幕墙工程劳务分包合同的模板[制式版]

1、 .wd. .wd. .wd.幕墙工程劳务分包合同发包方： 以下称“甲方承包方： 以下称“乙方甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?和?建筑安装工程承包条例?的规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么且结合本工程具体情况，经双方友好协商达成一致并签订本承包合同，以期共同遵守。工程概况工程名称：贵安山语城工程工程地点： 贵安新区中铁建山语城二、承包范围及承包方式承包范围为 图纸范围内石材幕墙、铝板幕墙、玻璃幕墙含隐框、明框、半隐、全玻、点支玻璃、铝合金窗、玻璃栏杆、有框地弹门包括幕墙加工、制作、安装、相关联部位的收

2、边收口、与前期施工和相邻施工队局部连接局部的收边收口等其中含测量放线、埋件安装、骨架安装、材料装/卸运输、材料下料、检测的人工配合、材料的加工、制作、安装、注胶、层间封堵含防火封堵、室内封修、完工后的卫生清洁、成品保护保养、维修、现场内所有的水平运输、所有垂直运输。乙方以如下方式完成承包范围内的工作量包人工、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场管理费、包施工期间、焊条购置、切割片购置、所有使用机械消耗品采购、包二级箱以外的所有电线电缆箱子购置、包夜班抢工加班费、包春节或其它法定假日加班费、包高温费、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利

3、待遇、包施工机具、设备及用于施工作业的工具类消耗性材料如切割片、钻花、抹布、甲苯等。乙方的承包范围还包括成品码放、现场局部脚手架架板的固定与转移、施工过程中影响安装的局部主体剔凿及处理、甲方要求的与其他第三方的穿插收口作业、电焊作业的成品保护与火灾防范等；乙方承包范围内的工作量以固定单价包干具体单价详见本合同第六条。该包干单价不因劳动力价格的波动、物料的涨价、汇率的变动或法律、法规、规章的变化等任何因素的影响而作出任何调整。甲方在该包干单价外不再向乙方及乙方人员支付任何形式的其它费用。三、工期要求本工程开工日期:以甲方书面通知或电子信息通知为准；竣工日期：自开工之日计天日历天；总工期天含法定节

4、假日及休息日，自甲方通知乙方进场之日起开场计算。乙方的具体施工进度必须满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。非不可抗力影响，合同工期不得顺延。因不可抗力影响的工期，经甲方签字确认后工期相应顺延，但不增加费用含因顺延造成的窝工费用和其他损失。上述不可抗力是指：战争、 6 级以上地震、社会动乱不包括阻工、大于二十年一遇的洪水。乙方应在工期延误事实发生后3日内就延误内容向甲方工程部提出书面报告，乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此权力。四、工程质量本工程要求质量目标为 合格 工程标准。幕墙工程所有性能均应满足国家标准、JGJ102-2013、JGJ133-2013及设计图纸与合同要求。如甲方、监

5、理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。乙方必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收标准和施工图组织施工，工程质量应到达设计图纸要求及约定的标准和质量目标。因乙方原因导致工程质量未到达合格工程标准，那么甲方向乙方收取工程总造价款的%作为违约金。如因此给甲方造成损失的，乙方并应承担全部赔偿责任。乙方每道工序完成进入下道施工工序前须书面报请甲方验收，假设乙方在进入下道工序施工前未对上道工序书面报请验收，甲方有权对乙方给予2001000元/次处分，由此而引发的一切后果全部由乙方承担。五、双方权利义务一甲方权利义务负责现场的统一协调管理，协调

6、设计图纸问题的处理，对设计变更进展签证。有权监视工程质量、进度、安全、文明施工等工程管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出整改、处分意见，并有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。甲方有权对乙方所犯错误视不同情况给予乙方经济上的处分详见合同附件一，关于现场质量、安全、文明施工、材料、日常工作配合等管理条例，乙方进场14日内，甲方工程部须针对工程的具体情况与乙方签订有关工期、质量、安全、材料、文明施工等工程管理责任书，标准参照甲方相关文件，以上责任书都将作为甲方对乙方管理过程中的实施标准。向乙方提供材料、构件及机具的临时堆放场地

7、及围护设施，提供施工用水、用电接驳点由二级配电柜接驳点到工作面的电缆线及三级配电箱的配置由乙方负责，现场所需的所有配电箱、电线等用电设备均全部由乙方提供并符合安全规定。甲方提供施工用脚手架或吊篮及现场能够使用的垂直运输工具但如假设不能提供垂直运输工具需要一次、二次、三次转运的乙方承担。负责协助在施工中与业主、监理、总包及其他穿插施工队伍的关系。负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。在乙方未按时支付施工人员工资时，甲方有权根据乙方在施工工期内提供的劳务人员名单直接代乙方发放人工工资，并在本合同价款中扣除。劳务工人在领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明“本月工资已全部领齐或“本工程工资

8、已全部领齐字句，并印上手印。负责对乙方进展技术交底，组织乙方所完工程的交工验收。假设在施工过程中或施工完成后，总包、监理、业主因种种原因未及时验收或因乙方原因造成质量不合格、进度不满足要求等，导致业主拖延向甲方付款，那么甲方向乙方付款亦相应拖延；乙方不得停工、怠工，如有停工、怠工，甲方视情节轻重，有权扣除其应付款项。施工过程中或保修期间，发生玻璃自爆、石材毁坏、其他面板的毁坏情况或未发现损坏责任人，乙方均负有免费进展重新安装责任，否那么，甲方有权安排他人进展安装，费用直接从乙方工程款或保修金中扣除。假设乙方在质量、工期、安全文明施工、与工程部的配合等方面无法满足甲方的要求，甲方有权终止合同，对

9、已完成工程量按完工价款的80%进展结算,并扣除风险担保金。乙方含管理人员及施工人员须无条件服从甲方的人力资源调配。乙方拒不服从甲方的调配,视具体情况处向甲方支付1000000元/次的违约金。.二乙方权利义务负责提供现场可行性强的安装方案及施工进度方案，根据甲方确认的图纸和本合同约定进展材料方案的上报和施工，不得更改设计方案，并确保工程质量、进度和安全。严格按照图纸和国家相关标准施工，不得私自更改施工方案及施工流程。服从业主、总包方、甲方、监理的统一管理和现场的统一协调。对因设计变更或其他原因而增加的施工内容，配合甲方向业主签证。作好安全防护和文明施工，严守安全操作规程。乙方在施工期间应加强班组

10、内部安全文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，每日上工前必须进展安全早会。因乙方原因而引起的一切人身、设备安全事故和劳务纠纷以及由此而发生的一切责任和损失概由乙方承担。配合甲方工程部对材料的损耗要求提出辅助材料方案，无条件做好材料和加工半成品的卸货、搬运、签收、保管包含春节、或其它节日的材料的保管工作、标识工作，乙方负责把加工半成品从甲方车间运输到安装位置，即乙方负责甲方车间到工地的运输以及工地到楼层安装位置的垂直运输。乙方现场作业人员必须穿戴统一的工作服和安全帽，费用由乙方承担。对于乙方施工人员未按要求佩带安全帽、安全带的现象，甲方有权进展处分，并直接从乙方当月的工程进度款内

11、扣除。乙方必须妥善保管工地现场的材料及半成品，因乙方材料保管失误及安装所造成的材料损坏概由乙方负责，并每月及时向甲方按实上报工程量。在施工过程中，乙方必须节约使用材料，严禁浪费材料，材料的损耗必须控制在甲方规定的损耗范围内具体详见合同附件二；材料损耗由乙方在结算书中单独列项编报假设乙方未在结算书中对材料实际损耗情况进展详细计算数据，视为乙方结算关键工程未编报，不予办理结算，先由甲方工程部根据实际方案用量及现场领料单进展审核要求工程部的方案、领料单必须详实、完整、准确，再由甲方进展复审，最终审核结果以甲方的为准；假设材料损耗有所节余甲方将给予乙方所节余材料费用的0%奖励，假设材料损耗超出约定值将

12、由乙方承担全部费用并直接从乙方的工程款项内扣除，甲方工程部的材料损耗参照责任状实施。乙方须遵守一切法律、法规、规章以及各级政府、行政主管部门的政策、制度，负责到有关行政部门进展人员登记备案，如有违反，所造成的一切后果由乙方负责。负责缴纳当地政府或有关主管部门所要求乙方缴纳的一切税费。负责提供幕墙加工制作尺寸，并对提供的尺寸负责，假设尺寸提供有误造成一切损失所发生的费用，由乙方全部承担。搞好现场文明施工，做到材料、设备等堆放整齐有序，保持现场的整洁卫生；进入工地现场的材料必须按照甲方公司相关规章制度和甲方工程部指定的地点进展堆放并设置相应标牌。施工完工后整理好现场，做到工完场清，交工验收之前，做

13、好一次全面清洁，并负责配合甲方做好验收工作。乙方负责为现场所有施工人员购置意外伤害保险，如乙方进场未按时购置，那么甲方可代其购置，相关费用从工程款中扣除。乙方负责在工程开工或施工队进场后两天内提供该承包工程的劳务人员名单、经历证的身份证复印件、右手大拇指指纹印及工资标准给甲方委派参与该工程管理的工作人员，发放人工工资方法见附件?劳务人工工资发放规定?。如因乙方原因而导致乙方劳务人员停工或向业主、有关政府部门投诉，一切后果都由乙方承担，甲方并有权解除合同。如甲方因此而遭受政府主管部门的罚款，该罚款由乙方全额承担，甲方并有权按照该罚款的金额向乙方追究违约责任。风口、空调口、配电箱、开关插座面板等孔

14、洞乙方负责预留制作，过程中进展埋件、龙骨安装局部墙壁面的剔除及恢复由乙方负责。乙方本人或乙方委派2名专职管理人员、施工队长、班组长详见附件劳务人员名单需在现场，每天到工程部报到，做到随叫随到半小时内，服从甲方现场人员的工作安排，乙方管理人员按甲方制定的作息时间工作。未经工程经理同意擅自离开现场，每次向甲方支付200元违约金。乙方必须绝对遵从甲方所有发出的工程指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。除过程中的清洁外，乙方必须负责工程验收前统一一次外墙清洗。六、合同价款双方采取固定单价的承包方式。1.1 石材幕墙含石材幕墙所有钢构造及造型的安装承包单价元/m2其中分项单价：放线及

15、埋件连接件安装元、主龙骨安装元、次龙骨安装元、防火层保温层避雷连接涂漆元、面材安装元、注胶元、收边收口异形局部元、清洁卫生元、保质保量保工期完成元。1.2 玻璃幕墙含明框幕墙、隐框幕墙、半隐框幕墙、全玻幕墙等的安装承包单价元/m2其中分项单价：放线埋件转接件安装元、立柱横梁下料钻孔元、防火层保温层避雷连接涂漆元、龙骨安装元、面材加工及安装元、压板和扣盖安装元、注胶元、清洁卫生元、保质保量保工期完成元。1.3 铝单板的安装承包单价元/ m2其中分项单价：放线连接件埋件安装元、龙骨安装元、面材制作加工安装元、注胶元、清洁卫生元、保质保量保工期完成元。1.4玻璃栏杆的安装承包单价元/ m2其中分项单

16、价：放线连接件埋件安装元、龙骨安装元、面材制作加工安装元、注胶元、清洁卫生元、保质保量保工期完成元。1.5GRC的安装承包单价元/ m2。1.6铝合金窗的安装承包单价元/ m2。其中分项单价：放线元、铝合金门窗框安装及成品保护元含二次转运、发泡胶填充、避雷接地及二次缠膜、外墙打防水胶元含清理基础卫生、固定玻璃安装元(含二次转运)、玻璃周边的室内外注胶密封元(含清理基础卫生及玻璃标签)、门窗扇安装元(含二次转运及调试、五金件安装元包含调试)、内墙打胶元含清理基础卫生、门窗清洁及淋水实验元按照业主要求含安装到交付使用的所有直接和间接费用，见上款说明。1.7 工人住宿由乙方自行解决，施工机具、设备及

17、用于施工作业的工具类消耗性材料如切割片、钻花、抹布、甲苯等和劳保类用品等一切需要乙方采购的物资和材料由乙方自行购置本条所补款项支付同第七条竣工后按幕墙见光尺寸结算。因设计变更或其他原因而增加的施工内容，按如下计价方式确定单价和结算价款：3.1 如合同中有一样类型的工程，按合同约定的同类工程单价计价；3.2 如合同中有类似工程，参照合同约定的类似工程单价定价；如合同中无一样或类似工程，参照市场行情由甲乙双方协商确定。如乙方擅自解除合同或甲方因乙方违约按照本合同约定解除本合同的，甲方按乙方完工分项单价价款的8%结算。七、付款及结算本工程无预付款，乙方每月28日向甲方提交当月已完工程量，经甲方审核后

18、支付合格工作量进度款。工程进度款按月支付，每月支付乙方本月已完合格工作量款项的%。工程完工付乙方本月已完工合格作量款项的2%。工程交验合格甲方验收并到达规定的质量要求后1个工作日内付至合同价款的90%。工程通过建设单位竣工验收并甲方与业主办理结算后，付至合同价款的 9%。合同价款的%作为质量保证金，2年保修期满后结算支付。结算工程量待工程完工后30日内由乙方自行编制报甲方审核。乙方依本合同约定承担的违约金、罚款及其他费用，甲方有权在支付上述款项时扣除；保修期后的维修乙方可收取人工费。八、工程保修本工程保修期为2年，从工程通过建设单位竣工验收合格之日算起。保修期内发生的维修，由甲方书面通知或 通

19、知，乙方必须在甲方通知后8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理，否那么，甲方可以自行或另请第三方处理，由此而发生的费用从质量保修金中扣除。九、签证以下情况下可以签证：1.1 因甲方原因造成返工返修的；1.2 合同外增加工作量的单项签证超过00元以上的。1.3 甲方工程部所发出的指令单涉及到合同外的其它内容；签证的程序：2.1 甲方工程部发出的指令单需工程经理确认，2.2 签证单需以指令单、见证单作为依据，无指令单、见证单的签证不予办理；乙方提交的签证单应注明以下内容：2.3任何签证均应防止以点工或台班计算，如确需以点工或台班计算，那么乙方签证单必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时

20、间及数量，否那么甲方不予签证。签证点工按120元/工日计算，必须经甲方工程经理与主办人员签认，每月未由乙方自行汇总送至甲方审核，否那么，视为当月未发生零点工，工程完工结算时不予计量，点工工程完工后一次性支付。所有签证需经甲方审核签字，单项签证在500元及以下的不予调整。十、违约责任任何一方不能全面履行合同均属违约，因违约所造成的责任和经济损失概由违约方承担。乙方不得将本合同项下的劳务分包工程转包或分包给第三人，否那么，乙方应向甲方支付本合同价款20%的违约金，甲方并有权解除本合同。乙方必须在合同工期内完工，否那么，每拖延一天，甲方向乙方收取人民币壹仟元整/天1000.00元/天的违约金，同时如

21、业主、监理因进度原因对甲方工程部的罚款由乙方承担。乙方无法实现承诺的工程质量等级或无法实现一次性通过幕墙分部工程质量验收，或无法实现一次性通过整体工程的竣工验收，甲方将视具体情况对乙方收取工程款总额的1%10%的违约金，且乙方应承担甲方因此而造成的一切损失。施工过程中，乙方施工人员不服从甲方、总包、监理管理、野蛮施工造成发生意外事故，安全事故由乙方承担全部责任。十一、合同争议解决因本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，向应城市或孝感市人民法院起诉。合同生效与终止本合同在完成分包工作内容、结清工程全部尾款后，即宣告终止。十二、其它约定甲方?劳务人工工资发放规定?、奖罚管理条例、材料

22、损耗系数、设备管理作为主合同附件。本合同一式四份，具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入其它事项，其它事项与本合同具有同等效力。乙方所以在施工的人员各类保险有乙方自己承担支付。甲方： 乙方： 法定代表人或授权代表：乙方身份证号码：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 附件一：工程管理条例安全、质量管理：施工及加工现场发现未戴安全帽扣0元/人次在室内车间的除外；未系好帽带扣0元/人次；用电箱无漏电保护器或漏电保护器失效的扣0元/次；电源线有破损或有使用花线的扣0-100元/次；安全早会队长迟到或未按时组织本队人员例队的20元/人次；安全早会该队人员缺席一人扣20元/人次，依此类推

23、加班人员视具体情况定；住宿区未配灭火器的扣20元/次；发现有酒后作业的扣100元/人次；未购置人身意外伤害保险的扣20元/人次；上班时间穿拖鞋、打赤脚、赤膊或生产现场穿高跟鞋的扣30元/人次；上班时间带小孩进入生产场地的20元/人次；施工现场无足够防火设施如灭火器材等20元/处；无班前教育记录的扣20元/次；出现打架斗殴视情节轻重扣1000000元/次；现场施工错误或未征得工程部同意擅自更改图纸的100元/次；现场发现不合格项视现场实际情况扣20200元/次；工程部口头或书面要求整改但施工队未按时或拒不整改的00元/次；监理、业主、总包发现不合项主要指施工队自身原因造成的投诉或要求返工的010

24、0元/次；电焊部位不采取有效防腐措施或焊缝存在明显缺陷的20元/处；注构造胶、耐候胶卫生清洁不到位，施工工序不符合要求的20元/处；进度管理、文明施工管理：由于施工队自身原因未按工程部指令单按时完成的处分2001000元/次；晚间加班未按工程部要求实施的处分2001000元/次；工序、工作面、节点进度未按工程要求实施的视具体情况处分0200元/次；无主动创造工作面完成工作任务的罚0元/次；按工程进度指令单提前一天奖0200元/次，此后每提前一天加0元/次；施工工程由于施工队本身原因造成工程抢工且须工程部支援的10000元/次；现场施工材料未完场清的200元/次；现场发现有打赤膊、穿托鞋的20元

25、/人次；现场随地小便的0元/人次；现场随地大便的00元/人次现场有其它不文明行为的200元/人次；11.小工伤事故由乙方承担。合同履约与工程配合：由于施工队自身原因导至民工工资未及时发放的0200元/次；施工队出现分包且给工程管理造成影响的视具体情况2000000/次，并从甲方合格分包方名册中删除；合同约定的其它条例未按要求实施的每项0元/次；工程部管理人员口头通知未按要求实施的或实施不彻底的200元/次有书面记录或相应证据；工程要求资料人员花名册、身份证复印件、日方案等未按时提交的20元/次；工程各会议未按时执行的100元/次；遇紧急事宜无主动配合意识的100元/次；库房与材料管理：材料分配时未按工程部要求实施的20100元/次；现场材料乱堆放或阻碍车辆通行的0元/次；通知后拒不整改或不按时整改的100300元/次；材料堆放及保护不合理200元/次；材料发生丧失现象的视现场具体情况2002000元/次并承担由此而引起的全部损失；库房或材料堆放区发生火灾的视现场具体情况处1001000元/次；附件二： 材料的损耗系数及现场人员设备配置为进一步加强工程的材料管理，提高劳务队的材料节约意识，提升工程整体经济效益，经双方协商本工程材料损耗按如下条例实施：1、铝材： 3%含包装纸2、钢化玻