答案】：A23、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合 同约定的质量要求的，（）。A、应当要求设计单位修改设计B、应当报告建设单位要求设计单位改正C、

4、可以要求施工单位修改设计D、应当报告建设单位要求施工单位修改设计【参考答案】：B【解析】：本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法 律规定。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术 标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现 工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当 报告建设单位要求设计单位改正。24、根据立法法的规定，同一机关制定的新的一般规定与旧 的特别规定不一致时，由（）裁决。A、最高人民法院B、制定机关C、最高人民检察院D、国务院【参考答案】：B【解析】：本题考核的是法的适用。同一机关制定的新的一般规 定与旧的特别规定不一致时，由

5、制定机关裁决。25、注册建造师管理规定中规定，建造师注册有效期满需继 续执业的，延续注册的，有效期为（）年。A、1B、2C、3D、5【参考答案】：c【解析】：本题考核的是建造师的延续注册。注册建造师管理 规定规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30 日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。26、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应 该在（）。A、招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行B、投标有效期截至时间至少15日前进行C、招标文件要求提交投标文件截止时间前至少15日进行D、招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止进 行【参考

6、答案】：A【解析】：招标投标法规定，招标人对已发出的招标文件进 行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时 间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人27、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同， 合同对履行地点没有作出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。根据我国合同法 的规定，下列表述中，正确的是（）。A、双方应当在合同签订地履行合同B、乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物C、甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在受领货物D、乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付【参考答案】：C【解析】

7、：本题考核的是关于买卖合同中履行地点约定不明的规 定。买受人应当按照约定的地点支付价款。对支付地点没有约定或者 约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条 款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关 条款或者交易习惯确定的，买受人应当在出卖人的营业地支付，但约 定支付价款以交付标的物或者交付提取标的物单证为条件的，在交付 标的物或者交付提取标的物单证的所在地支付。28、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专 利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同 时予以登记和公告。A、国务院B、省级以上人民政府C、市级以上人民政府D、县级以

8、上人民政府【参考答案】:A【解析】：本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审 查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政主管部门作出授予发明专 利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。29、建筑节能分部工程施工完成后，（）对节能工程质量进行 检查，确认符合节能设计文件要求后，填写建筑节能分部工程质量 验收表。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位【参考答案】：B【解析】：建筑节能工程验收的程序：施工单位自检评定：建筑节能分部工程施工完成后，施工单位对 节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写建筑 节能分部工程质量验收表，并由项目经理和施工单位负责人签字。30

9、、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起 （）年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围， 作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A、1B、2C、3D、4【参考答案】：A【解析】：本题考核的是文物保护单位的保护范围。设区的市、 自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布 该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录 档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。31、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销 合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2013年8月31 日之前付清，丙企业在贷款合同的

10、保证人一栏中加盖了企业的印章。 甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2013年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述, 正确的是（）。A、丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月B、丙企业承担一般保证责任,B、丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月C、丙企业承担连带保证责任,C、丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月D、丙企业承担连带保证责任,D、丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月【参考答案】：C【解析】：连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的， 债权人有

11、权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证 责任。32、甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理 终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。 甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是（）。A、二审判决书未经甲方签收B、有新的证据足以推翻原判决C、二审判决适用法律有明显错误D、二审法官应当回避的没有回避【参考答案】：A33、下列关于地役权的表述，错误的是（）。A、从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权B、设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同C、土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用 权等权利的，不得再设立地役权D、

12、需役地及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基 地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役 权【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是地役权。土地上已设立土地承包经 营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，经用益物权人同意, 土地所有权人可以设立地役权。34、定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于 担保合同（）的实现。A、债权B、债务C、主体D、内容【参考答案】：A【解析】：根据担保法的规定，当事人可以约定一方向另一 方给付定金作为债权的担保。故A选项正确。35、代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被 称为（）。A、委托代理B、复代理

13、C、指定代理D、法定代理【参考答案】：B【解析】：本题考核的是复代理的概念。代理人为处理代理事务, 为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理。36、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得 解除劳动合同的是（）A、在试用期间被证明不符合录用条件的B、严重违反用人单位C、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D、被依法追究刑事责任的【参考答案】：C37、下列对债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院应予支持的是 （）OA、支付存款本金及利息请求权B、就寄存财物被丢失或损毁向责任人要求赔偿的请求权C、基于投资关系产生的缴付出资请求权D、兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请 求权【

14、参考答案】：B【解析】：本题考核的是不适用于诉讼时效的情形。当事人可以 对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效 抗辩的，法院不予支持：（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国 债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于 投资关系产生的缴付出资请求权；（4）其他依法不适用诉讼时效规定的 债权请求权。A、C、D项均属于法院不予支持的情形。38、下列情形不属于违约的是（）。A、甲因地震而不能按货物运输协议约定的时间到达B、甲、乙签订货物运输协议，后承运人甲因酒后驾驶车毁人亡， 货物全部损失C、甲、乙订立货运协议后，承运人甲履行期限届满前声称不能按 约履

15、行D、甲无相应的资质就签订了一项工程建设施工合同3、招标代理机构的下列行为中，不符合法律规定的是（）。A、按招标人的指令向排名第一的中标候选人发出中标通知书B、根据主管部门要求向某一投标人提供其他投标人相关资料C、在招标人委托范围内，独立组织招标活动D、向监管部门反映评标委员会成员的违法行为【参考答案】：B【解析】：B项，招标人和招标代理机构不得向他人透露已获取招 标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标 投标的其他情况。4、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴 定合格的，鉴定日期为竣工日期B、承包人已经提

16、交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人 提交验收报告之日为竣工日期C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设 工程之日为竣工日期【参考答案】：A【解析】：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日 期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的, 以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告， 发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；【参考答案】：D【解析】：违约责任又称违反合同的民事责任，是指合同当事人 因违反合同义

17、务所承担的责任。D项中的行为属于违法行为，违法行为 与违约行为的区别在于前者违反的是法律的强制性规定而后者违反的 是合同的约定。A项，因地震等不可抗力的原因造成的合同不能履行也 构成违约，只是不可抗力是违约的免责事由。39、地方各级人民检察院对同级人民法院已经发生法律效力的判 决、裁定，发现有符合当事人可以申请再审情形之一的，应当（）。A、向同级人民法院提出抗诉B、向上级人民法院提出抗诉C、提请上级人民检察院直接纠正D、提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉【参考答案】：D【解析】：抗诉是指人民检察院对人民法院发生法律效力的判决、 裁定，发现有提起抗诉的法定情形，提请人民法院对案件重新审理。

18、 地方各级人民检察院对同级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定, 发现有符合当事人可以申请再审情形之一的，应当提请上级人民检察 院向同级人民法院提出抗诉。40、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的， 应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。A、资质等级较高的B、联合体牵头C、承担主要任务的D、资质等级较低的【参考答案】：D【解析】：根据建筑法第27条第2款的规定，两个以上不同 资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的 业务许可范围承揽工程。故应选D项。41、某开发公司与某建筑公司在签订施工合同时，对工程钢材的 市场价格风险约定为“施工期间如发生政府发布的市场参

19、考价上升15% 以上或下降5%以下的情况，其超过部分由双方协商调整。”这一合同 约定明显损害了建筑公司的权益。因为该约定违反了合同法原则中的()OA、平等原则B、公平原则C、诚实信用原则D、自愿原则【参考答案】：B【解析】：公平原则是民法的一项基本原则，它要求合同双方当 事人之间的权利义务要公平合理，要大体上平衡，强调一方给付与对 方给付之间的等值性，合同上的负担和风险的合理分配。题中，对市 场价格风险的约定明显对施工单位不公平，违反了合同法中的公 平原则。42、代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由()承担法律责任。A、代理人B、被代理人C、被代理人和代理人连带D、第三人【参考

20、答案】：C【解析】：民法通则第六十七条规定，代理人知道被委托代 理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理 行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。43、甲供货单位与乙采购单位于2013年3月1日订立水泥供应合 同，约定水泥价格为每吨370元，2014年5月1日交货，逾期交货1 个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2014年6月1日。2014年 5月1日水泥市场价格为每吨380元，2014年6月1日水泥市场价格 为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨（）元。A、360B、370C、380D、390【参考答案】：A【解析】：合同中已按照市场行情约定价格且合同价格与

21、市场价 格偏差不大，不存在显失公平的情况，因此市场行情的波动不应影响 合同价，合同仍执行原价格，即每吨370元。但由于甲供货单位逾期 交货1个月，应按合同规定承担违约责任，即每吨支付10元的违约金。 所以乙最终应付总款为：370-10 = 360 （元/吨）。44、事故发生单位主要负责人受到到撤职处分的，自受处分之日 起（）年之内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A、1B、2C、3D、5【参考答案】：D【解析】：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依 法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人 员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事 故发生单

22、位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完 毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要员责人。45、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位 出具质量保修书的时间为（）。A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时【参考答案】：B【解析】：根据建设工程质量管理条例第39条的规定，建设 工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当 向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修 范围、保修期限和保修责任等。故应选B项。46、根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列关于对实 施工程建设强制性

23、标准进行监督的表述，错误的是（）。A、建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标 准的情况实施监督B、施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制 性标准的情况实施监督C、工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执 行强制性标准的情况实施监督D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制 性标准的情况实施监督【参考答案】：D【解析】：D项，实施工程建设强制性标准监督规定第六条第 二款规定，施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段 执行强制性标准的情况实施监督。47、根据建设工程质量管理条例的规定，对涉及（）的装 修工程，建设单位应委托原设

24、计单位或具有相应资质等级的设计单位 提出设计方案。A、增加工程造价总额B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程内部装修D、改变建筑工程局部使用功能【参考答案】：B【解析】：建设工程质量管理条例第十五条规定，涉及建筑 主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计 单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案 的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建 筑主体和承重结构。48、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A、分包单位没有资质要求B、分包单位不得再次分包C、分包单位有总包单位自有确定D、分包的工作内容没有限制【参考答案】：B【解析】：接受分包

25、的人应当具备相应的资格条件，并不得再次 分包。49、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法， 正确的是（）。A、无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法 律保护B、实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张 权利C、实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分 包人无关D、建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人 承担责任【参考答案】：D【解析】：当作为无资质的“实际施工人''的利益受到侵害时, 其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主 张权利。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉时，人民法院

26、 应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可 以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价 款的范围内对实际施工人承担责任。50、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患， 情况严重的，应当要求施工单位（）。A、暂时停止施工，并及时报告建设单位B、整改，并及时报告建设单位C、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D、整改，并及时报告有关主管部门【参考答案】：A【解析】：根据建设工程安全生产管理条例第14条第2款的 规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的， 应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施 工，并及时报告建

27、设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工 程监理单位应当及时向有关主管部门报告。故应选A项。51、关于刑事责任的说法，错误的是（）。A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种C、主刑和附加刑既可以合并适用，也可以独立适用D、死刑缓期二年执行是死刑的一种【参考答案】：B【解析】：根据刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包 括：管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。附加刑包 括：罚金；剥夺政治权利；没收财产；驱逐出境。可以合并 适用主刑和附加刑，也可以单独适用主刑。死刑包括死刑立即执行和 死刑缓期执行两种。B项，罚款属于行政处罚的一种。52、【题干】根据水利工程建设项目勘察（测）设计招

28、标投标 管理办法（水总2004511号），招标人采用未中标人投标文件中的 技术方案，若招标文件规定给招标人应在与中标人签订合同后（） 个工作日内予以补偿。A、14B、10C、7D、5【参考答案】：C【解析】：第六十八条招标人应当在将中标结果通知所有未中标 人后7个工作日内，逐一返还未中标人的投标文件。招标人或者中标人米用其他未中标人投标文件中技术方案的，应 当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。53、关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A、不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标 准，降低建设工程质量B、应当依法报审施工图设计文件C、不得将建设工程肢解发包D、

29、在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工 程质量监督手续【参考答案】：D【解析】：建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前，应当 依法到建设行政主管部门或铁路、交通、水利等有关管理部门，或其 委托的工程质量监督机构办理工程质量监督手续，接受政府主管部门 的工程质量监督，所以选项D错误。54、根据担保法，除担保合同另有约定之外，主合同无效的, 担保合同（）。A、效力待定B、可变更C、无效D、可撤销【参考答案】：C【解析】：本题考查的是担保与担保合同的规定。担保合同是主 合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。55、大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人与张某口头商定, 不管出现任何

30、事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，砖块坠落砸 伤了张某，花去医疗费7000元。下列说法正确的是（）。A、公司最多赔偿5000元B、张某应要求王某赔偿C、公司应赔偿医疗费7000元D、公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿【参考答案】：c【解析】：根据合同法第五十三条规定，项目负责人与张某 口头商定的条款属于对造成对方人身伤害的责任的免责条款，属于无 效条款，公司应当赔偿医疗费7000元。56、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承 包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承 包一级。下面关于该承包行为的说法中，正确的是（）。A、该行为属于

31、肢解工程发包的违法行为B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工 程之日为竣工日期。第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程 质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。5、甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设 计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计， 则该工程设计图纸许可使用权归()享有。A、甲建设单位B、乙设计单位C、注册建筑师王某D、甲、乙两单位共同【参考答案】：B【解析】：本题中的工

32、程设计图纸属于第二类职务作品，即主要 利用法人或者其他组织的物质技术条件制作，并由法人或者其他组织 承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品, 或法律、行政法规规定或合同约定著作权由法人或者其他组织享有的 职务作品。对此类职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由 法人或者其他组织享有。拓展(1)第一类职务作品根据著作权法第16条第1款的规定，是指公民为完成法人 或者其他组织工作任务，而又未主要利用法人或者其他组织的物质技 术条件所创作的职务作品。该类职务作品的著【参考答案】：B57、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工起重机械 安装单位发生重大安全事故或者造成其他严

33、重后果，应承担的法律责 任是（）。A、行政责任B、宪政责任C、刑事责任D、国家赔偿责任【参考答案】：A【解析】：根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工起 重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有 下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款； 情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造 成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未编制拆装方案，制定安全施工措 施的；（2）未由专业技术人员现场监督的；（3）未出具自检合格证明或 者出具虚假证明的；（4）未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手 续的。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

34、安装、 拆卸单位有前款规定的第（158、某施工企业于2012年5月7日向钢材厂发函：“我司欲以 3200元/吨的价格购买55 t尹20螺纹钢，若有意出售请于2012年5 月15日前回复”。钢材厂于2012年5月9日收到该信函，但由于公 司放假，公司销售部经理于2012年5月10日才知悉信件内容。根据合同法的规定，施工企业发出的函件（）。A、属于要约，于2012年5月7日生效B、属于要约，于2012年5月9日生效C、属于要约，于2012年5月10日生效D、属于要约邀请，于2012年5月9日生效【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是要约。合同法规定，要约到达 受要约人时生效。如投标人向招标人发

35、出的投标文件，自到达招标人 时起生效。59、某合同执行政府定价，签订合同时价格2000元/t,约定 2013年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元/t,但供货方 2013年3月21日才交货。2013年3月15日时政府定价改为2500元 /to则买方应支付的货款为（）元/t。A、1960B、2000C、2460D、2500【参考答案】:A【解析】：本题考核的是买受人的价款支付。买受人应当按照约 定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补 充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。执 行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调 整时，按照交付

36、时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。因此，买方应 支付的货款为2000元/ t-2元/ tX20=1960元/ t。60、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计 方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡 建设规划部门批准。A、文物保护单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位【参考答案】：A【解析】：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不 得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单 位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。61、工程监理单位应当审查施工组织设计中的

37、安全技术措施或者 专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A、推荐性B、国家C、强制性D、行业【解析】：工程监理单位应当按照法律、法规及强制性标准实施监理。62、某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则 承包人正确做法是（）。A、严格按照设计图纸施工B、自行修改后施工C、经监理批准后自行修改D、向设计单位提出修改建议【参考答案】：D【解析】：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工, 不得擅自修改设计。在施工过程中发现设计文件和图纸存在差错的， 施工单位有权向设计单位提出意见和建议，以免造成不必要的损失和 质量问题。故D选项正确。63、某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸

38、保温层厚度不 符合工程质量标准，则其正确做法是（）。A、直接修改设计B、要求设计单位修改C、报告建设单位提出修改建议D、报告工程建设行政主管部门要求修改【解析】：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准 或合同约定质量要求时，应当通过建设单位向设计单位提出建议，没 有修改权。故C为正确选项。64、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是 ()。A、行政行为超越职权B、行政处罚显失公正C、行政行为违反法定程序D、被告不履行或迟延履行法定职责【参考答案】：B65、某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可 能对周围环境产生一定影响。按照环境噪声污染防治法规定，施 工过程中

39、向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的()OA、环境噪声排放标准B、社会生活环境噪声排放标准C、工业企业场界噪声排放国家标准D、建筑施工场界环境噪声排放标准【参考答案】：D【解析】：工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中都会产 生干扰周围生活环境的噪声，建筑施工噪声是其中一类噪声，它是指 在建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。按照环境噪声污染防治法第28条规定：在城市市区范围内向周围生 活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境 噪声排放标准。故D为正确选项。66、临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请 本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性

40、法规。A、3个月B、1年C、9个月D、6个月【参考答案】：B【解析】：本题考核的是行政许可的设定权限。临时性的行政许 可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务 委员会制定地方性法规。67、某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2011年9 月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2011年12月1日 致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2012年3月1日前付清 工程尾款。由于建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位 工程款纠纷的诉讼时效截止时间为（）。A、2012年9月1日B、2013年9月1日C、2013年12月1日D、2014年3月1日【参考答案】：

41、D【解析】：本题涉及的考点是诉讼时效中断。民法通则规定, 诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。 从中断时起，诉讼时效期间重新计算。68、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2011年4月1日。 由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2011年8月1日致函建设单 位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届 满的时间为（）。A、2012年4月1日B、2012年8月1日C、2013年4月1日D、2013年8月1日【参考答案】：D【解析】：本题考核的是诉讼时效中断。民法通则规定，诉 讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。 从中断时起，诉

42、讼时效期间重新计算。普通诉讼时效期间通常为2年。69、下列合同中，属于单务合同的是（）。A、买卖合同B、承揽合同C、融资租赁合同D、无偿保管合同【参考答案】：D70、发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业, 由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务， 此种总承包是（）。A、项目总承包B、施工总承包C、建设总承包D、工程总承包【参考答案】：B【解析】：施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施 工总承包资质的建筑业企业，由施工总承包企业按照合同的约定向建 设单位负责，承包完成施工任务。故B为正确选项。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有 两个

43、或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选， 所选的每个选项得0.5分）。71、下列应由供应商承担的物毁损，灭失风险的情形有（）。A、施工企业购买一批安全帽，供应商未交付B、合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的 物发运，尚未达到约定的地点C、合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未 前往提货D、标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E、供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受【参考答案】：AD【解析】：本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。A项：根据合同法的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的 物交付之前由出卖人承担，交付之

44、后由买受人承担，但法律另有规定 或者当事人另有约定的除外。因此，A项正确，由供应商承担货物毁损 灭失的风险。D项：根据合同法规定，因标的物质量不符合质量要求，致使 不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买 受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出 卖人承担。因此D项正确，风险由供应商承担。B项：根据72、对于建设工程中的各项争议，下列叙述正确的是（）。A、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设 工程之日为竣工日期B、对于欠付工程价款的利息，建设工程尚未交付的，从提交竣工 结算文件之日起计算C、当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按

45、照无利息 处理D、承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可以 解除合同E、承包人借用其他建筑企业的资质证明承包工程，将无法得到应 得的工程款【参考答案】：ABD【解析】：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照 约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率 计息。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工 人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行 为无效。但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付 工程价款的，应予支持。73、一级建造师可以担任()建筑企业资质的建设工程项目施工 的项目经理。A、特级B、二级以下C、一级

46、D、一级以下E、二级【参考答案】：AC【解析】：一级建造师可以担任特级、一级建筑业企业资质的建 设工程项目施工的项目经理；二级建造师可以担任二级及以下建筑业 企业资质的建设工程项目施工的项目经理。74、代理具有的法律特征包括()。A、代理行为的法律后果归属于被代理人6、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实 施民事行为，给他人造成损害的，由（）。A、第三人与行为人承担连带责任B、行为人自行承担C、第三人自行承担D、被代理人与第三人承担连带责任【参考答案】：A【解析】：第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理 权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行 为

47、人负连带责任。7、以下不属于争议评审的优势的是（）。A、专业性B、快速反应C、自主性D、创造良好气氛【参考答案】：C【解析】：争议评审与其他争议解决机制相比的优势是：专业性、 快速反应、现场解决问题、创造良好气氛、争议双方不需要律师的介 入，以及双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径。8、不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有 关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（B、代理行为的法律后果归属于代理人C、代理行为必须是具有法律意义的行为D、代理人应该以被代理人的名义实施代理行为E、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为【参考答案】：ACDE【解析】：本题考核的是

48、代理的法律特征。代理具有如下的法律 特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人应 该以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理行为必须是具有法律意义 的行为；（4）代理行为的法律后果归属于被代理人。75、循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的（）活动 的总称。A、合理化B、减量化C、综合化D、再利用E、资源化【参考答案】：BDE【解析】：循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减 量化、再利用、资源化活动的总称。其中，减量化，是指在生产、流 通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生；再利用，是指将废物直 接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将

49、废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用；资源化，是指将 废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。76、绿色施工导则对节能措施，机械设备与机具，生产、生 活及办公临时设施，施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包 括（）。A、制订合理施工能耗指标B、施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指 标C、根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再 生能源D、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E、优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是节能措施。绿色施工导则对节能措 施，机械设备与机具，生产、生活及

50、办公临时设施，施工用电及照明 分别作出规定。其中节能措施包括：（1）制订合理施工能耗指标，提高 施工能源利用率。（2）优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的 施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。（3）施工现场分 别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、 核算、对比分析，并有预防与纠正措施。（4）在施工组织设计中，合理 安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充 分利用共有的机具资源。（577、我国法的形式主要包括（）。A、地方性法规B、行政法规C、法律D、部门规章E、最高人民法院的司法解释文件【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点

51、是我国法的形式。我国法的形式是制 定法形式，具体可分为以下七类：宪法；法律；行政法规；地方性法 规、自治条例和单行条例；部门规章；地方政府规章；国际条约。78、符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）。A、发包人长期拖欠工程价款B、发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C、发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D、发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工E、发包人未能按时提供图纸导致工期延误【参考答案】：ACD【解析】：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人 无法施工，且在催告的合理期限内仍未

52、履行相应义务，承包人请求解 除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2） 提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不 履行合同约定的协助义务的。故C、D为正确选项。79、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A、旁站B、巡查C、巡视D、重点抽查E、平行检验【参考答案】：ACE80、工程监理单位的安全责任有()。A、采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B、审查专项施工方案C、对施工安全事故隐患进行处理D、及时报告安全生产事故E、组织抢救生产安全事故【参考答案】：BC【解析】：工程监理单位的安全责任主要包括：对安全技术措施 或专项施工

53、方案进行审查；依法对施工安全事故隐患进行处理；施工 单位拒不整改或者不停止施工，及时向有关主管部门报告；依照法律 法规和工程建设强制性标准实施监理。故B、C为正确选项。而A选项为施工企业的安全责任，E选项为事 故发生单位的安全义务。81、下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（）。A、投标报价高于招标文件设定的最高限价B、投标报价低于成本C、投标文件没有响应招标文件的实质性要求D、投标人有串通投标行为E、投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改【参考答案】：ABCD【解析】：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；投标联合体没有提 交共同投标

54、协议；投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件; 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文 件要求提交备选投标的除外；投标报价低于成本或者高于招标文件 设定的最高投标限价；投标文件没有对招标文件的实质性要求和条 件作出响应；投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。82、施工单位应当建立健全（），制定安全生产规章制度和操作 规程。A、安全生产责任制B、安全责任追究制C、群防群治制度D、安全生产检查制度E、安全生产教育培训制度【参考答案】：AE【解析】：建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当 建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产 规章制度和操作规

55、程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对 所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。83、当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规 定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（）。A、合同自成立时生效B、合同自办理物权登记时生效C、未办理物权登记合同无效D、未办理物权登记不影响合同效力E、合同生效当然发生物权效力【参考答案】：AD【解析】：合同依法订立的效果是合同生效，而办理物权登记的 效果是产权的转移。合同生效是办理物权登记的前提，而办理物权登 记是对生效合同的履行。不动产物权的设定以登记公示为原则，而非 以有关的合同生效为设立原则。故应选AD项。84、某施

56、工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造 厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究 违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（）A、买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任B、买方可要求推土机生产厂承担违约责任C、买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任D、如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理E、如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担 一半【参考答案】：ABCE85、下列可以进行抵押的财产包括（）。A、抵押人所有的房屋B、抵押人所有的机器C、土地所有权D、集体所有土地使用权E、抵押人依法有权处理的土地使用权【参考答案】：ABE【解析】：物权法第180条规定，债务人或者第三人有权处 分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地 使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经 营权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、 船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的 其他财产。第184条规定耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有 的土地使用权不得抵押，但法律规定可以抵押的除外。故A、B、E为正确选项。86、建设工程债的产生根据有（）。A、合