权益转让合同范本5篇_第1页
已阅读1页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、权益转让合同范本 5 篇权益转让合同范本 5 篇 一甲方: 卖方 乙方: 买方 甲、乙双方本着平等、自愿的原那么经协商一致,就上海 市 权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:一、该房屋权属状况如下:1 、 甲 方 于 年 _ 月 日 于 上 海 市房地产开发 以下称开展商 订立 ?上海市商品房预售合同? ,该合同约定:甲方以人民币 元整的总价款购置上海市房屋以下称该房屋 , 上述预售合同已有房地产交易中心登记备案,甲方尚未取得 该房屋的上海市房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述 情况,仍表示愿意购置该房屋 ;2、有关内容详见所签定的?上海市商品房预售合同?,甲方保证其与开展商签署的上述?上

2、海市商品房预售合同? 内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,假设有 甲方愿承当由此产生的一切责任。二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币 元整买卖该房屋, 甲、乙双方间的实际付款方式如下:1、乙方于签约后五日内以汇款方式,支付甲方房款 人民币 元整 ;2、乙方于甲、乙双方至房地产交易中心办妥权益转让手续当日,支付甲方房款人民币 元整 ;3、双方同意房款可以人民币或美元计价,假设以美元计 价那么依交款汇兑当日中国银行公告之汇率标准办理,双方各 无异议。三、甲方的义务为:1、甲方负责获得开展商同意,进行房屋的权益转让;2、甲方应依中介方通知五个工作日内到上海市 区房地产交易中心

3、办妥该房屋权益转让手续 ;3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料 交付给乙方,待开展商交房时直接将该房屋交付给乙方 ;四、乙方的义务:1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等 相关进户费用 ;2、该房屋的维修基金由乙方承当 ;3、乙方应依中介方通知五个工作日内到上海市 区房地产交易中心办妥该房屋权益转让手续。五、假设甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期 间,反悔不出售该房地产给乙方,那么乙方有权单方面终止本 协议,同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金,并且甲方应返还乙方支付的所有房款 ;六、假设乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期 间,乙方反悔

4、不购置上述房地产,那么甲方有权单方面终止本 协议,同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金 ;七、假设乙方未按本协议时间交付甲方房款, 每逾期一日, 应支付甲方违约金 违约金为乙方未付款的万分之三 。逾期 超过三十天,甲方有权单方面解除本协议,乙方应支付甲方 本协议约定的总房款的 10%作为违约金 ;八、甲、乙双方约定,如因开展商原因导致双方不能办 理该房屋的权益转让事宜。那么双方应依中介方通知三天内依 本协议总房款及其他条款约定另行签订?上海市房地产买卖 合同?。任何一方不得以任何理由拒绝签订?上海市房地产 买卖合同?的,逾期达 15 日,那么视为违约,同时违约方应 按照本协

5、议约定的总房款的 10%向守约方支付违约金。九、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份。 权益转让合同范本 5 篇 二 甲方转让方 : 身份证号: 乙方 受让方 : 身份证号: 甲方自愿将其申请获批的南宁市 路 号经济适用住房 一套 含附属物,按甲方预开发商签订的?购房合同?约定 为准 转让给乙方,为明确双方的权利和义务,经双方平等 协商,双方就具体转让事宜达成以下协议条款, 供双方遵守、 执行:一、所转让房屋的根本情况。甲方获批的经济适用房为南宁市 小区 栋 单元 号房, 房屋户型为三室两厅一卫,该房屋建筑面积约为为m2 最终以房产证为准 ,房屋结构、方位、内部装修、设计及交房 时间、办理产权证

6、时间等以甲方与开发商签订的 ?购房合同? 约定为准。二、转让价款。1. 甲方所购房屋单价为 元/川,总价为 元整,甲方同 意按照此单价和总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差 价款 元由乙方承当。2. 为证明双方诚意,乙方向甲方支付该购房指标转让费 元整此款不在购房款内 。此款在甲方向乙方办理完房产证 过户手续当日支付。3. 该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承当,甲 方在接到付款要求时, 及时通知乙方, 乙方接到甲方通知后, 及时将款项支付甲方,由甲方及时支付。4. 因甲方为名义购房人,乙方为房屋实际所有人,甲 方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的?购房 合同?、交纳房款的收据

7、和发票、交纳税费的票据、产权证 及与购房有关文件,应在取得当日将上述原件交付乙方。三、房产交付。甲方接到开发商交付通知后,应通知乙方一起验房,并 按开发商与甲方签订的?购房合同?标准验收,如验收不合 格的,甲方应责令开发商整改,直至符合合同约定后才能收 房。甲方收房后,应将该房交付乙方,由乙方占有和使用, 同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。甲方应协助乙 方办理装修及物业管理方面的一切手续。四、办理过户手续约定。 甲方应按?购房合同?的约定办理房产证,并承诺自取 得房屋所有权证之日起 5 年内将产权证过户到乙方名下。如 政策允许提前办理过户手续的,甲方在接到乙方通知后 10 日内与乙方一起

8、办理过户手续。过户费用及政府收取的土地 收益金等费用由乙方承当。五、特别约定1、甲方保证在办理产权证时,产权证上只能是甲方名 字,不能将其他人列为共有人,并保证能按照本协议约定办 理产权过户手续。2、未经乙方同意,甲方不得将房产证挂失及将房产转 让、抵押或因甲方原因被查封等, 保证该房产无权利瑕疵 银 行按揭贷款设定的抵押除外 。3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的,乙 方有权要求甲方将房产抵押给乙方,甲方应予办理。4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协 议约定的,甲方须与开发商协调解决或自行解决。5、房产过户给乙方后三年内,乙方再向外转让该房产 的,同等条件下,甲方有优先购

9、置权。6、甲方取得房产证后,应乙方要求,甲方同意办理公 证委托,委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续, 公正费用由乙方承当。六、违约责任。1. 本协议签订后,如甲方拒绝履行该协议或解除本协议 的,甲方应向乙方退回交纳的所有款项 包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等,下同 和 房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费 用,并向乙方支付违约金 万元。2. 如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的,每逾 期一日,按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金, 超过约定期限达 60 日仍未履行的,乙方有权解除本协议, 甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协

10、议 房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违 约金 万元。3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人,造成乙方 不能获得房屋产权,或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼 的,视为甲方违约,按本条第二款赔偿乙方。4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款 本息所造成的后果由乙方自身承当。5、本协议签订后,未经乙方同意甲方不得与开发商或 银行就本协议涉及的?购房合同?和?借款合同?等做任何 条款修改,否那么视为甲方违约,如因此而影响乙方权益的, 乙方有权终止本协议,甲方按本条第二款赔偿乙方。6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的, 每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付

11、违约 金,超过约定期限达 60 日仍未履行的,甲方有权解除本协 议,没收乙方所交款项。7、双方应诚信履行本协议,任何一方违反本协议约定, 经指出不能及时纠正,导致另一方权益受到侵害的,应向守 约方支付违约金 20 万元。七、其他约定。1、本协议双方签字之日起生效。 2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。甲方: 乙方:二 oo 年 月 日 二 oo 年 月 日 权益转让合同范本 5 篇三 甲方: 注册地址: 企业营业执照号码: 乙方: 注册地址: 企业营业执照号码: 鉴于:甲方与 公司于 年 月 日 签 订 协 议 , 确 定 其 双 方 的 。 甲 方 经 重 组 于 年 月 日成立乙方,并在

12、此等重组中已将其 等 业务全部投入乙方。据此,甲、乙双方在此签订转让 协议权益的协议,将该协议项下甲方的权利义务 全部转让予乙方。并且该等转让已商得 公司同意。一、甲方同意将 协议中就甲方项下的全部权利义务无偿转让给乙方,由乙方作为 协议的一方享有权利,并履行义务。二、乙方同意完全接受 协议中甲方的权利、义务,继续作为 协议的一方与 公司共同遵守贴水协议的各项约定三、甲、乙双方均承诺并保证,就 协议之权利义务的转让与受让安排,均已取得其各自有效充分的批准 和授权。同时,双方授权代表均已取得签署本协议必要的授 权。四、本协议生效后,乙方与 公司可就有关的作随时的协商,以利 协议的具体执行。五、凡

13、因本协议发生的争议,由甲乙双方协商解决,如 协商不成,应提交 仲裁委员会仲裁解决,仲裁裁决将为终局裁决。六、本协议自签字之日起生效执行,其效力追溯至乙方 成立之日,并报 协议之审批部门 国家计委 备案。七、本协议之附件为本协议之有效组成局部,与本协议 有同等效力。八、本协议一式 份,双方授权代表签署并加盖公章,并 公司确认后生效,各份协议具有同等效力。甲方盖章 : 乙方 盖章 :授权代表签字 : 授权代表 签字 :年 月日 年月日签订地点: 签订地点: 权益转让合同范本 5 篇 四甲方: 注册地址: 企业营业执照号码: 乙方: 注册地址: 企业营业执照号码: 鉴于:甲方与 公司于 年 月_日签

14、订 _协议,确定其双方的 。甲方经重组于 _年 _月_日成立乙方,并在此等重组中已将其 _等业务全部投入乙方。 据此,甲、乙双方在此签订转让 _协议权益的协议,将该 协议项下甲方的权利义务全部转让予乙方。并且该等转让已 商得 _ 公司同意。一、甲方同意将 _协议中就甲方项下的全部权利义务 无偿转让给乙方,由乙方作为 _协议的一方享有权利,并 履行义务。二、乙方同意完全接受 _协议中甲方的权利、义务, 继续作为 协议的一方与 公司共同遵守贴水协议的各项约定。三、甲、乙双方均承诺并保证,就 _协议之权利义务 的转让与受让安排,均已取得其各自有效充分的批准和授 权。同时,双方授权代表均已取得签署本协

15、议必要的授权。四、本协议生效后,乙方与 公司可就有关的 作随时的协商,以利 协议的具体执行。五、凡因本协议发生的争议,由甲乙双方协商解决,如 协商不成,应提交 _仲裁委员会仲裁解决,仲裁裁决将为 终局裁决。六、本协议自签字之日起生效执行,其效力追溯至乙方 成立之日,并报 _协议之审批部门 国家计委 备案。七、本协议之附件为本协议之有效组成局部,与本协议 有同等效力。八、本协议一式 份,双方授权代表签署并加盖公章,并公司确认后生效,各份协议具有同等效力。甲方盖章 :乙方盖章 :授权代表 签字 :授权代表 签字 :_年月日年月_日 签订地点: 签订地点: 权益转让合同范本 5 篇五 甲方: 乙方:

16、 鉴于:甲方获国务院批准,对其资产进行了重组 以下简称重组 并作为发起人依据中国法律成立了乙方。甲方向 乙方注入重组前属于甲方及其下属企业或单位的主营业务, 包括石油、天然气的勘探和开发、炼油、化工、管道运输、 产品销售、有关科研机构以及相关的资产、负债和所有者权 益 以下统称核心业务 。根据重组,甲方对外合作勘探开发 石油资源的业务无偿划入乙方,并获国家批准将其已签订的 对外合作勘探开发陆上石油资源协议 详见附件一 的权益, 转让给乙方。据此,双方协议如下:第 1 条 权益的转让1.1 除本合同另有规定者外(a) 甲方在此将其已经签订的 23 个并列于本合同附表的 对外合作勘探开发陆上石油及

17、天然气资源协议 ( 以下简称石 油协议 ) 项下的,且按照该等合同和中国有关法律之规定属 于甲方的全部权益 ( 以下简称转让权益 ) ,无偿转让给乙方 ;(b) 甲方应在本合同签署后三十日内,将石油协议及其 他一切有关文件交付乙方 ;(c) 乙方在此按本合同之规定,接受转让权益,并承当 与转让权益有关的权利、责任和义务。1.2 甲方继续作为石油协议的一方当事人,并根据国 家授权继续行使石油协议项下由国家石油公司享有的权利 ( 详见附件二 ) ,监督管理石油协议的执行。1.3 石油协议所规定的需要向国家报请审批的文件, 甲方应在收到乙方书面要求后的三十日内,向政府有关部门 提交该等审批文件。1.

18、4 甲方授权乙方(a) 管理国内有关石油和天然气勘探和开发的对外合作 业务。(b) 负责石油协议执行过程中有关法律文件、转让合同、 补充合同、石油协议终止合同、石油协议修改合同的谈判, 征得甲方同意,并由甲方签约后执行。1.5 乙方有权依照本合同的规定享有石油协议项下原 由甲方享有的独立的经营权,并有权委派管理人员或采取其他必要的措施执行石油协议。1.6 乙方在执行石油协议的过程中,有权根据石油协 议的规定自主决定投资方案及融资方案,就其经营自负盈 亏。1.7 乙方有权通过签订承包合同或其他类似合同再委 托其子公司、地区公司、分公司或关联公司实施石油协议, 但乙方必须就承包方或受托方的经营行为

19、承当责任,同时, 该等合同不得影响甲方在本合同项下仍享有的权利的行使。第 2 条 合同执行期限 本合同的有效期限自本合同签署之日起至本合同附表 所列的全部合同执行完毕时止。如果国家法律、条例和法规 另有规定,双方将根据法律、条例和法规之规定,对本条所 述的合同执行期限进行相应修订。第 3 条 双方的义务3.1 甲方保证乙方不受因为甲方履行本合同的义务和 责任而引起的索赔、诉讼或费用开支造成的损害。3.2 乙方保证甲方不受因为乙方履行石油协议的义务 和责任而引起的索赔、诉讼或费用开支造成的损害。第 4 条 双方进一步的保证甲方和乙方有义务采取进一步的其他必要的行为,包括 签署其他有关的协议或合同

20、或文件,以确保实现本合同的宗 旨和规定的内容。第 5 条 变更与终止5.1 当客观条件发生变化,一方认为有必要对本合同进行修改或变更且另一方认为合理可行时,双方可在协商一 致的根底上以书面形式对本合同进行修改或变更。5.2 以下任何一种情况发生时,本合同应当终止,除 非双方另有同意:(a) 本合同期限届满,或(b) 本合同有效期限内双方达成终止合同,或(c) 本合同任何一方因地震、风暴、水灾、战争等不可 抗力丧失继续履行本合同的能力,或(d) 根据法律、法规的规定,或有管辖权的法院或仲裁 机构所做出的终止本合同的判决、裁定或决定而终止本合 同。第 6 条 资产所有权 本合同生效后,在石油合同有

21、效期内该等合同项下所形 成的全部资产 (不包括资料、信息 ) 归乙方所有。第 7 条 双方的陈述与保证7.1 甲方的陈述和保证:(a) 甲方是依法成立的企业,具有独立的法人资格,现 持有有效的营业执照。(b) 甲方一直依法从事经营活动,并未从事任何超出法 律规定的营业范围的活动。(c) 甲方为签署本合同所需的一切政府审批 (如需要 )以 及内部授权程序都已获得或完成,签署本合同的是甲方的有 效授权代表,并且本合同一经签署即构成对甲方有约束力的 责任。(d) 甲方签署本合同没有违反勘探开发合同中有关转让 条款的规定。(e) 甲方签署本合同或履行其在本合同项下的义务并不 违反其订立的任何其他合同或

22、其公司章程,亦不违反任何法 律、法规或规定。7.2 乙方的陈述和保证:(a) 乙方是依法成立的股份制企业,具有独立的法人资 格,现持有有效的营业执照。(b) 乙方一直依法从事经营活动,并未从事任何超出法 律规定的营业范围的活动。(c) 乙方为签署本合同所需的内部授权程序都已完成, 签署本合同的是乙方的有效授权代表,并且本合同一经签署 即构成对乙方有约束力的责任。(d) 乙方签署本合同或履行其在本合同项下的义务并不 违反其订立的任何其他合同或其公司章程,亦不违反任何法 律、法规或规定。第 8 条 不可抗力8.1 如果本合同任何一方因受不可抗力事件 ( 不可抗 力事件指受影响一方不能合理控制的,无

23、法预料或即使可预 料到也不可防止且无法克服,并于本合同签订日之后出现 的,使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不可能 或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、 旱灾、台风、地震、及其它自然灾害、交通意外、罢工、骚 动、暴乱及战争 ( 不管曾否宣战 ) 影响而未能履行其在本合 同下的全部或局部义务,该义务的履行在不可抗力事件阻碍 其履行期间应予中止。8.2 声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最 短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一 方,并在该不可抗力事件发生后十五日内以手递或挂号空邮 向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当 证据。声称不可抗力事件

24、导致其对本合同的履行在客观上成 为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或 减轻此等不可抗力事件的影响。8.3 不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商 决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除 后,甲乙双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义 务。第 9 条 其他规定9.1 除本合同另有规定外,未经另一方书面同意,任 何一方不得转让其在本合同项下的全部或局部权利或义务。9.2 本合同及其附件构成双方全部合同,并取代双方 以前就该等事项而达成之全部口头或书面的合同、合约、理 解和通信。9.3 本合同任何一条款成为非法、无效或不可强制执 行并不影响本合同其它条款的有效力及可强制执行性。9.4 本合同或其附件的修订仅可经书面合同并经双方 授权代表签字且需经双方采取适当的法人行动批准而作出。9.5 除非另

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论