监理工程师考试习题监理合同1.-3

1、合同管理1一、 单项选择题(10题/10分)1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应( )D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须承受该承诺2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指( )的期限3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生疑心后，要求承包人进展剥露后的重新检验。检验结果说明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工本钱和延误的工期处理应是( )A.工期顺延，施工本钱的增加由承包人承当B.工期

2、不予顺延，施工本钱的增加由承包人承当C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的本钱，修复缺陷本钱由承包人承当D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的本钱，修复缺陷本钱由承包人承当4、某工程设计合同的价格为500万元，设计单位已承受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，那么委托方有权要求设计单位返还( )万元5、我国对经济合同争议的处理实行( )6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )A.发出中止合同通知，令监理合同即行停顿C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知，21天内未

3、能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC土木工程施工合同条件是由( )制定的8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属( )合同9、施工中的费用索赔出现的原因是( )C.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承当责任的补偿或赔偿10、工程工程承包单位投标时，按规定应提交以下证明文件( )二、多项选择题(40题/40分)1、经济合同的担保形式主要有( )2、合同法律关系的客体包括( )3、监理招标文件中，( )是财务建议书的主要内容4、属于招标文件主要内容的是( )5、有资格代理招标的机构应条件包括( )6、土木工程施工合同条件由( )组成

4、7、土木工程施工合同通用条件规定，属于( )的情况，承包商可以获得工期展延8、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是( )C.发布变更指令，安排承包商自己去完成该项工作9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险A.战争、动乱等10、评标的条件是( )B.标价合理、工期适当D.有保证质量和平安措施、有保修期内进展保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行11、合同成立的有效条件包括( )12、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )B. 机器设备C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

5、D.依法可以转让的股份、股票13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )14、被代理人的主要权利有( )15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )16、属于经济合同主要条款的是( )17、无效经济合同的财产后果，可按( )18、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )C.有具体的仲裁请求和事实、理由19、经济合同法是指( )相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议20、属于以下情况之一，即( )为无效经济合同，是国家法律不成认其效力的合同21、免除违约责任的条款有( )22、仲裁协议包括如下( )内容23、标底价格由( )组成24、施工招

6、标时，以下情况( )属于废标E.投标单位提送标书后觉察有误，在截止日期前补充函件的25、建立行政主管部门对招标过程的监视工作包括( )26、以下哪些属编制标底应遵循的原那么( )C.根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有( )28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )29、选择招标方式时主要考虑因素包括( )30、应由监理工程师签发的文件包括( )31、分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令32、调整合同价格时依据的有效合同价，是扣除了( )后的合同价格33、FIDIC通用条件规定，颁发解除缺陷责任书后，合同对双方仍能有

7、效，工程师可要求承包人完成( )方面的义务34、按照FIDIC条款，以下事件出现后，承包商有权延长工期( )35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括( )等工作36、进展施工招标应满足的条件包括( )37、开标时，投标书( )，招标人应在公正员监视下，当场宣布为废标D.内容不全、字迹识别不清38、按照FIDIC合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔39、承包商的索赔要求成立必须同时具备( )40、索赔证据的根本要求是( )三、判断题(10题/10分)1、保证合同的当事人是权利人和义务人 ( )2、投保了建筑工程一切险的工程建立工程，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设

8、计错误等 ( )3、根据?经济合同法?的规定，经济合同不包括技术合同 ( )4、对招投标活动的监视管理是建立行政主管部门的职责 ( )5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 ( )6、建立单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标 ( )8、?公路工程施工监理合同范本?规定业主经与监理单位协商前方可要求监理单位更换不称职的监理人员 ( )9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失 ( )10、FIDIC合同条件规定，由于工程

9、变更，该工程实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动 ( )四、简答题(5题/20分)1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面?2、简述建立工程公开招标程序?3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作?4、?招投标法?规定，哪些工程建立工程必须进展招投标?5、根据?合同法?的规定，合同一般应包括那些条款?五、综合分析题(2题/20分)1、某高速公路工程，承包商为了防止今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：(1)特别严重的降雨;(2)现场劳务缺乏;(3)业主在原工地现场之外的另一

10、地方追加了一项额外工作;(4)无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大;(5)施工场地使用权提供延误;(6)工程款不到位。问题 1)监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承当风险的延误，可批准延长工期。2)哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理?2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在根底工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度方

11、案中关键线路上的局部工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?2)定金与预付款有何区别?3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?4)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?参考答案一、单项选择题(10题/10分)1、C 2、D 3、B 4、C 5、B 6、D7、A 8、C 9、C 10、C二、多项选择题(40题/40分)1、A B C D 2、A B D E 3、C D E 4、A B D5、B C D E 6、A B C D 7、A B C D 8、A B C9、A D E F 10、B C D E 11、A

12、B C 12、C D E F13、A C D 14、B D E 15、A B C 16、A B C E17、B C E 18、A C E 19、A B E F 20、B D F21、A C D 22、A C E 23、A B C D E 24、A B C D25、A B D E 26、A B C 27、A C 28、C D E29、A B C E 30、A B D 31、D E 32、A B C33、A D 34、A B 35、B D E 36、A B D E37、A B C D 38、A B C D 39、A B C D 40、A B C D三、判断题(10题/10分)1、 2、 3、 4、

13、 5、6、 7、 8、 9、 10、四、简答题(5题/20分)1、答：审查经济合同是否有效，主要应从以下四个方面进展审查：1)、合同的主体是否有合法资格;2)合同内容是否违反法律：3)当事人意见表示是否真实;合同是否按照法定形式和程序签定2、答：建立工程公开招标大致可分为三个阶段：1)招标准备阶段，主要工作包括选择招标方式;办理招标备案;编制招标有关文件。2)招标阶段，主要工作包括发布招标广告;进展资格预审;出售招标文件;组织现场考察;解答投标人的质疑。3)决标成交阶段，主要工作包括开标;评标和定标。3、答：及时检查承包人的施工现场同期记录;审查承包人的施工是否受到延误;核对承包人是否增加了施

14、工本钱;分析索赔事件的合同责任。4、答：1)大型根底设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的工程;2)全部或者局部使用国有资金或者国家融资的工程;3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的工程;4)法律或者国务院规定的其他工程。5、答：1)当事人的名称或者姓名和住所;2)标的;3)数量;4)质量;5)价款或者报酬;6)履约期限、地点和方式;7)违约责任;8)解决争议的方法。五、综合分析题(2题/20分)1、答：一)上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承当风险的延误，可批准延长工期。二)上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款

15、或者适当延长工期;对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期;对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。2、答：1)对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经历、企业信誉等。2)定金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为;而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果;预付款在工程进度款中按比例扣还。3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害;损失

16、不是因承包商的过错造成;损害也不是承包商应承当的风险造成;承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4)对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。合同管理2一、单项选择题(10题/10分)1、按照法律规定，( )不能成为建筑施工合同的担保人C. 银行2、经济法律关系由( )三要素组成A.主体、客

17、体、内容B.当事人、经济行为、经济利益C. 法人、经济合同、经济责任D.经济管理、经济协作、经济责任3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。以下说法正确的有( )B.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人4、无效经济合同确实认权属于( )C. 工商局5、经济合同的核心是( )，它是当事人双方权利和义务的焦点C. 标的6、招标文件中的工程量清单是( )C. 准确的工程量7、工程建立监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择C. 资历信誉8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自( )C. 上级行政主管部门D

18、.省、市政府部门提供的专家名册9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )C. 申请仲裁10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现( )C. 业主给予承包商一定的补偿二、多项选择题(40题/40分)1、合同标的是双方当事*利义务所指的对象，一般包括( )C. 劳务行为2、代理人承受委托与第三方签定经济合同过程中，应()C. 在授权范围内单独与第三方谈判合同3、法人的行为能力由( )行使C. 法人领导机构D.厂长、经理4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为( )C. 担保财产在担保期内债权人仍可使用E.不履行债务时，债

19、权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括( )C. 有从事招标代理义务的场所6、建立行政主管部门对招标过程的监视工作包括( )C. 负责编制标底7、监理招标评审投标书中的实施监理工作方案时，主要比拟( )等方面内容C. 工作方案的可行性8、进展施工招标应满足的条件包括( )C. 已选择了监理单位9、开标时，投标书( )，招标人应在公正员监视下，当场宣布为废标C. 未按规定格式填写D.内容不全、字迹识别不清10、按照FIDIC合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔C. 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日11、承包商的索赔要求成立必须同时具备( )C. 按

20、合同规定不应由承包商承当的风险12、索赔证据的根本要求是( )C. 索赔证据必须具备特定条件13、经济合同的担保形式主要有( )C. 抵押14、合同法律关系的客体包括()C. 制止流通物15、监理招标文件中，( )是财务建议书的主要内容C. 人员酬金报价表16、属于招标文件主要内容的是( )C. 施工方案17、以下合同中，属于主合同的是( )C. 担保合同18、土木工程施工合同条件由( )组成C. 投标书及附件19、土木工程施工合同通用条件规定，属于( )的情况，承包商可以获得工期展延C. 不利施工的自然条件或障碍影响20、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理

21、工程师有权采取的措施是( )C. 发布变更指令，安排承包商自己去完成该项工作21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险A.战争、动乱等C. 正常的恶劣天气22、评标的条件是( )B.标价合理、工期适当C. 有较好的信誉D.有保证质量和平安措施、有保修期内进展保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行23、合同成立的有效条件包括( )C. 订立的形式和程序合法24、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )B. 机器设备C. 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D.依法可以转让的股份、股票E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财

22、产权25、合同标的是双方当事*利义务所指向的对象，一般包括( )C. 劳务行为26、被代理人的主要权利有( )C. 要求代理人代为清偿自己的债务27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )C. 质押28、属于经济合同主要条款的是( )C. 质量29、无效经济合同的财产后果，可按( )C. 赔偿损失30、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )C. 有具体的仲裁请求和事实、理由31、经济合同法是指( )相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议C. 公民32、属于以下情况之一，即( )为无效经济合同，是国家法律不成认其效力的合同C. 没有经工商局鉴证33、免除违

23、约责任的条款有( )C. 自然灾害34、仲裁协议包括如下( )内容C. 仲裁事项35、标底价格由( )组成C. 税金36、施工招标时，以下情况( )属于废标C. 投标单位未参加开标会E.投标单位提送标书后觉察有误，在截止日期前补充函件的37、建立行政主管部门对招标过程的监视工作包括( )C. 负责编制标底38、以下哪些属编制标底应遵循的原那么( )C. 根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有( )C. 各投标者报价均不合理40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )C. 施工内容的专业要求三、判断题(10题/10分)1、施工招标的

24、招标广告属于要约 ( )2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率 ( )3、保证合同的当事人是债权人和保证人 ( )4、对招投标活动的监视管理是建立行政主管部门的职责 ( )5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 ( )6、根据担保法的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 ( )7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段 ( )8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进展索赔的权力终止了 ( )9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承当责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告 ( )10、在索赔事件发生后的28

25、天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否那么就丧失了索赔的权利 ( )四、简答题(5题/20分)1、简述合同法律关系三要素?2、承当违约责任有哪些方式?3、解决合同争议的方法有哪些?4、?招投标法?对招标人的能力有何要求?5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些?五、综合分析题(2题/20分)1、某高速公路工程利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进展施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际)：(一)施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天

26、与费用补偿2万元的要求。(二)施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。(三)施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见?2、某工程工程业主委托了一监理单位进展监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进展处理，假设你

27、作为监理工程师，对遇到的以下问题，请提出处理意见。(一)在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天?为什么?施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付?(二)在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进展围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么?在构造施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上1

28、1点以后一般不得施工，假设有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付一、单项选择题(10题/10分)1、A 2、A 3、C 4、A 5、C6、A 7、B 8、D 9、A 10、D二、多项选择题(40题/40分)1、A C D 2、B C E 3、A C 4、A D E 5、B C D E6、A B D E 7、A B C E 8、A B D E 9、A B C D 10、A B C D11、A B C D 12、A B C D 13、A B C D 14、A B D E 15、C D E16、A B D 17、A D 18、A B C D 19、A B C D 20、A B C21、A

29、D E F 22、B C D E 23、A B C 24、C D E F25、A C D 26、B D E 27、A B C 28、A B C E29、B C E 30、A C E 31、A B E F 32、B D F33、A C D 34、A C E 35、A B C D E 36、A B C D37、A B D E 38、A B C 39、A C 30、C D E三、判断题(10题/10分)1、 2、 3、 4、 5、6、 7、 8、 9、 10、四、简答题(5题/20分)1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律

30、关系，享有相应权利、承当相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织;合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承当的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果;合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。2、答：承当违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚那么3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，4、答：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;有组织编制招标文件的能力;有审查投标单位资质的能力;有组织开标、评标、定标的能力。5、答：按照优先支配

31、地位次序，组成合同的文件有：合同协议书及附件;中标通知书投标书及投标书附录;合同专用条款及数据表;合同通用条款;技术标准;图纸;标价的工程量清单;投标书附表;构成合同的其他文件。五、综合分析题(2题/20分)1、答：(一)这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。(二)由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。(三)这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。2、答：(一)按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有

32、矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。(二)在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承当有关费用。合同管理3一、单项选择题(每题1分，共10分)1、合同法律关系的客体是 。A、承包商B、监理工程师C、标的D、合同条款2、行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为 。

33、A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、表见代理3、无效合同或者被撒销的合同 没有法律约束力。A、被确认时B、自始C、当事人一方提出时D、双方发生争议时4、担保合同属于 。A、从合同B、主合同C、无偿合同D、委托合同5、可撤销的合同，具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起 内没有行使撤销权，那么撤销权消灭。A、60天B、6个月C、一年D、两年6、当事人对合同变更的内容约定不明确的 。A、推定为未变更B、推定为变更C、由监理推定D、请求仲裁7、根据招投标法的规定，投标人少于 的，招标人应当依照招投标法重新招标。A、2个B、5个C、10个D、3个8、在公路施工承包合同中应用非常广泛的

34、合同是 。A、总价合同B、本钱加酬金的合同C、单价合同D、设计施工总承包9、FIDIC合同条件中工期应该从 起算。A、合同签订之日B、协议书中注明的开工日期C、承包商接到监理工程师开工通知书的日期D、第一次工地会议开会当天10、依据FIDIC施工合同条件，监理工程师可在 进展质量检验。A、只能在施工现场B、只能在预制厂或料场C、只能是A或B两种情况之一D、可在A或B合同规定的其它地点二、多项选择题(每题1分，共计40分)1、FIDIC条款中，监理工程师有权 。A、撤换不称职的监理工程师代表B、批准承包人转让合同的要求C、批准承包人的分包要求D、撤换不称职的承包人职员E、终止业主与承包人的合同关

35、系F、解释合同文件2、FIDIC条款中，以下施工索赔中有合同依据的有 。A、未按规定向承包人付款B、延误提供图纸C、未及时合理按合同提供场地D、负责提供的书面数据不准确E、提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害F、分包人违约3、法律关系的三个要素是 。A、主体B、客体C、目的D、内容4、当事人订立合同，有 和 。A、委托代理形式B、书面形式C、口头形式D、其他形式5、当事人订立合同，采取 方式。A、要约邀请B、要约C、承诺D、担保6、不可抗力是指 的客观情况。A、不能预见B、不能防止C、不能保险D、不能克制7、合同纠纷的处理方法 。A、公证B、鉴证C、协商D、调解E、仲裁F、诉讼8、合

36、法代理的条件 。A、事先取得委托书B、在委托范围内C、以委托人的名义D、要经过公证9、无效合同的法律后果 。A、返还财产B、折价补偿C、赔偿损失D、追缴财产10、监理工程师根据合同规定处理费用索赔时，一般分为两个步骤进展，即 。A、索赔权的论证B、索赔额的计算C、查证索赔原因D、核实索赔费用11、以下合同中 与施工承包合同没有主从关系。A、监理合同B、设计合同C、借款合同D、分包合同12、建立工程合同包括 。A、监理合同B、工程勘察合同C、工程设计合同D、施工合同13、以下说法是不正确的 。A、索赔通知书由工程师发给承包商;B、索赔通知书由承包商发给工程师;C、索赔通知书由承包商发给业主;D、

37、索赔通知书由工程师发给业主。14、以下说法是不正确的 。A、监理工程师代表仅对业主负责;B、监理工程师代表仅对承包人负责;C、监理工程师代表仅对工程师负责;D、监理工程师代表对业主和承包人负责。15、招投标法规定的法定招标方式有 。A、公开招标B、议标C、委托D、邀请招标16、交通部公路工程招标评标委员会工作细那么的通知规定，评标方法包括 .A、综合评分法B、最低报价法C、最低评标价法D、法律、行政法规允许的其它评标法17、公路工程施工招标的工程应当具备以下条件 。A、初步设计文件已被批准;B、建立资金已经落实;C、工程法人已经成立，并符合工程法人资格标准要求;D、施工准备工作根本就绪。18、

38、计算监理效劳费用的方法有 。A、本钱加酬金B、费率法C、人、年费法D、总额法19、监理附加效劳费用的根本测算方法，由双方协商确定，一般可采用 的方法。A、附加工程工作量根本费率;B、附加工程工作量根本费率有效合同价;C、附加效劳工作日数监理效劳日平均费用;D、附加效劳工作比例监理效劳费用总额。20、仲裁的特点是 。A、双方自愿B、无地域、无级别管辖C、一裁仲局D、公正、保密21、以下说法是不正确的 。A、工程竣工后经过缺陷责任期，将由业主签发解除缺陷责任证书;B、工程竣工后经过缺陷责任期，将由承包商签发解除缺陷责任证书;C、工程竣工后经过缺陷责任期，将由工程质量监视部门签发解除缺陷责任证书;D

39、、工程竣工后经过缺陷责任期，将由监理工程师签发解除缺陷责任证书。22、以下说法不正确 。A、依法成立的合同自成立时生效;B、只有经过公证的合同才具有法律效力;C、只有经过鉴证的合同才具有法律效力;D、只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力。23、以下合同 ，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撒销。A、因重大误解订立的B、在订立合同时，显失公平的C、合同履行中价格下降的D、订立合同后，政策变化的E、未办理担保和保险的F、以欺诈、胁迫手段或乘人之危订立的24、具有代为清偿债务能力的 ，可以作保证人。A、国家机关B、学校C、医院D、法人E、其他组织F、公民25、按合同计价方式，公路

40、工程施工合同有 。A、单价合同B、总价合同C、设计施工总承包D、本钱加酬金合同26、在FIDIC合同条件中，载明的工程分包方式为 。A、一般分包B、直接分包C、接定分包D、间接分包27、在FIDIC合同条件中，规定由业主和承包商联合保险的工程有 。A、监理人员人身伤害事故险B、工程一切险C、承包商雇员人身伤害事故险D、第三方责任险28、根据FIDIC合同条件的规定，以下表述哪些是错误的 。A、业主可以直接指令承包商进展变更;B、设计单位可以直接指令承包商进展变更;C、承包商可以自行决定对工程的合理变更;D、没有监理工程师的指示，承包商不得作任何变更。29、根据FIDIC合同条件规定，合同履行过

41、程中发生 事件，属于业主应承当的风险。A、业主提供的参考资料有误B、叛乱、革命、罢工C、任何有危险性质的放射性污染D、战争、敌对行动30、FIDIC合同条件具体规定了构成合同的文件的优先次序为 。A、本合同协议书B、合同的专用条件C、合同的通用条件D、中标通知书E、投标书及其附录F、图纸G、技术标准H、标价的工程量清单N、构本钱合同组成局部的其他文件31、根据FIDIC合同条件规定，以下情况应给予承包商延期的有 。A、连续下雨22天;B、地下发现文物致使某关键工程进度受阻;C、工程施工中，监理工程师对施工质量按合同规定进展检查致使工程暂停;D、承包商的工人罢工。32、根据FIDIC合同条件第5

42、3条的规定，承包商假设不遵循该条规定的程序，那么， 。A、承包商就丧失了索赔的权利;B、承包商只能得到费用补偿，而不包括利润;C、承包商得到付款的权利可能会受到限制;D、承包商只能得到从同期记录中证实的那局部款额;E、承包商只能通过诉讼获得索赔。33、根据FIDIC合同条件第69条的规定，如果业主的违约事件发生后，承包商有权采取以下措施进展处理和补救 。A、终止合同B、从现场撤离设备C、暂停工作D、减缓工作速度34、标底编制的根本原那么是 。A、应遵循价值规律B、应服从供求规律C、应遵照政策规定D、应反映出一种平均先进的劳动生产力水平35、业主根据监理合同的规定，向监理单位支付的费用包括 。A

43、、正常效劳的费用B、附加效劳的费用C、对监理单位的赔偿D、加班费用36、以下说法是不正确的 。A、中标通知书发出时，即发生承诺生效、合同成立的法律效力;B、中标通知书收到后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力;C、收到中标通知书的回执后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力;D、收到中标通知书，签订了施工承包合同后，即发生合同成立的法律效力。37、评标委员会要对投标人的 进展详细评审。A、财务能力B、技术能力C、管理水平D、以往施工业绩及履约信誉38、计日工的使用是 。A、根据业主的指令使用B根据监理工程师的指令全部使用C、局部使用D、根本就使用39、因工程设计变更，监理工程师下达了某局部工程的

44、暂时停工令，使承包商的三台专用机械设备闭置，对承包商的设备闭置损失补偿费应按 计算。A、机械台班费B、机械设备的进出场费C、机械折旧费D、机械设备租赁费40、凡超过 的任何长度、面积或体积，都不予计量。A、图纸所示B、监理工程指示C、业主同意D、设计单位审核三、判断题(每题1分，共10分)1、代理不合法的合同属于无效合同。 ( )2、转让是属于合同主体的变更。 ( )3、招标是要约，投标是承诺。 ( )4、有效合同价等于合同总价减去暂定金额和计日工。 ( )5、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可同时适用违约和定金条款。 ( )6、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，假设

45、没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。 ( )7、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，那么应以文件所列次序优先为准。 ( )8、符合合同条件规定的工作假设没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。 ( )9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。 ( )10、假设投标人的报价明显低于标底15%，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，那么该报价作废标处理。 ( )四、简答题(每题4分，45=20分)1、如何确定变更工程的单价?2、违反合同责任的构成要件及承当违约责任的方式是什么?3、工程延期的审批原那么是什么?4、中标人的根本条件有哪两点?5、FIDIC合同条款中提到的“工程令工程师满意是什么含义?五、综合分析(每题10分，共计20分)1、某工程工程量清单中，由于业主工作人员的失误，将1000t的钢筋数量错误地写成100t，承包商发同后将错就错最终承包商从业主手中比业主预期的价格多拿走了100万元。试问承包商的行为是违背道德的行为还是违法行为?为什么?这类问题的出现属于合同法哪种类型的合同?因当如何处理?2、某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅