第四章--合同条款及格式

1、第四章合同条款及格式第一局部合同协议书发包人全称：承包人全称：根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及有关法律规定， 遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况2.工程地点：3.资金来源：上级补助及自筹4. 工程内容：工程量清单所示全部内容群体工程应附?承包人承揽工程工程一览表?5.工程承包范围：工程量清单所示全部内容附件1。二、合同工期 方案开工日期：2022年9月 10 日。方案竣工日期：2022年5月9 日。工期总日历天数：240天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天

2、数为准三、质量标准工程质量符合国家现行工程施工质量验收标准合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价为：人民币大写贰佰玖拾陆万壹仟贰佰零捌元(¥ 2961208 元)五、工程经理承包人工程经理：。六、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件：1中标通知书如果有；2投标函及其附录如果有；3专用合同条款及其附件；4通用合同条款；5技术标准和要求；6图纸；7已标价工程量清单或预算书；8其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部 分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

3、专用合同条款及其附件须经合 同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和 平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程 维修责任。3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一 工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二局部通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 2022年_9_月J_日签订。十、签本合同在签订。十 、补充协议合同未尽事宜，合同当事

4、人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。 十二、合同生效本合同自 双方签字盖章生效。十三、合同份数本合同一式_6_份，均具有同等法律效力，发包人执_3份，承包人执3_份。发包人：公章承包人：公章法定代表人或其委托代理人:签字法定代表人或其委托代理人:签字组织机构代码： 组织机构代码： 地 址: 地 址: 由E政编码： 由E政编码： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： ： ：电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号：第二局部 通用合同条款通用合同条款详见?建设工程施工合同示范文本? GF-2022-0201 全部内容。第三局部专用合

5、同条款1. 一般约定1.1词语定义1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容 有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更以及补充合同等资料。合同当事人及其他相关方1.124监理人：名 称：；1.1.2.5 设计人：名 称：；工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成局部的其他场所包括：符合通用条款规定的发包 方提供的施工场地。1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。1.1.3.10 临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他标准性文件：国家规定的现行相关法律、法规、施工标准、验收标准及地方政府规章、文件等。1.4标准和标准适用于工程的标准标准包括：国家规定的现

6、行相关法律、法规、施 工标准、验收标准及地方政府规章、文件等。发包人提供国外标准、标准的名称：/。发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序。图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同后承包人开工前：发包人向承包人提供图纸的数量：壹套。发包人向承包人提供图纸的内容:164承包人文件本合同发包内容中的全部图纸需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、企业资质、人员资质承包人提供的文件的期限为：合同签定后5日内，165现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和 承

7、包人文件，供发包人、监理人及有关人员使用。1.7联络天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、 请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点： ；监理人指定的接收人为： 。1.10交通运输场内交通场内的施工便道由承包人自行修建并承当相关费用。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 由承包人承当。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整 。允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差累计超过本工程中标价的3%含

8、3%或各单项工程量清单中工程量的 10%包含10%),允许调整合同 价格。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓 名：;发包人对发包人代表的授权范围如下：1催促监理工程师行使职权，协调施工 现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证； 2审核 施工进度、工程质量的检查和监督，组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；3合同及设计变更、增减工程后的工程量认定。2.4施工现场、施工条件和根底资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；2协调处理

9、施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，但相关费用由承包人承当；3. 承包人3.1承包人的一般义务9承包人提交的竣工资料的内容：包括结算资料、竣工图及竣工图的电子文档。承包人需要提交的竣工资料套数：五套。承包人提交的竣工资料的费用承当：承包人自行承当。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15日内 。10承包人应履行的其他义务： 发生时另行协商。3.2工程经理工程经理：姓 名：；承包人对工程经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程平安、质量、 进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好平安监督，文 明标准化现场工作 。3.3分包3.3.1 禁止分

10、包工程包括：本工程均不得分包。3允许分包的专业工程包括：承包人资质以外的工程。3.4工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、 工程设备的起始时间：设备、人 员进场至验收交付使用前由承包人负责保修， 无其他特殊要求的，费用由承包人 承当。3.5履约担保承包人是否提供履约担保：承包人应向发包人提供履约担保。承包人提供履约担保的形式、 金额及期限的：履约担保采用现金方式，以 现金担保形式通过中标人的根本帐户以银行转帐方式提供，工程完工验收合格后履行手续退换；履约保证金=中标金额的5%差额履约保证金如有时；另 5%勺民工保证金由承包人缴纳差额履约金为中标价与招标控制价85沱间差额

11、的3倍；履约保证金应在承包人收到中标通知书后15个工作日内并在合同签订前通过公司根本账户以银行转账方式向发包人缴纳；履约保证金在工程主体完工7天内全部无息退还。4. 监理人关于监理人的监理内容： 监督工程质量、平安、进度等详见监理效劳合同。关于监理人的监理权限：按通用条款执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承当的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供， 并由承包人承当办公场所的相关费 用。4.2监理人员总监理工程师：姓 名：；关于监理人的其他约定：按通用条款执行。5. 工程质量5.1质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： 无。5.3隐蔽工程检查532承包人提前通知

12、监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执 行。监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48_小时。6.平安文明施工与环境保护文明施工合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。关于平安文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支 付。7. 工期和进度7.5工期延误因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的，工期顺延，延误时间在半个月内的，不补 偿承包人费用，延误超过半个月的，超过时间按实际情况予以补偿费用。因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的， 工期不予延期，且每天

13、扣罚违约金5000元, 该违约金从履约保证金中扣除，扣完为止。7.9提前竣工的奖励提前竣工的奖励：每天奖励500元。8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料设备的保管费用的承当：由发包人承当。8.6样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的 种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及监理人和发包人的要求办理。8.8施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承当的约定：由承包人承当。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按照通用条款执行。10. 变更1关于变更的范围的约定：按仪府发【2

14、022】47号执行。变更程序按仪府发202247号文件执行，增减工程量以发包人收方小组现 场收方计量为准。仅有承包人和监理人签字的申请、报告等不作为工程结算 依据。10.4变更估价变更估价原那么关于变更估价的约定：1已标价工程量清单或预算书有相同工程的，按 照相同工程单价认定；2已标价工程量清单或预算书中无相同工程，但有类似工程的，参照类 似工程的单价认定；3变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明 的该工程工程量的变化幅度超过15%勺，或已标价工程量清单或预算书中无 相同工程及类似工程单价的，以仪陇县财政局评审中心重新评审的综合单价 下浮15%乍为结算的综合单价。10.7

15、暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11:?暂估价一览表?。依法必须招标的暂估价工程对于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取第 _2_种方式确定。不属于依法必须招标的暂估价工程对于不属于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取第1种方式确10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用，根据发包方需要进行使用，此费用按实际发生经招标 人签证后确定全部使用、局部使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。11.价风格整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动是否调整合同价格的 约定：不调整。所有

16、材料及人工等价格均不予调整 。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式合同价格形式：总价合同。总价包含的风险范围：所有材料价格采用风险包干的固定价格方式，其价格一律不予调整，投标人在投标报价时已充分考虑此风险。12.2预付款12.2.1 预付款的支付该工程不支付预付款。12.3计量12.3.1 计量原那么工程量计算规那么：以国家标准、行业标准为依据。计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.4工程进度款支付付款周期关于付款周期的约定：按根底，主体一层完工； 主体二、三层完工；主体四、 五、六层完工：安装及内外装饰装修四个形象进度所完成工程总量的70%发付。工程竣工验收合格经审计后支付总

17、价款的95%保修金为5屋面防水、土建等保修期为二年；余款经审计结论后 6个月内支付保修金除外1242进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。13. 验收和工程试车13.1分局部项工程验收监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48_小时。13.2竣工验收关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行_。移交、接收全部与局部工程承包人向发包人移交工程的期限：按照通用条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天支付违约金5000元13.3工程试车试车程序工程试车内容：/。1单机无负荷试车费用由 _/承当；2无负荷联动试车

18、费用由/承当。投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。14. 竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按照通用条款执行。竣工结算申请单应包括的内容：按照通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 20天内关于竣工付款证书异议局部复核的方式和程序：_/。14.4最终结清1441最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：五份o承包人提交最终结算申请单的期限：_/o最终结清证书和支付1丨发包人完成最终结清申请单的审批

19、并颁发最终结清证书的期限:/_ o2发包人完成支付的期限：o15.缺陷责任期与保修缺陷责任期的具体期限：12 个月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：要扣留质量保证金。承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第_2_种方式：1丨质量保证金保函，保证金额为：/;质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第_2_种方式：1在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数 不包括预付款的支付、扣回以及价风格整的金额；2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；3其他扣留方式：/o关于质量保证金的补充约定：质量保证金的扣留金额为审计批复后的工程 造价的5%待质保期满后，经复验无质量

20、缺陷全额无息退还。保修责任工程保修期为：24个月'修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后2天内16.违约16.1发包人违约发包人违约的其他情形： _/016.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承当方式和计算方法：1因发包人原因未能在方案开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：/ 02因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：如承包方确无力继续施工，须书面向发包人提出要求，承包人在发包人解决后无条件继 续施工。3发包人违反第10.1款变更的范围第2项约定，自行实施被取 消的工作或转由他人实施的违约责任：04发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量

21、不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 05因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行约定。6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法 复工的违约责任：/ 07其他：/0承包人按项发包人违约的情形约定暂停施工满60天后, 发包人仍不纠正其违约行为并致合同目的不能实现的，承包人有权解除合 同。16.2承包人违约承包人违约的情形承包人讳约的其他情形及责任：双方另行约定。因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的

22、其他文件的费用承当方式：由发包人与承包人协商。17. 不可抗力17.1不可抗力确实认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项 的支付。18. 保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按相关规定执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：无。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人为施工现场的全部人 员办理意外伤害保险并支付保险费 。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争

23、议评审小组决定：否。争议评审小组确实定争议评审小组成员确实定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承当方式： /。其他事项的约定：/。争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。因合同及合同有关事项发生的争议，按以下第2种方式解决:1向 /仲裁委员会申请仲裁；2向人民法院起诉。附件3：工程质量保修书发包人全称：承包人全称：发包人和承包人根据?中华人民共和国建筑法?和?建设工程质量管理条例?， 经协商一致就工程全称签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承当工程质量保修 责任。质量保修范围包括地基根底工程、 主体结构工程

24、，屋面防水工程、有防水要 求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、 设备安装和装修工程，以及双方约定的其他工程。具体保修的内容，双方约定如 下：按国家有关规定执行.二、质量保修期根据?建设工程质量管理条例?及有关规定，工程的质量保修期如下：1 地基根底工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年;3 装修工程为 年；4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；5. 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；7. 其他工程保修期限约定如下：上述

25、各项工程质量保修期按国家有关规定 执行质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格 之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1. 属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内 派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的， 发包人可以委托他人修理。2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故 现场抢修。3对于涉及结构平安的质量问题，应当按照?建设工程质量管理条例?的 规定，立即向当地建设

26、行政主管部门和有关部门报告，采取平安防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施 保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承当。六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合 同附件，其有效期限至保修期满。发包人公章: 承包人公章: 地 址: 地 址: 法定代表人签字: 法定代表人签字: 委托代理人签字:委托代理人签字:电 话：电 话： ： ：开户银行： 开户银行： 账号：账号：邮政编码： 邮政编码： 附件8履约担保发包人名称：鉴于发包人名称，以下简称“发包人

27、丨与承包人名称 以下称“承包人丨于2022 年9_月_4 日就工程名称施工及有关事项协商一致共同签订?建设工程施工合同? 。我方愿 意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任 担保。1. 担保金额人民币大写元丨。2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发 工程接收证书之日止。3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承当本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，

28、任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6. 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生 效。担保人：盖单位章法定代表人或其委托代理人： 签字地 址: 邮政编码：电 话：传 真：年月日附件12:建设工程廉政责任书发包人全称：承包人全称：为加强建设工程廉政建设，标准建设工程各项活动中发包人承包人双方的行 为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政 建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合

29、同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原那么除法律法规另有规定者外，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益， 不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方， 情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程工程的工作人员， 在工程建设的事前、事中、 事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相

30、关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国境、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、 娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程 建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用 某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作， 严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以 下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证 券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任

31、何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶 子女的工作安排以及出国境、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公 务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、 法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造 成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律 法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经 济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成局部，与建设工程合同具有同等法律 效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程工程竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人公章: 承包人公章: 地 址：地 址：法定代表人签字: 法定代表人签字: 委托代理人签字:委托代理人签字:电 话：电 话： ： ：邮政编码： 邮政编码： 附件13:平安生产合同发包人全称：承包人全称：根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合市政工程的施工特点及本工程 平安施工与文明现场的要求，双方签订本平安施工与文明