工程合同管理第九章

1、工程合同管理第九章2第二节第二节 建设工程设计合同示范文本建设工程设计合同示范文本一、建设工程设计合同示范文本（一）一、建设工程设计合同示范文本（一）见见P137-P141P137-P141二、建设工程设计合同示范文本（二）二、建设工程设计合同示范文本（二）见见P142-P145P142-P145第1页/共69页3第三节第三节 建设工程施工合同文本建设工程施工合同文本 一、协议书一、协议书P146-147P146-147 二、通用条款二、通用条款P147-P163P147-P163 三、专用条款三、专用条款P163-P167P163-P167第2页/共69页4练习题练习题 1.1.勘察合同示范

2、文本按照委托勘察任务的不同分为勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为( (一一) )、( (二二) )两个版本，分别适用于两个版本，分别适用于( )( )的委托任务。的委托任务。 A.A.岩土工程勘察、水文地质勘察岩土工程勘察、水文地质勘察 B.B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察民用建设工程勘察、其他专业工程勘察 C.C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 D.D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察要求简单的勘察、要求复杂的勘察第3页/共69页5练习题练习题 1.1.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分

3、为( (一一) )、( (二二) )两个版本，分别适用于两个版本，分别适用于( ( C C ) )的委托任务。的委托任务。 A.A.岩土工程勘察、水文地质勘察岩土工程勘察、水文地质勘察 B.B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察民用建设工程勘察、其他专业工程勘察 C.C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 D.D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察要求简单的勘察、要求复杂的勘察第4页/共69页6 2.2.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )( )。A.A.委托

4、设计任务的范围和内容委托设计任务的范围和内容B.B.发包人应提供的有关资料和文件发包人应提供的有关资料和文件C.C.项目投资要求项目投资要求D.D.双方的责任双方的责任E.E.工程用地规划工程用地规划第5页/共69页7 2.2.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( (ABDABD) )。A.A.委托设计任务的范围和内容委托设计任务的范围和内容B.B.发包人应提供的有关资料和文件发包人应提供的有关资料和文件C.C.项目投资要求项目投资要求D.D.双方的责任双方的责任E.E.工程用地规划工程用地规划第6页

5、/共69页8 3.3.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A.A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费设计费C.C.工程施工完成竣工验收工作工程施工完成竣工验收工作D.D.工程通过保修期检验工程通过保修期检验第7页/共69页9 3.3.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，设计

6、合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( ( C C ) )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A.A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费设计费C.C.工程施工完成竣工验收工作工程施工完成竣工验收工作D.D.工程通过保修期检验工程通过保修期检验第8页/共69页10 4.4.按照设计合同示范文本的规定，按照设计合同示范文本的规定，( )( )属于发包人的责任。属于发包人的责任。A.A.提供设

7、计依据资料提供设计依据资料B.B.提供设计预算资料提供设计预算资料C.C.向施工单位进行设计交底向施工单位进行设计交底D.D.对设计成果组织鉴定和验收对设计成果组织鉴定和验收E.E.提供设计人员需要的工作和生活条件提供设计人员需要的工作和生活条件第9页/共69页11 4.4.按照设计合同示范文本的规定，按照设计合同示范文本的规定，( (ADEADE) )属于发包人的责任。属于发包人的责任。A.A.提供设计依据资料提供设计依据资料B.B.提供设计预算资料提供设计预算资料C.C.向施工单位进行设计交底向施工单位进行设计交底D.D.对设计成果组织鉴定和验收对设计成果组织鉴定和验收E.E.提供设计人员

8、需要的工作和生活条件提供设计人员需要的工作和生活条件第10页/共69页12 5.5.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )( )。A.A.发包人承担发包人承担B.B.设计人承担设计人承担C.C.双方各自承担双方各自承担D.D.设计审批部门承担设计审批部门承担第11页/共69页13 5.5.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( ( A A ) )。A.A.发包人承担发包人承担B.B.设计人承担设计人承担C.C.双方各自承担双

9、方各自承担D.D.设计审批部门承担设计审批部门承担第12页/共69页14 6.6.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )( )。 A. A.按时提供设计依据文件和基础资料按时提供设计依据文件和基础资料B.B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.C.保证设计质量保证设计质量D.D.设计交底设计交底第13页/共69页15 6.6.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( ( CDCD ) )。 A. A.按时提供设计依据文件和基础资料按时提供设计依据文件和基础资料B.B.施工图设计完成

10、后，组织鉴定和验收施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.C.保证设计质量保证设计质量D.D.设计交底设计交底第14页/共69页16 7.7.按照设计合同示范文本的规定，在设计合按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括后果责任包括( )( )。 A.A.设计人未开始设计工作的，退还发包设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金人已付的定金 B.B.设计人未开始设计工作的，不退还发设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金包人已付定金 C.C.设计工作不足一半时，按该阶段设计设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一

11、半支付设计费费的一半支付设计费 D.D.设计工作超过一半时，按实际完成的设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费工作量支付设计费 E.E.设计工作超过一半时，按该阶段设计设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费费的全部支付设计费第15页/共69页17 7.7.按照设计合同示范文本的规定，在设计合按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括后果责任包括( ( BCEBCE ) )。 A.A.设计人未开始设计工作的，退还发包设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金人已付的定金 B.B.设计人未开始

12、设计工作的，不退还发设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金包人已付定金 C.C.设计工作不足一半时，按该阶段设计设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费费的一半支付设计费 D.D.设计工作超过一半时，按实际完成的设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费工作量支付设计费 E.E.设计工作超过一半时，按该阶段设计设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费费的全部支付设计费第16页/共69页18 8.8.在设计合同中，计算在设计合同中，计算“设计期限设计期限”的开始时间是的开始时间是( )( )。A.A.合同签订日合同签订日B.B.设计人收到定金日设计人收到定金日C.

13、C.开始设计日开始设计日D.D.合同约定的时间合同约定的时间第17页/共69页19 8.8.在设计合同中，计算在设计合同中，计算“设计期限设计期限”的开始时间是的开始时间是( ( B B ) )。A.A.合同签订日合同签订日B.B.设计人收到定金日设计人收到定金日C.C.开始设计日开始设计日D.D.合同约定的时间合同约定的时间第18页/共69页20 10.10.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按或矛盾时，应按( )( )顺序解释。顺序解释。 A.A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书施工合同

14、协议书、工程量清单、中标通知书 B.B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书第19页/共69页21 10.10.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按或矛盾时，应按( ( C C ) )顺序解释。顺序解释。 A.A.施工合同协议书、工程量清单、中标

15、通知书施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书第20页/共69页22 11.11.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )( )。A. A. 承包人的损失都由

16、发包人承担承包人的损失都由发包人承担B. B. 发包人的损失都由承包人承担发包人的损失都由承包人承担C. C. 双方的损失各自承担双方的损失各自承担D. D. 双方的损失都由审批部门承担双方的损失都由审批部门承担第21页/共69页23 11.11.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( ( A A ) )。A. A. 承包人的损失都由发包人承担承包人的损失都由发包人承担B. B. 发包人的损失都由承包人承担发包人的损失都由承包人承担C. C. 双方的损失各

17、自承担双方的损失各自承担D. D. 双方的损失都由审批部门承担双方的损失都由审批部门承担第22页/共69页24 12.12.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( ( ) )。 A.A.办理临时用地、停水、停电申请手续办理临时用地、停水、停电申请手续 B.B.向施工单位进行设计交底向施工单位进行设计交底 C.C.提供施工场地地下管线资料提供施工场地地下管线资料 D.D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E.E.开通施工现场与城乡公共道路的通道开通施工现场与城乡公共道路的通道第23页/共6

18、9页25 12.12.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( ( ACEACE ) )。 A.A.办理临时用地、停水、停电申请手续办理临时用地、停水、停电申请手续 B.B.向施工单位进行设计交底向施工单位进行设计交底 C.C.提供施工场地地下管线资料提供施工场地地下管线资料 D.D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E.E.开通施工现场与城乡公共道路的通道开通施工现场与城乡公共道路的通道第24页/共69页26 13.13.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括按照施工合同示范文本规定

19、，承包人的义务包括( )( )。 A.A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B.B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C.C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D.D.组织设计交底组织设计交底第25页/共69页27 13.13.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( ( B B ) )。 A.A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B.B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明按工程需要提供

20、非夜间施工使用的照明 C.C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D.D.组织设计交底组织设计交底第26页/共69页28 14.14.我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种( )( )。 A.A.可调价格合同可调价格合同 B.B.固定价格合同固定价格合同 C.C.按建筑面积与平方米造价包干按建筑面积与平方米造价包干 D.D.按施工图预算造价加系数包干按施工图预算造价加系数包干 E.E.成本加酬金合同成本加酬金合同第27页/共69页29 14

21、.14.我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种( ( ABE ABE ) )。 A.A.可调价格合同可调价格合同 B.B.固定价格合同固定价格合同 C.C.按建筑面积与平方米造价包干按建筑面积与平方米造价包干 D.D.按施工图预算造价加系数包干按施工图预算造价加系数包干 E.E.成本加酬金合同成本加酬金合同第28页/共69页30 1515依照依照建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )通用条款规定，施通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后工

22、合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后5656天内天内仍不支付，承包人有权（仍不支付，承包人有权（ ）。）。 A A留置该工程留置该工程 B B与发包人协议将该工程折价与发包人协议将该工程折价 C C直接委托拍卖公司拍卖该工程直接委托拍卖公司拍卖该工程 D D申请人民法院将该工程依法拍卖申请人民法院将该工程依法拍卖 E E就该工程折价或拍卖的价款优先受偿就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 第29页/共69页31 1515依照依照建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )通用条款规定，施通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后工合同履行中，发包人收

23、到竣工结算报告及结算资料后5656天内天内仍不支付，承包人有权（仍不支付，承包人有权（BDEBDE）。）。 A A留置该工程留置该工程 B B与发包人协议将该工程折价与发包人协议将该工程折价 C C直接委托拍卖公司拍卖该工程直接委托拍卖公司拍卖该工程 D D申请人民法院将该工程依法拍卖申请人民法院将该工程依法拍卖 E E就该工程折价或拍卖的价款优先受偿就该工程折价或拍卖的价款优先受偿第30页/共69页32 1616某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由发包给了甲、乙两个承包人。乙

24、承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。当由（）承担。 A A乙承包人乙承包人 B B发包人发包人 C C甲承包人甲承包人 D D工程师工程师 第31页/共69页33 1616某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应

25、当由（当由（ B B ）承担。）承担。 A A乙承包人乙承包人 B B发包人发包人 C C甲承包人甲承包人 D D工程师工程师第32页/共69页34 17.17.设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，应由设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，应由( ( ) )组织试车。组织试车。 A A业主业主 B B设计单位设计单位 C C施工单位施工单位 D D设备供应单位设备供应单位第33页/共69页35 17.17.设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，应由设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，应由( ( C C ) )组织试车。组织试车。 A A业主业主 B B设计单位设计单位 C C施工单位施工单

26、位 D D设备供应单位设备供应单位第34页/共69页36 18.18.施工合同当事人为施工合同当事人为( ( ) )。 A. A.发包人发包人 B.B.承包人承包人 C. C.监理单位监理单位 D. D.设计单位设计单位 第35页/共69页37 18.18.施工合同当事人为施工合同当事人为( ( AB AB ) )。 A. A.发包人发包人 B.B.承包人承包人 C. C.监理单位监理单位 D. D.设计单位设计单位 第36页/共69页38 19 19 建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )的附件包括的附件包括( ( ) )。 A. A.协议书协议书 B.B.通用条款通用

27、条款 C.C.工程质量保修书工程质量保修书 D. D.专用条款专用条款 E.E.发包人供应材料设备一览表发包人供应材料设备一览表 F. F.承包人承揽工程项目一揽表承包人承揽工程项目一揽表第37页/共69页39 19 19 建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )的附件包括的附件包括( ( CEFCEF ) )。 A. A.协议书协议书 B.B.通用条款通用条款 C.C.工程质量保修书工程质量保修书 D. D.专用条款专用条款 E.E.发包人供应材料设备一览表发包人供应材料设备一览表 F. F.承包人承揽工程项目一揽表承包人承揽工程项目一揽表第38页/共69页40 20 2

28、0 建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )的协议书部分包括的协议书部分包括( )( )。 A. A.质量标准质量标准 B. B.工程承包范围工程承包范围 C.C.工程变更工程变更 D.D.合同工期合同工期 E. E.合同价款合同价款 第39页/共69页41 20 20 建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )的协议书部分包括的协议书部分包括( ( ABDEABDE ) )。 A. A.质量标准质量标准 B. B.工程承包范围工程承包范围 C.C.工程变更工程变更 D.D.合同工期合同工期 E. E.合同价款合同价款第40页/共69页42 21.21.在

29、在建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )协议书内明确注明的日期不包括协议书内明确注明的日期不包括( )( )。 A.A.开工日期开工日期 B. B.移交工程日期移交工程日期 C. C.竣工日期竣工日期 D. D.合同日期总日历天数合同日期总日历天数第41页/共69页43 21.21.在在建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )协议书内明确注明的日期不包括协议书内明确注明的日期不包括( ( B B ) )。 A.A.开工日期开工日期 B. B.移交工程日期移交工程日期 C. C.竣工日期竣工日期 D. D.合同日期总日历天数合同日期总日历天数第42页/共

30、69页44 22.22.根据根据建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )，关于工程变更价款的确定，关于工程变更价款的确定，说法正确的有说法正确的有( )( )。 A.A.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行变更价格，经总监理工程师确认后执行 B.B.工程变更价款需经造价工程师确定后执行工程变更价款需经造价工程师确定后执行 C.C.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格变更合合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格变更合同价款同价款 D.D.合同

31、中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款价款第43页/共69页45 22.22.根据根据建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )，关于工程变更价款的确定，关于工程变更价款的确定，说法正确的有说法正确的有( ACD( ACD ) )。 A.A.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行变更价格，经总监理工程师确认后执行 B.B.工程变更价款需经造价工程师确定后执行工程变更价款需经造价工程师确定后执行 C

32、.C.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格变更合合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格变更合同价款同价款 D.D.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款价款第44页/共69页46 23.23.下列变更事件，属于设计变更的是（下列变更事件，属于设计变更的是（ ）。）。 A A更改有关部分的基线更改有关部分的基线 B B环境的变化导致施工机械和材料的变化环境的变化导致施工机械和材料的变化 C C要求提前工期导致的施工机械和材料的变化要求提前工期导致的施工机械和材料的变化 D D强制性标准发生变化

33、从而要求提高工程质量强制性标准发生变化从而要求提高工程质量 E E增减合同中约定的工程量增减合同中约定的工程量 第45页/共69页47 23.23.下列变更事件，属于设计变更的是（下列变更事件，属于设计变更的是（AEAE）。）。 A A更改有关部分的基线更改有关部分的基线 B B环境的变化导致施工机械和材料的变化环境的变化导致施工机械和材料的变化 C C要求提前工期导致的施工机械和材料的变化要求提前工期导致的施工机械和材料的变化 D D强制性标准发生变化从而要求提高工程质量强制性标准发生变化从而要求提高工程质量 E E增减合同中约定的工程量增减合同中约定的工程量第46页/共69页48 24.2

34、4.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )( )处理。处理。 A. A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B. B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C. C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D. D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延增加的费用由发包人补偿，延误的工期

35、不予顺延 第47页/共69页49 24.24.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( ( C C ) )处理。处理。 A. A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B. B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C. C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D. D.增加的费用由发包人补偿，

36、延误的工期不予顺延增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延第48页/共69页50 25.25.根据根据建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )，下列有关设计变更说法中正，下列有关设计变更说法中正确的有确的有( )( )。 A A发包人需要对原设计进行变更，应提前发包人需要对原设计进行变更，应提前1414天书面通知承包人天书面通知承包人 B B承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C C承包人在变更确认后的承包人在变更确认后的1414天内，未向工程师提出变更价款报告，天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价

37、款变更视为该工程变更不涉及价款变更 D D工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E E合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行经工程师确认后执行第49页/共69页51 25.25.根据根据建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )，下列有关设计变更说法中正，下列有关设计变更说法中正确的有确的有( ( ACEACE ) )。 A A发包人需要对原设计进行变更，应提前发包人需要对原设计进行变更，应提前1414天书面通知承

38、包人天书面通知承包人 B B承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C C承包人在变更确认后的承包人在变更确认后的1414天内，未向工程师提出变更价款报告，天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更视为该工程变更不涉及价款变更 D D工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E E合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行经工程师确认后执行第50页/共69页52 26.2

39、6.根据根据建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )，施工中发生不可抗力事件后，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )( )。 A A工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B B承包人的人员伤亡损失，由发包人承担承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 C C发包人的人员伤亡损失，由承包人承担发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D D工程所需清理、修复费用，由发包人承担工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E E延误的工期相应顺延延误的工期相应顺延

40、第51页/共69页53 26.26.根据根据建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) )，施工中发生不可抗力事件后，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( ( ADEADE ) )。 A A工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B B承包人的人员伤亡损失，由发包人承担承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 C C发包人的人员伤亡损失，由承包人承担发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D D工程所需清理、修复费用，由发包人承担工程所需清理、修复费用，由发包人

41、承担 E E延误的工期相应顺延延误的工期相应顺延第52页/共69页54 27.27.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )( )。 A. A. 审查单位与监理单位共同承担审查单

42、位与监理单位共同承担 B. B. 承包人与审查单位连带承担承包人与审查单位连带承担 C. C. 承包人全部承担承包人全部承担 D. D. 承包人承担设计损失，发包人承担施工损失承包人承担设计损失，发包人承担施工损失第53页/共69页55 27.27.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误

43、，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( ( C C ) )。 A. A. 审查单位与监理单位共同承担审查单位与监理单位共同承担 B. B. 承包人与审查单位连带承担承包人与审查单位连带承担 C. C. 承包人全部承担承包人全部承担 D. D. 承包人承担设计损失，发包人承担施工损失承包人承担设计损失，发包人承担施工损失第54页/共69页56 28.28.若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则( )( )承包商的设计责任。承包商的设计责任。A.A.减轻减轻B.B.不减轻不减

44、轻C.C.解除解除D.D.不解除不解除第55页/共69页57 28.28.若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则( D( D ) )承包商的设计责任。承包商的设计责任。A.A.减轻减轻B.B.不减轻不减轻C.C.解除解除D.D.不解除不解除第56页/共69页58 29.29.发包人控制工程分包的基本原则是发包人控制工程分包的基本原则是( )( )。 A. A. 发包人向分包人支付各种工程款项发包人向分包人支付各种工程款项 B. B. 工程分包可解除承包人的责任和义务工程分包可解除承包人的责任和义务 C. C. 承包人选择的分包人不需要提请工

45、程师同意承包人选择的分包人不需要提请工程师同意 D. D. 主体工程的施工任务不允许分包主体工程的施工任务不允许分包 E. E. 主要工程量必须由承包人完成主要工程量必须由承包人完成第57页/共69页59 29.29.发包人控制工程分包的基本原则是发包人控制工程分包的基本原则是( ( DEDE ) )。 A. A. 发包人向分包人支付各种工程款项发包人向分包人支付各种工程款项 B. B. 工程分包可解除承包人的责任和义务工程分包可解除承包人的责任和义务 C. C. 承包人选择的分包人不需要提请工程师同意承包人选择的分包人不需要提请工程师同意 D. D. 主体工程的施工任务不允许分包主体工程的施

46、工任务不允许分包 E. E. 主要工程量必须由承包人完成主要工程量必须由承包人完成第58页/共69页60 30.30.按照按照建设工程施工合同（示范文本）建设工程施工合同（示范文本），合同中约定支付预付款的，预付时间应不迟于约定的开工日，合同中约定支付预付款的，预付时间应不迟于约定的开工日期前（期前（ ）。）。 A A7 7天天 B B1414天天 C C4848小时小时 D D2424小时小时第59页/共69页61 30.30.按照按照建设工程施工合同（示范文本）建设工程施工合同（示范文本），合同中约定支付预付款的，预付时间应不迟于约定的开工日，合同中约定支付预付款的，预付时间应不迟于约定的

47、开工日期前（期前（A A）。）。 A A7 7天天 B B1414天天 C C4848小时小时 D D2424小时小时第60页/共69页62 2.2.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )( )。A.A.委托设计任务的范围和内容委托设计任务的范围和内容B.B.发包人应提供的有关资料和文件发包人应提供的有关资料和文件C.C.项目投资要求项目投资要求D.D.双方的责任双方的责任E.E.工程用地规划工程用地规划第61页/共69页63 5.5.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( ( A A ) )。A.A.发包人承担发包人承担B.B.设计