2022年浙江（土建）二级造价师考试题库汇总（含基础和实务）

1、2022年浙江（土建）二级造价师考试题库汇总（含基础和实务）一、单选题1.从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为()。A、文件式信息和非文件式信息B、系统化信息和非系统化信息C、宏观信息和微观信息D、固定信息和流动信息答案：B解析：按管理组织的角度来分，可以分为系统化工程造价信息和非系统化工程造价信息。选项A是按形式划分，选项C是按反映经济层面划分，选项D是按稳定程度划分。2.关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。A、非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B、国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C、承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨

2、询机构不得出具审核报告D、工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准答案：B解析：国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核，并在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包人提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见；逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可。3.关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。A、材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B、材料消耗量是指形成工程实体的净用量C、材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D、材料费等

3、于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费答案：A解析：材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。材料消耗量包括材料净用量和不可避免的损耗量。检验试验费不属于材料费。4.关于工业建设项目的建筑设计，下列不同于面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比按从小到大顺序排列正确的是()。A、正方形矩形T形L形B、矩形正方形T形L形C、T形L形正方形矩形D、L形T形矩形正方形答案：A解析：建筑周长系数是建筑物周长与建筑面积比，即单位建筑面积所占外墙长度。通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济。圆形、正方形、矩形、T形、L形建筑的依次增大。5.房屋拆除应当由具备保证安全条件的

4、建筑施工单位承担，由（）对安全负责。A、建筑施工单位负责人B、项目经理C、专业监理工程师D、项目技术负责人答案：A解析：房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。6.(2015年)关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是()。A、建设单位向总承包单位支付B、分包单位向总承包单位支付C、专业承包单位向总承包单位支付D、专业承包单位向建设单位支付答案：A解析：该题主要考察的是：总承包服务费的内容，“招标人应预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。”7.(2016年)下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是()。A、设备、工器具

5、价格指数B、建筑安装工程造价指数C、单项工程造价指数D、建设项目造价指数答案：A解析：工器具价格指数。设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此，设备、工器具价格指数属于总指数。由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。8.编制某施工机械台班使用定额，测定该机械小时的生产率为6机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）。A、64B、60

6、C、48D、38.4答案：D解析：本题考查的是施工机械台班使用定额的编制。施工机械台班产量定额=机械生产率工作班延续时间机械利用系数=6880%=38.49.根据注册造价工程师管理办法的规定，下列工作中属于造价工程师执业范围的是（）。A、工程经济纠纷的调解与仲裁B、投标报价的编制和审核C、工程投资估算的审核与批准D、工程概算的审核与批准答案：B解析：工程造价咨询业务范围如下所述：1)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；2)建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；3)建设项目合同价款的确定,合同价款的签订与调整

7、,工程款支付，工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等；4)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；5)提供工程造价信息服务等。10.国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是（）。A、期中支付证书B、最终支付证书C、履约证书D、工程接收证书答案：B解析：在收到最终报表及书面结清单后28天内，工程师应向业主发出一份最终支付证书。11.某工程投标总价为5000万元，则投标保证金最高不得超过()。A、20万元B、50万元C、80万元D、100万元答案：C解析：本题考查的是招标投标法实施条例。投标保证金一般不得超过投标总价的2%，且最高不超过80万元。12.按照国家有

8、关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（）A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：本题考查的是设计概算的编制。设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。13.关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是（）。A、缺陷责任期就是保修期B、屋面防水工程的保修期为5年C、结构工程的保修期为10年D、给排水管道的保修期为5年答案：B解析：本题考查的是缺陷责任期的概念和期限。基础、主体合理使用年限；与“水”有关的5年；供热、供冷系统，为2个周期；管线、管道、安装、装修，2年。14.由于承包人原

9、因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。A、计划进度日期的价格指数B、实际进度日期的价格指数C、A和B中较低者D、A和B中较高者答案：C解析：本题考查的是价格调整。因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。15.(2016年)若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为()工日/m3。A、

10、0.581B、0.608C、0.629D、0.659答案：D解析：工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/（1-辅助时间）=0.5/(1-4%)=0.521，规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间，定额时间=工序作业时间/(1-规范时间%）=0.521/（1-6%-3%-12%）=0.65916.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（）A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控

11、制建设项目投资的依据。17.建设工程施工许可证应当由（）申请领取。A、施工单位B、设计单位C、监理单位D、建设单位答案：D解析：建设工程施工许可证应当由建设单位申请领取。18.已知每平方米砖墙的勾缝时间为8min，则每立方米一砖半厚墙所需的勾缝时间为()min。A、12.00B、21.92C、22.22D、33.33答案：B解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。标准砖规格为240mmX115mmX53mm，灰缝宽10mm.故一砖半墙的厚度=0.24+0.115+0.01=0.365(mm)，一砖半厚的砖墙，其每立方米砌体墙面面积的换算系数为1/0.365=2.74(m2)，则每立方米

12、砌体所需的勾缝时间是：2.74X8=21.92(min).19.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。A、仪器仪表使用费B、施工机械财产保险费C、大型机械进出场费D、大型机械安拆费答案：A解析：本题考查的是建筑安装工程费。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。20.关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是（）。A、施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量B、施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系C、施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低D、施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方

13、式和材料计算的答案：D解析：施工预算的脚手架根据施工方案确定的搭设方式和材料计算，施工图预算则综合了脚手架搭设方式，按不同结构和高度，以建筑面积为基数计算。21.根据合同法，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同答案：C解析：本题考查的是合同的效力。合同可以变更或者撤销的情形：1）因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的；3）乘人之危订立的合同；4）以胁迫欺诈手段订立的合同。选项ABD为无效合同。22.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确

14、的是（）。A、承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B、承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C、承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D、承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止答案：D解析：本题考查的是施工合同示范文本。承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。23.按照形式资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A、建设单位管理费B、商誉C、生产设备及开办费D、引进技术费答案：B解析：在形成资产法时对于土地使用权有比较特殊的处理：按照有关规定，在尚未开发或建造子用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发

15、成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算项协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等24.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D、垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同答案：B解析：本题考查垫资施工合同价款

16、纠纷处理。(1)当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准髙于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。(2)当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。(3)当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。25.在下列情形中，不构成缔约过失责任的是指（）。A、假借订立合同，恶意进行磋商B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C、有其他违背诚实信用原则的行为D、当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容答案：D解析：当事人在订立合同过程中有下列情况之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任:假借订立合同，恶意进

17、行磋商;故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;有其他违背诚实信用原则的行为。关于选项D,是当事人在履行合同中的违约情形，不属于缔约过失责任26.施工机械台班单价中的养路费及车船使用税中的保险费是指()。A、强制保险费B、非强制保险费C、强制和非强制保险费D、司机危险作业意外伤害保险费答案：A解析：年养路费、年车船使用税、年检费用应执行编制期有关部门的规定。年保险费执行编制期有关部门强制性保险的规定，非强制性保险不应计算在内。27.根据我国合同法，要约生效的时间为（）。A、合同签订之日B、要约送达到受约人之日C、双方约定的时间D、合同管理部门确定的时间答案：B解析：本题考查要约生效的

18、时间。我国合同法规定，要约到达受要约人时生效。28.(2010年)工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：分析各清单项目的工程内容，确定计算基础，计算人工、材料、机械费用，计算工程内容的工程量与清单单位含量，计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A、B、C、D、答案：B解析：分部分项工程单价确定的步骤为：确定计算基础；分析每一清单项目的工程内容；计算工程内容的工程数量与清单单位的含量；分部分项工程人工、材料、机械费用的计算；计算综合单价。29.关于最终结清，下列说法中正确的是()。A、最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B、最终结清支付证书一经签发

19、，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C、质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方法处理D、最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付等国家相关规定和专用条款约定办理答案：D解析：最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。30.根据国务院关于投资体制改革的决定，企业投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时，仅需向政府提交()进行核准。A、项目申请报告B、项目建议书C、可行性研究报告D、开工报告答案：A解析：对

20、于企业不使用政府资金投资建设的项目，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。(1)核准制。企业投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。(2)备案制。对于政府核准的投资项目目录以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。31.下列关于项目管理承包(PMC)说法正确的是（）。A、A.项目管理承包商代表业主进行项目管理，同时还承担部分工程的设计、采购、施工(EP工作。这对项目管理承包商而言，风险低，相应的利润、回报较高B、项目管理承包商

21、作为业主顾问，对项目进行监督和检查，并及时向业主报告工程进展情况。这对项目管理承包商而言，风险最低，接近于零，但回报也低C、项目管理承包商作为业主项目管理的延伸，只是管理EPC承包商而不承担任何EPC工作。这对项目管理承包商而言，风险较高，回报较低D、以上说法均不正确答案：B解析：按照工作范围不同，项目管理承包(PMC)可分为三种类型：(1)项目管理承包商代表业主进行项目管理，同时还承担部分工程的设计、采购、施工(EPC)工作。这对项目管理承包商而言，风险高，相应的利润、回报也较高。(2)项目管理承包商作为业主项目管理的延伸，只是管理EPC承包商而不承担任何EPC工作。这对项目管理承包商而言，

22、风险和回报均较低。(3)项目管理承包商作为业主顾问，对项目进行监督和检查，并及时向业主报告工程进展情况。这对项目管理承包商而言，风险最低，接近于零，但回报也低。32.信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括（）。A、工程项目分类标准代码B、信息采集及传输标准格式C、建设工程人、材、机的分类及标准代码D、信息共享的管理机制和模式答案：D解析：加强全国建设工程造价信息系统的信息标准化工作，包括组织编制建设工程人工、材料、机械、设备的分类及标准代码，工程项目分类标准代码,各类信息采集及传输标准格式等工作，将为全国工程造价信息化的发展提供基础。33.(2014年)

23、根据建设工程质量管理条例，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是（）。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位答案：A解析：该题主要考察的是：建设单位的质量责任和义务，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。34.工程量清单计价模式下，企业定额是编制()的依据。A、招标控制价B、招标文件C、投标报价D、清单工程量答案：C解析：本题考查的是企业定额的作用。原文是：在工程量清单计价方式下，企业定额作为施工企业进行建设工程投标报价的计价依据，正发挥着越来越大的作用。35.(2010年)关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A、招标文件

24、的澄清应在投标截止时间14天前发出B、招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C、投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D、投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间答案：A解析：招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。36.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是（）个采暖期、供冷期。A、1B、2C、3D、4答案：B37.由两个以上的承包单位联合承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。A、

25、承担连带责任B、承担同等责任C、按联合承包协议分别承担责任D、按承担工程量的比例承担责任答案：A38.正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为090kg，已知该材料的损耗率为720%，则其总消耗量为（）kg。A、1350B、1340C、1250D、1160答案：B解析：材料总消耗量=材料消耗净用量+材料损耗量；材料损耗率=（材料损耗量/材料净用量）x100%(即:材料损耗量=材料净用量损耗率)；材料净用量=0.9/7.2%；总消耗量=0.9/7.2%+0.9=13.4。39.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证

26、书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。仲裁是指根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。40.在工程量清单中，最能体现分部(分项)工程项目自身价值的本质是（）。A、项目特征B、项目编码C、项目名称D、项目计量单位答案：A解析：项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。41.某市政工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元A、80B、100C、150D、200答案：A

27、解析：根据招标投标办法规定，房建、市政等建筑工程是够招标项目的投标保证金不得超过项目估算价的2%。施工招标的投标保证金不得项目估算价的2%，且不得超过80万。42.(2013年)根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计应由()主持编制。A、建设单位项目负责人B、施工项目负责人C、施工单位技术负责人D、施工项目技术负责人答案：B解析：该题主要考察的是：单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是指以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位（子单位）工程的施工过程起指导和制约作用。单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。

28、43.在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。A、超运距用工B、材料加工用工C、机械土方工程的配合用工D、工种交叉作业相互影响的停歇用工答案：D解析：本题考查的是预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标和造价指标。人工幅度差主要指正常施工条件下，劳动定额中没有包含的用工因素。例如各工种交叉作业配合工作的停歇时间，工程质量检查和工程隐蔽、验收等所占的时间。44.(2016年)已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。A

29、、3.366B、3.370C、3.376D、3.876答案：C解析：单台非标准设备原价=(材料费+加工费+辅助材料费）(1+专用工具费率）(1+废品损失费率)+外购配套件费(l+包装费率）-外购配套件费(1+利润率）+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费45.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A、建设单位建设期后发生的利息B、施工单位建设期长期贷款利息C、国内代理机构收取的贷款管理费D、国外贷款机构收取的转贷费答案：C解析：本题考查的是预备费和建设期利息。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理

30、费、承诺费，以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费。46.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金答案：A解析：土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿,土地补偿费归农村集体经济所有，故A正确；青苗补偿费是因征地时对其正在生长的农作物受到损害而作出的一种赔偿，农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人，属于集体种植的青苗补偿费可纳入当年集体收益，故B错误；拆迁补偿费用是在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应对被拆迁人给予补偿、安置

31、，故C错误;新菜地开发建设基金指征用城市郊区商品菜地时支付的费用,这项费用交给地方政府，作为开发建设菜地的投资，故D错误。47.(2016年)对于不能计量工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则()。A、以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B、以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C、只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D、以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”答案：C解析：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，

32、但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。48.按照现行规定，生产工人根据国家法律、法规和政策规定执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资属于()。A、计时工资B、特殊情况下支付的工资C、计件工资D、津贴补贴答案：B解析：特殊情况下支付的工资。是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资。49.(2010年)城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向()申请领取施工许可证。A、国务院建设主管部门B、工程所在地省级以上人民政府建设主管

33、部门C、工程所在地市级以上人民政府建设主管部门D、工程所在地县级以上人民政府建设主管部门答案：D解析：从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，业主在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。50.某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单价2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为（）。A、1.32B、0.7

34、6C、1.16D、1.14答案：C解析：设备、工器具价格指数是综合指数。设备、工器具价格指数=（报告期设备工器具单价报告期购置数量）/（基期设备工器具单价报告期购置数量）=（22.5+34.5）/（22+34）=1.16。51.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（）A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。52.施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。A、施工预算B、施工图预算C、投标报价D、项目经理的责任成本答

35、案：A解析：施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核功效、进行紧急核算的依据，也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。53.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A、施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B、应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C、对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D、施工用电、用水的开办费答案：A解析：本题考查的是其他项目费。选项A属于暂列金额；选项B属于计日工；选项C属于总承包服务费；选项D属于国外建筑安装工程费用的构成，我国没有这一项

36、费用。54.建设投资由（）三项费用构成。A、工程费用、建设期利息、预备费B、建设费用、建设期利息、流动资金C、工程费用、工程建设其他费用、预备费D、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用答案：C解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。55.关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内将索赔处理结果答复承包

37、人D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔A、AB、BC、CD、DE、E答案：B解析：根据标准施工招标文件中的通用合同条款，对承包人提出索赔的处理程序如下：（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法

38、办理。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法办理。56.招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过()约定风险承担方式A、调整投标价格B、价格调整条款C、调整中标价格D、调整工作范围答案：B解析：本题考查的是建设工程施工承包合同谈判的价格调整条款。对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失，价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。57.(2010年)关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()

39、。A、先进适用B、节约土地C、安全可靠D、经济合理答案：B解析：(1)技术方案选择的基本原则：1)先进适用。2)安全可靠。3)经济合理。58.下列对于K周从低到高排序正确的是()。A、圆形、矩形、L形、T形B、圆形、正方形、矩形、L形C、矩形、正方形、T形、L形D、矩形、长方形、L形、T形答案：B解析：圆形、正方形、矩形、T形、L形建筑的K周依此增大。59.(2015年)用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖(240mmx115mmx53mm)的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为()。A、1057块、0.372m3B、1057块、0.454m3C、1060块、0

40、.372m3D、1060块、0.449m3答案：D解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。消耗量=净用量+损耗量=净用量(1+损耗率)换算下：净用量=消耗量/(1+损耗率)每立方米砂浆用量=1-砖数每块砖的体积标准砖的净用量=1113/(1+5%)=1060块；砂浆的净用量=2-10600.240.1150.053=0.449m3。60.在项目决策阶段，环境治理方案比选的主要内容有()。A、技术水平对比B、环境影响比较C、安全条件对比D、经营费用比较答案：A解析：环境治理方案比选主要包括：技术水平对比；治理效果对比；管理及监测方式对比；环境效益对比。建设地点（厂址）其比较的主要内容包括

41、：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较及安全条件比较。应注意不要混淆。61.【2018年真题】关于招标价格的说法，正确的是（）。A、招标时可以设定最低投标限价B、招标时应当编制标底C、招标的项目应当采用工程量清单计价D、招标时可以设定最高投标限价答案：D解析：本题考查招标文件、标底及工程量清单计价的规定。选项A错误，招标人不得规定最低投标限价。选项B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。选项C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价；非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。选项D正确，招标人可以设最高投标限价，

42、且应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。62.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A、规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括社会保险费和住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用答案：B解析：规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费，住房公积金。出现计价规范中未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。规费和增值税必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。工程

43、保险费是指在建设期内对建筑工程、安装工程和设备等进行投保而发生的费用。工程保险费包括建筑安装工程一切险、工程质量保险、进口设备财产保险和人身意外伤害险等。63.该目录编辑中,暂无试题,后续更新。A、AB、BC、CD、D答案：A64.关于设计概算的调整，下列说法正确的是()。A、若设计概算已通过批准，则不得调整B、一个工程可多次调整设计概算C、当发生超出原设计范围的重大变更时，允许调整概算D、当市场价格波动较大超出价差预备费时，允许调整概算答案：C解析：设计概算经批准后，一般不得调整。一个工程只允许调整一次概算。允许调整概算的原因包括以下几点：超出原设计范围的重大变更；超出基本预备费规定范围不可

44、抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；超出工程造价调整预备费的国家重大政策性的调整。65.最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A、工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B、价格信息、工程造价指数和已完工程信息C、人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息D、价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息答案：B解析：本题考查的是工程造价信息及应用最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格市场机制中起着重要作用的工程造价信息：价格信息、工程造价指数和已完工程信息三类。66.下列项目开工建设准备工作中，在办理工程质量监督手续之后

45、才能进行的工作是（）。A、办理施工许可证B、编制施工组织设计C、编制监理规划D、审查施工图设计文件答案：A解析：根据题目给出的条件，选项BCD是办理质量监督手续过程进行的工作，根据教材，办理施工许可证也是开工前建设单位的准备工作，按照教材的顺序和排除法，只有选项A是正确的。67.(2015年)设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映()时的价格水平。A、项目立项B、可行性研究C、概算编制D、项目施工答案：C解析：设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资。68.(2010年)下列情形中，可构成缔约过失责任的是()。A、因自然灾害，当事人无法执行签

46、订合同的计划，造成对方的损失B、当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失C、当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业机密，造成对方损失D、合同签订后，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失答案：C解析：缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件：当事人有过错，若无过错，则不承担责任；有损害后果的发生，若无损失，亦不承担责任；当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。69.柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效

47、率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意()。A、适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B、单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C、多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D、柱网布置与厂房的高度无关答案：A解析：柱网布置是确定柱子的跨度和间距的依据。柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关。对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低。因为除屋架外，其他结构架分摊在单位面积上的平均造价随跨度的增大而减小；对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济。70.合同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。A、要约到达受要

48、约人之前B、受要约人发出承诺通知之前C、承诺通知到达要约人之前D、受要约人发出承诺通知之后答案：C解析：本题考查的是合同订立的程序。承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。71.下列有关建筑结构选择的说法不正确的是()。A、对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B、对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C、对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D、对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济答案：C解析：选项C错误，对于多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构。72.该工程定额是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、

49、计算投资需要量时使用的一种定额，往往以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象，编制内容是所有项目费用之和，其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。此工程定额是（）。A、预算定额B、概算定额C、概算指标D、投资估算指标答案：D解析：这是投资估算指标的定义。因此，本题应选D。73.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息”，这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。A、标准化B、有效性C、定量化D、高效处理答案：B解析：(2)有效性原则。工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。这一原则是为

50、了保证信息产品对于决策支持的有效性。74.(2012年)下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是()。A、工程概算价B、工程预算价C、工程结算价D、工程决算价答案：C解析：结算价是指在工程竣工验收阶段，按合同调价范围和调价方法，对实际发生的工程量增减、设备和材料价差等进行调整后计算和确定的价格，反映的是工程项目实际造价。结算价一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。75.(2010年)应用预算单价法编制施工图预算时，在套用定额单价后，紧接的工作是()。A、计算工程量B、工料分析C、编写编制说明D、计算造价答案：B解析

51、：预算中建筑安装工程费的计算程序76.在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是()。A、工程结构B、使用材质C、工作内容D、安装位置答案：C解析：分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸、按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。在各专业工程计量规范附录中的“工程内容”，在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述。77.某工程合同价为300万元，本期完成合同价款100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同价的比重为0.15、0.35、

52、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程需要调整的价款差额为（）万元A、115.75B、19.75C、15.75D、120.75答案：C解析：1000.2+（0.151.2+0.351.15+0.31.25）-1=15.75万元78.某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。A、417B、500C、694D、833答案：A解析：工程预付款数额=500060%/18025=417（万元）79.(2016年)竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入

53、非经营性项目转出投资支出的项目是()。A、产权属于本单位的城市绿化B、不能形成资产的城市绿化C、产权属于本单位的专用道路D、产权不属于本单位的专用道路答案：D解析：经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，且其产权不属于本单位的投资支出。对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。80.根据招标投标法实施条例，投标保证金有效期截止日应当为（）。A、投标截止时间B、投标截止日后20天C、投标有效期截止日D、与中标人订立合同之日答案：C解析：投标保证金有效期应当与投标有效期一致。81.(2016年)某建筑工程报告期各项费用构成

54、和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为()。A、0.995B、0.996C、0.997D、0.998答案：A解析：报告期建筑安装工程费=1520+3200+580+600+700=6600分母为：1520/1.08+3200/0.95+580/1.01+600/1.03+700=6632.61，6600/6632.61=0.9950882.关于招标文件的澄清和修改，下列说法中错误的是()。A、投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B、招标文件的澄清无须发给所有投标人澄清问题的来源C、澄清发出的时间距投标截止日不足10天的应推迟投标截止时间D、投

55、标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间答案：C解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项C错误，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。建设工程计量与计价实务题库编辑中,教材出来后会陆续更新。83.【2017年真题】关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改C、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标答案：B解析：本题考查招标文件的澄清或修改的规定。如不足15日，应顺延投标截止时间。84.（2