（2022年-2023年）施工设计合同

1、施工设计合同合同编号：施工设计合同工程名称：装修施工图工程地点：合同编号：发包人：施工设计方：中华人民共和国建设部家工商行政管理局家工商行政管理局监制发包人：（以下简称甲方）设计人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法以及国家和 市政府的有关规定，甲乙双方 经友好协商，就甲方委托乙方承当 室内装饰设计的有关事宜达成一致，签订本 协议书，并共同遵守。第一条合同签订依据：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程 勘察设计管理条例。国家及市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。国家及市有关建设工程装饰装修设计管理的其他法规和规范性文件。城市规划管理部门有关批准文件。2021

2、 年-2022 年其它有关建设工程的批准文件。工程工程设计时有新的设计标准和规范的，适用最新的设计标准和设计 规范。第二条工程概况、设计范围和设计阶段工程名称：装修施工图 。工程地址：o设计范围：o设计面积：o设计内容：o6设计图标准：根据乙方设计公司设计标准及线型到达甲方图纸标O第三条各阶段工作用时：签定合同定金到账后合同生效，付清第二笔款；施工图深化图完成后，甲方必须付清本次尾款；：乙方开始工作前，甲方必须给乙方提供定稿的最终平面图（有顶面图 最好）及效果图方案图；甲方指定施工图总工匚沟通平立剖材质等细部；因甲 方的原因造成的施工图变更；要收取改图费，具体协商可以以附合同的形式表达乙方不得

3、损害甲方利益，不得向外透漏甲方商业信息；不得把图纸不经 甲方同意交付第三方。第四条深化设计费用和付款方式本设计协议设计取费:根据甲方对本工程提出的设计范围、内容、要求、深度及施工期服务 要求，经甲、乙双方商定，本设计工程预算总价为人民币：元（大写二 元整），总面积为 平方米，按每张 元（A2A3）单价收取，按实际图量计算；乙方可以帮甲方答疑施工图疑问，不含现场交底及服务；不含设计盖章不含 税金。本合同设计费付款方式：2021 年-2022 年付款顺序付款阶段应支付设计费时间第一次定金包干总价的50% （即 元），合同经甲乙双方签字盖章后_个工作日内支付，支付定金后到账后合同生效；画图开始时间根

4、据定金到账之日 算起。第二次设计包干总价的50% （即 元），提交施工图文件设计成果（电子文件），收到尾款后，乙方须发最终成品施工图给甲方，结清尾款；交图后一个月内未通知，默认审图通过；乙方有责继续调整到甲 方交图为止。第五条双方责任甲方责任：向乙方提交设计资料（装修最终定稿平面（最好有顶面图）、效果图 方案）及原设计院5个专业电子版，并对其完整性、正确性和有效性负责，甲方 不得要求乙方违反国家有关标准和规范进行深化设计。按合同约定的日期和数量付给乙方工程设计定金及后面的款项.甲方指派为处理有关设计问题的负责人。甲方需书面指定专人及时书面签收和确认乙方每一阶段的设计成果。对于乙方所提与设计有关

5、的问题应及时回复。设计成果著作权归甲方所有，但乙方有深化设计署名权。乙方责任：乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提供的设计任务书，进行 设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的施工图等技术文件，并对其负责因乙方原那么造成图纸问题的，乙方必须无条件进行重新补充及修改， 直到满足要求为止。乙方在设计材料的选用上，要和甲方沟通到位，符合国家相关规范要 求。乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产 品图纸等技术经济资料。乙方如在履行合同期间进行兼并、解散、破产、被接管等公司体制变 动时，应提前迎天将有关变动情况书面通知甲方/业主，并不得因此损害甲方/ 业主在合同项下的所有合法权

6、益。2021 年-2022 年乙方委派,为乙方工程负责人，直接与甲方联系汇报工作，无特殊 重大原因并经甲方书面同意，图纸未交稿前，不可更换该负责人；负责本工程的 设计小组成员不经过甲方书面同意， 不可在工程施工图完成前更换。第六条设计变更与违约责任设计变更：甲方变更委托设计工程、内容或所提交资料作较大修改（如平面图改 动），以致造成乙方需变更设计且单次设计变更工作量超过原设计总工作量的一 20%以上的,双方应另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条 款。所有设计变更必须明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发 生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、相关图纸说明。表达应全面、清

7、 楚，应描述原因、内容、范围。图纸更新属于设计变更范围，应注明变更的类型位置和内容，标注并 说明前后变化。乙方应全面评估设计变更对产品功能和后续工程本钱、进度的影响， 并在设计变更文件中注明评估意见。设计变更文件除特殊文件外全部由计算机打印，防止手书，变更文件 字迹应清晰，文件外表不能有增删痕迹。违约责任：由于甲方原因未在本合同第七条所约定的时间内支付工程设计费时， 乙方应以书面形式向甲方发出催款通知书。假设甲方在收到乙方催款通知书二个 工作日内仍未支付相应的工程设计费时，甲方从应付设计费之日的次日起计算， 每延误一天，向乙方按应付该阶段工程设计费的壬九N二支付违约金;逾期超过 型天，经乙方书

8、面通知后日内，甲方仍未支付拖欠款项的，乙方有权暂停 履行后续阶段工作，或者解除合同并不退还已收费用。由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计成果时，乙方应从 本合同规定提交设计成果之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计 费的千分之二作为违约金;因甲方原因造成时间延后的，交图日期根据约定时间 向后延续。2021 年-2022 年合同生效后，乙方非因本合同约定事由要求终止或解除合同，应双倍 返还甲方所支付的定金；甲方非因本合同约定事由要求终止或解除合同，不得要 求返还已支付费用。第七条不可抗力不可抗力是指严重自然灾害及其他本合同双方在订立本合同时人力不能预 见，其发生或后果不能防止且不能克服的事件。在本合同履行过程中，由于发生 战争、洪水、台风、地震或其他人力不能控制等不可抗力事件，致使任何一方无 法履行本合同规定的义务，遭受不可抗力的一方不承当违约责任。第八条合同纠纷解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第 种方式解决：提交XX市 仲裁委员会仲裁;依法向人民法院起诉。第九条其他保密：乙方确保甲方利益不受侵害，不得向外透漏图纸内容，没有甲方允许，不得 把图纸给第三方。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份；具有同等法律效力。本合同经双方盖章并在甲方向乙方支付定金后生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及认可的来往电报