电厂锅炉更新改造工程总承包合同模板

1、电厂锅炉改造/改造工程总承包合同合同雇主：能源公司承包商（领导）：设备安装承包商（成员1）：电力项目分公司承包商（成员 2）：锅炉集团以下，将承包者（领导者）、承包者（会员1）、承包者（会员2）统称为承包者。本项目由设备安装、电力项目分支、锅炉组组成承包商联合体（本协议中统称“承包商”），联合体各成员单独合作，本人承担。本协议规定的权利和义务。其中，设备是承包商联合体的领导者，电力工程分公司和锅炉集团是联合体的成员。中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设工程法、中华人民共和国建设工程法 、建设工程研究与设计市场管理条例、与建设工程有关的工程建设国家和地区质量控制规则。工程研究设计、施工安装工

2、程合同等管理规章制度遵循平等、自主、公正、诚信的原则。开发商和承包商共同达成以下协议：1. 创建合同。合同相互解释，相互解释。构成本协议的文件和解释重点如下：(一)本协议的约定 (二)中标通知书 (三)投标书及其附件 (四)本协议的特别规定 (五)本协议的一般规定 (六)标准、法规及相关技术文件 (七)设计书籍、数据、图纸（八）构成合同一部分的其他文件。双方在履行合同过程中形成的通知、会议记录、备忘录、补充文件、指令、电子版、变更、协商等书面文件为本合同的组成部分。2 、业务：主要为锅炉本体及汽水系统、燃油系统、烟气系统、电气系统、热控设备、DCS控制系统、除渣系统（除渣系统设计，包括设备和结

3、构未形成）、SNCR脱硝系统、消防系统、压缩空气系统等，形成完整的循环流床锅炉系统。原空压机房及设备拆除、搬迁及新建，包括安装3台空压机及配套干燥机、储气罐等；拆除石灰石注钙系统2套（保护性拆除），搬迁安装1套；购买并安装了2台水泵。3、建设工期：承包商于2017年4月15日前完成详细勘察、初步设计和施工图设计，土建施工及设备采购于2017年5月1日至2017年10月31日完成，安装、系统调试必须完成。验收等任务。4. Contract price: RMB ( 26,865,510 ) 2,000,000,000,000,000,500,000,000,000,100,000 , of wh

4、ich design cost ( 810,000 ) 810,000 yuan , equipment cost ( 16,819,010) yuan ) 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Construction / installation cost ( 8,260,500 ), 8,200,000,000,000 , other costs ( 976,000 ) 9,000,000陆千元是整体。 （设计费、设备费、技术费、验收费等在增值税发票上注明，合同总金额不变。）5、承包商项目经理： xx ；设计总监： xx 。7、工程质量标准及要求：按

5、照技术合同要求。8. 承包商承诺按照合同规定设计、实施、完成和修复项目中的任何缺陷。9、开发商承诺按照合同约定的条款、时间、方式向承包商支付合同价款。10 、本合同一式20份，开发商8份，承包商4份。雇主：（有单位印章）法定代理人或其授权代理人：（签字）日期承包方（组长）：（加单位印章）法定代理人或其授权代理人：（签字）日期承包商（成员1）：（有单位印章）法定代理人或其授权代理人：（签字）日期承包商（成员2）：（有单位印章）法定代理人或其授权代理人：（签字）日期第 1 节 一般合同条款第一条一般规则1.1定义和解释1.1.1 总则是指承包方根据法律、行政法规第一条至第二十条的规定，在履行工程总

6、承包过程中遵守的总则。1.1.2特殊条件是指您同意根据总承包项目的情况补充、修改、改进和遵守一般条件的条件。1.1.3工程总承包是指承包人将设计、采购、施工（包括竣工试验）、试车设计等阶段的全过程或工程承包合同委托给承包人。工程建设项目按合同约定。1.1.4雇主是合同和协议中约定的一方，称为雇主，包括法定继承人和授权受让人。1.1.5 独立承包商是指在合同中约定并经业主认可的具有项目总承包商资格的一方，包括法定继承人。1.1.6 独立承包商是指有资格接受承包商根据合同分包的部分工程或服务的法人或其他组织。1.1.7雇主代表是指由雇主指定的履行本协议的代表。1.1.8监理是开发商委托的具有相应资

7、质的项目监理单位。1.1.9工程总监是指经监理批准并负责履行监理合同的总监理工程师。1.1.10项目经理是承包商按照合同约定委派并履行合同的代表。1.1.11永久性工程是指承包方按照合同约定进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和/或试运行评价，并交给发包人用于生产经营或使用的工程。增加。1.1.12单个工程是在特殊条件下列出的具有独立特征的工程单元，是永久性工程的组成部分。1.1.13临时工程是指为实施和完成永久性工程和修复质量缺陷而需要在现场建造的临时建筑物和构筑物。永久性工程。不构成一个实体。1.1.14现场或工地是指承包商在现场工作并按合同约定进行设备、材料、部件、工程机械、设备和工程的

8、场所。1.1.15项目基础数据包括文件、报告（选厂报告、资源报告、调查报告）、数据（气象、水文、地质）、协议（设计所需的基本信息）。1.1.16场地障碍信息是指现有建筑物、构筑物、保护古建筑、古树等数据的坐标、数据等情况。1.1.17设计阶段是指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计、施工图设计等阶段。1.1.18构成永久性工程实体的设计文件中规定的工程材料、设备、材料和部件，以及竣工后测试所需的材料。1.1.19施工是指承包商将设计文件转化为项目的过程，如土木工程施工、安装、竣工试验等。1.1.20竣工考试是承包商在项目开始前进行的考试，或业主在（和）项目土建施工安装完成后接受单个项目的考试

9、。1.1.21竣工，是指工程按照合同和设计要求，完成土建施工安装，并通过竣工验收。1.1.22工程验收是指一个工程或/或单个工程通过竣工试验后，由承包商经营者和使用方参与，为竣工后试验和调试做准备的手段。承包商和开发商必须经过交接项目并由发件人出具收据证明的程序。1.1.23竣工后测试是在项目被开发商验收后，由开发商根据合同组织的测试，或在开发商的组织和领导下，在开发商的指导下对项目进行的功能测试。至。承包商。1.1.24调试评价是指在承包工程完成后，由发包人或在发包人的指导下，在发包人的组织和领导下，对合同目标进行的评价和验收。1.1.25测试通过证书是开发者在试运行测试的所有测试都完成并接

10、受后出具的验收证明。1.1.26工程竣工验收是指承包人收到验收合格证书，完成收尾工作和缺陷修复，并提交竣工验收报告、竣工文件、竣工结算文件等合同和工程约定的完成方式。由开发商组织的付款和验收。1.1.27工程进度是合同约定的工程的任一实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、立项、竣工后试验至调试评价阶段）或合同约定的几个实施阶段。1.1.28开工日期是指承包商在合同约定的场地开工的绝对或相对日期。1.1.29竣工日期是指合同约定的承包方完成工程建设（包括竣工验收）的绝对或相对日期，包括合同约定的延期日期。1.1.30变更是您的雇主以书面形式通知或批准的项目变更。1.1.31合同价格是指在合同

11、合同中约定的承包商进行设计、采购、施工、竣工检测、竣工后检测和服务的价格。1.1.32合同价格调整是指根据合同约定需要增减的成本，对合同价格进行相应调整。1.1.33合同总价是指根据合同调整的合同价格。1.1.34预付是指开发商按照合同约定向承包商预付的金额。1.1.35工程进度款是开发商根据合同规定的偿付能力和付款条件分期支付给承包商的设计、采购、施工进度款、竣工后测试服务费。 .1.1.36工程质量保证责任书是开发商和承包商按照质量保证法律规定签署的质量保证责任书。1.1.37文档是一种能够具体表达合同、信件和数据电文所包含内容的格式。数据信息包括电传、电子数据交换和电子信息。1.1.38

12、合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，由合同当事人承担的违约责任指责任。1.1.39不可抗力是无法预见、避免或克服的客观情况。1.1.40其他约定的定义根据本协议的项目特点进行补充。1.1.41条款标题不得作为合同解释的依据。1.2合同1.2.1合同结构。合同相互解释，相互解释。除非特别条款另有规定，构成本协议的文件和解释具有以下优先权：(一)本协议的约定 (二)中标通知书 (三)投标书及其附件 (四)本协议的特别规定 (五)本协议的一般规定 (六)标准、法规及相关技术文件 (七)设计书籍、数据、图纸（八）构成合同一部分的其他文件。双方在履行合同过程中形成的通知、会议记录、

13、备忘录、补充文件、指令、电子版、变更、协商等书面文件为本合同的组成部分。1.2.2如合同条款有歧义或不一致，无法按照合同约定的解释顺序进行明确说明的，双方协商解决，不影响工程正常进行。主管的决定可能会被采纳。我会解释。当事人协商不成或不接受主管解释的，按照第16.3条的争议和裁定协议解决。1.2.3协议条款的标题是为了便于阅读，不作为解释协议条款的依据。1.2.4本协议所称“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。本协议所称期间的开始是指相应事件发生之日的次日。如果任何时间的开始以期限届满为条件，则以该期限届满日的次日为起点。任何时期的到期日是它到期的日期。 “工作日”是指中国法定节假日以外

14、的日历日。1.3语言和文本合同以简体中文书写、解释和解释。如果协议各方同意在特别条款中使用一种以上的语言，中文将作为本协议解释和说明的主要语言。在少数民族地区，双方可以约定以少数民族语言书写、解释和解释本协议。1.4适用方法本协议受中华人民共和国法律管辖。需要表述的具体适用法律的名称以特殊条款约定。1.5标准和法规1.5.1适用于本项目的国家标准名称（或编号），或（和）行业标准，或（和）项目所在地标准，或（和）企业标准，应为特别条款中约定。1.5.2如开发者使用国外的标准和法规，开发者负责提供原版和中文译文，以及特殊条款中提供的标准和法规的名称、编号和时间，我同意。1.5.3无相应标准或规定的

15、，开发方应在专用条款约定的时间向承包方列出技术要求，承包方应按照约定的时间和技术要求提出实施方法，增加。经开发商批准后实施。承包方如需对实施方法进行研发试验，或需要对施工人员进行专门培训的，另签合同作为本合同的附件，费用另行制定，由本人承担。1.5.4设计、采购、加工、施工应按合同规定的标准规则进行，任何一方不得更改强制性国家标准规则的规定。1.5.5发包人有权根据合同规定的标准和适用法律，对承包人的设计和实施在安全、质量、环保、职业健康等方面提出建议、修改和变更。1.6遵守法律1.6.1在合同履行过程中，国家法律、行政法规规定开发商应当办理并取得项目批准、城市规划、区域规划批准、土地使用许可

16、、开工批准或施工许可、工程质量监督等。开发者负责协调与相关部门和单位的关系，包括手续和其他许可、证件、批准文件等。因此，如发生承包商开工、停运、成本增加或进度延误的情况，开发商将按照承包商实际增加的合理成本及相应的竣工日期对承包商进行赔偿，并予以顺延。1.6.2承包人在合同履行过程中，应遵守有关设计、采购、加工、施工、竣工检测、竣工后检测等适用的法律、行政法规或行业规则，并负责质量保证。.承包商应办理承包商履行合同所需的各类许可、执照、批准和程序，以确保雇主免受由此造成的损失。.如给发包人造成损失，承包人应按发包人实际增加的合理费用向发包人赔偿。承包商有责任推迟完工日期。1.6.3承包方按时向

17、员工支付工资，为员工办理人身保险，缴纳相关税费。1.7事项一方对在合同订立和履行过程中知悉的另一方的商业秘密和技术秘密负责。未经您的同意，您不得将其披露或用于本协议以外的任何目的。一方泄露或使用本协议范围以外的商业秘密或技术秘密，给另一方造成损失的，由该方承担损害赔偿责任。一方履行合同所需的信息必须由另一方提供。当事人认为有必要的，可以作为合同的附件签订。第二条雇主2.1雇主的义务和权利2.1.1负责项目的审批、批准或报送手续，取得项目土地使用权，完成拆迁补偿工作，使项目符合法定开工条件。2.1.2履行合同规定的合同调价、付款、竣工结算义务。2.1.3根据合同和国家有关安全、质量、标准、环境保

18、护、职业卫生等强制性规定的法律，对承包商的设计、采购、施工等实施工作提出、修改、修改的权利。.2.1.4承包人按照合同约定对发包人造成的损失、损害索赔的权利。2.1.5雇主保留在必要时发出书面停职通知的权利。如果这种暂停对承包商造成的费用增加，雇主应承担。2.1.6 履行本协议约定的其他权利和义务。2.2开发者代表用人单位委派的代表行使用人单位授予的权利，履行用人单位的义务。用人单位代表应按照本协议规定，在其许可范围内履行职责。发包人代表根据合同向承包人发出的通知，应以书面形式签署并送交项目经理。雇主代表、义务和责任在特别条款中规定。用人单位决定更换代理人的，应在到达前15天书面通知承包商新代

19、理人的地点、权限和任命时间。2.3主管2.3.1开发商对项目进行监理的，应将监理人姓名、项目负责人、监理区域、内容、权限、权限列入专项规定。监理人应当按照发包人委托的范围、内容、权限和权限，代表发包人对承包人进行监督。监理人员向承包商发出的通知应以书面形式送交项目经理，并由工程总监签字。2.3.2工程总监和开发商代表的职责重复或不明确的，开发商应协调明确，并书面通知承包商。2.3.3工程总监无权变更本协议各方的权利和义务，但专用条款明确规定或经发包人同意的除外。2.3.4发包人更换工程总监的，应提前15天书面通知承包人，并通知承包人更换人选、职务、权限、权限、任命时间等。2.4安全保障2.4.

20、1开发商协调处理施工现场周边现有地下和地上设施的安全防护及邻近的建筑物、构筑物、古树名木、文物墓葬等，通常在工地周边，将承担订单及相关费用。承包人同意发包人就上述事项进行委托的，承包人应当另行订立委托合同，作为合同的附件。2.4.2 业主对项目场地附近使用、生产或经营的建筑物、构筑物、生产设备、设施、设备等负责。设置隔离设施，设置明显标志，设置火警，书面通知。承包商应遵守的安全规则和位置限制。发包人因发包人原因给承包人造成损失或损害的，发包人应当承担责任。2.4.3如本协议未约定，业主在工程主体结构或工程主体安装完成承重结构后，需要建筑体量和荷载发生变化的装饰工程，或重大工艺变更的，当事人应当

21、另行签订委托协议。作为本合同的附件，承包商可以在施工前提交设计方案。如用人单位决定进行此类装修，或用人单位与第三方签订委托合同，由用人单位或受用人单位委托的第三方提出设计方案和施工的，由用人单位承担由此造成的任何损失或损害。2.4.4发包人应对其代表、员工、主管及其委托的其他人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。2.4.5用人单位、用人单位代表、员工、主管等受其委托的人员，应当遵守第7.8条中有关健康、安全和环保协议。2.5安全责任2.5.1用人单位负责与项目相关区域的安全部门联系、联系、协调，并承担相关费用。发包人有权对承包人的保安工作进行集中领导。2.5.2 业主和承包商同意在

22、项目实施阶段和区域划分安全责任，并准备各自相关的安全、责任和报告制度作为合同附件。2.5.3发包人对发包人占用的区域、个别项目和根据本协议收到的项目承担相关的安保工作和由此产生的费用、损害和责任。第三条承包商3.1承包商的义务和权利3.1.1承包方有义务按照合同规定的标准、规定、项目功能、规模、评价目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验。3.1.2承包人有义务按照合同约定，自费修复承包人在设计、文件、设备、材料、部件、施工、竣工检测、竣工后检测等方面造成的任何缺陷。3.1.3承包商有义务按照合同和开发商的要求提交相关报告。报告的类型、内容和提交时间由特殊条件设置。3.1.4

23、 如果雇主通知您暂停，承包商保留根据第 2.1.5 条的协议提出增加费用的权利。3.1.5承包商保留对开发商造成的项目关键路径的损失、损坏或延误要求赔偿的权利。3.2项目经理3.2.1项目经理被授权代表承包商履行本协议并负责。项目经理的职责和权力在专门条款中约定。一个项目经理不能同时是另一个项目的项目经理。项目经理如需离开项目现场，需事先征得开发商同意，并委派有经验的人员临时代为项目经理。承包人违反上述合同的，按照本特别规定的约定承担违约责任。3.2.2项目经理应按照合同约定的项目进度，并按照合同约定的开发商代表或/或工程总监下达的指令，组织实施项目。在紧急情况下和无法联系到雇主代表或（和）工

24、程总监的情况下，项目经理保留采取必要措施以确保人员、工作和财产安全的权利。提交书面报告，您必须向您的雇主代表或/或工程总监报告。3.2.3承包商如需更换项目经理，应提前15天书面通知开发商并征得开发商同意。继任项目经理应继续履行第3.2.1条规定的职责和权限。承包商未经开发商同意更换项目经理的，按照第3.2.1条的特别规定承担违约责任。3.2.4发包人有权书面通知发包人更换不称职的项目经理，承包人在收到更换通知之日起15日内出具书面改进报告，主要应提交。如发包人随后书面通知发包人更换，承包人将在收到第二次更换通知之日起30日内更换，并撰写新聘项目经理的简历和简历，并通知发包人。新任命的项目经理

25、将继续执行第3.2.1节中约定的权限。3.3工程质量保证3.3.1质量保证体系。承包商的质量保证体系认证应在合同履行期间有效，并建立以本合同为基础的质量保证体系。3.3.2贴装过程的质量保证。承包商应按照合同规定的质量标准，保证设计、采购、加工制造、施工、竣工检测、竣工后检测、检验和批准的质量。并按照国家质量保证责任规定对项目进行担保。3.4安全保障3.4.1工程安全性能。承包商按照合同、建设项目设计控制规则、建设项目质量控制规则和相关安全生产法规进行设计、采购、施工和竣工测试，确保安全性能。项目的。3.4.2建筑工地安全和环境安全。承包商应遵守7.8健康、安全和环境法规。3.5职业安全健康环

26、保保障3.5.1工程设计。承包人根据合同约定，按照建设工程勘察设计管理制度、建设工程环境保护规章及有关规定，实施工程的环境保护设计和职业卫生防护设计，工程符合环境保护和职业卫生保护法。卫生，遵守规定。3.5.2现场职业健康安全和环境保护。承包商应遵守7.8健康、安全和环境法规。3.6进度保证按照4.1约定的项目进度，承包商将合理有序地组织设计、采购、施工、竣工检测、竣工后检测所需的各类资源，以有效实施和有效实施。采用组织法进行调度。3.7现场安全承包商在进入现场之前负责现场安全（包括承包商的预制场地、办公室、生活营地）并开始施工，直到雇主收到单个项目或/或项目。您还负责编译并向开发人员提交相关

27、的安全、责任和报告系统。3.8分包3.8.1分包。承包商只能对特殊规定的分包项目（包括设计、采购、施工、竣工检测等）及其分包商进行分包投标。未列入本专项规定的分包商、分包商，承包人可在工程实施阶段提交，发包人可在收到分包商、分包商后15日内予以批准或提出意见。用人单位15日未提交批准或意见的，承包人自提交工作项目并分包后第16日起有权将拟分包项目分包。3.8.2分包商资格。只有符合国家法律规定的企业资质等级的分包商才能被选为分包商。3.8.3承包方不得将整个承包工程拆包分包。你也不能分包整个合同项目。3.8.4分包方不得将货物的设计、施工、采购等分包外包，分包方不得再分包（分包单位采购中的成套

28、设备，以及成套电气设备） ）。3.8.5向分包商付款。承包商应根据分包商的协议按时支付分包商的预付款。未经承包人同意，发包人不得以任何方式向分包人付款。3.8.6承包商对分包商负责。因分包商违约、管理不善、疏忽或其他疏忽导致工程质量出现缺陷，给开发商造成损失或延误竣工日期的，承包人将对分包商及承包人承担责任。对分包商负责，承包工程对开发商单独承担连带责任。第4条时间表、延误和暂停4.1项目进度4.1.1项目进度。由承包商创建的项目进度表。工期必须符合合同的规定。经用人单位同意后进行。雇主批准不会减少承包商的合同责任。承包人提交工程进度计划的份数和时间在专用规定中规定。4.1.2自费跟上项目进度

29、。如果由于承包商的方便，项目的实际进度明显落后于项目进度，承包商有义务，开发商有义务自费采取措施跟上项目进度，您有权提出要求。4.1.3调整项目进度。如果出现以下情况，您可能需要调整项目进度：( 1)雇主根据第 5.2.1 条提供的基本项目数据和现场障碍物数据可能不准确、不完整、过时或过时，与第14.3条约定的预付金额相违背。 1 和第 14.3.2 节 在约定的付款时间付款可能是由于第4.3.2节约定的设计开始日期延迟、第 4.4.2 节约定的采购开始日期延迟或开始延迟建设。被连接。日期。（ 2 ）根据第4.2.4、第2节的规定，为方便开发者，推迟某一设计阶段的评审会议时间。（ 3）根据4.

30、2.4第3款的规定，相关设计审查部门的审批期限长于合同约定的期限。4.1.4用人单位的迫切要求。合同执行过程中，发包人书面提出加急要求，加快设计、采购、施工、竣工试验，承包方提交加急计划。4.2设计进度4.2.1设计进度。承包商应根据批准的项目进度表、设计评审阶段的时间进度表以及第5.3.1节中商定的由雇主发起的设计阶段评审会议制定设计进度表。设计进度表经用人单位同意后实施。雇主批准不会减少承包商的合同责任。4.2.2设计开始日期。合同签订后的第一天为设计开始日期。4.2.3设计开始日期延迟。如果因承包商的方便而延迟设计开始日期，第4.1.2节中的协议应自费赶上。4.2.4设计阶段评审日期延迟

31、（ 1 ）由于承包方原因，无法提交相关阶段的设计文件或提交的相关设计文件不符合5.3.1条约定的设计评审阶段和评审会议的日程。评审阶段的设计深度，造成设计评审会议延误的，承包方应自费采取措施，按4.1.2的规定赶上。承包商有责任延迟竣工日期并给开发商造成经济损失，以准备审查会议。（ 2 ）如果政府相关设计审查部门的审批期限长于合同约定的期限，竣工日期将相应顺延。因此，各方应承担各方增加的费用。4.3采购计划4.3.1采购计划。承包商的采购进度表与项目进度表一致，并与设计、施工和/或竣工和竣工后测试进度表相关联。4.3.2购买开始日期。同意特殊条款。4.3.3采购进度延迟。承包商应对因承包商原因

32、导致的采购延误、停工、工作损失和完工延误负责。4.4施工进度4.4.1施工进度。承包商必须在现场施工开始前15天提交整体施工组织设计，包括施工进度表。施工进度表与项目进度表一致，并与设计、采购和竣工测试进度表挂钩。发包人对承包人提交的重大单项工程或（或）重大分项工程的施工进度计划有要求的，应当另行规定。4.4.2开工日期延迟。我们将根据以下协议调整施工计划。（ 1 ）承包商因开发商情况不能按时开工的，调整施工方案。（ 2 ）因承包人的方便不能按时开工的，有正当理由的，由承包人承担费用提早开工，竣工日期不予顺延。（ 3 ）如因不得已的外力而推迟开工的，将相应顺延开工。44.3完成日期1.如果包含

33、完成测试，预期完成日期和实际完成日期必须按以下方式确定：（一）9.1条规定的工程验收专用条款中约定的单个工程竣工日期为该单个工程的规划竣工日期，该工程最后一个单个工程的规划竣工日期为规划。是完成日期。项目的；( 2 )单项工程最终竣工验收通过的日期为单项工程的实际竣工日期。（三）该项目最后一个单项通过竣工验收的日期为该项目的实际竣工日期。2 、如果包中不包括竣工试验，则计划竣工日期和实际竣工日期确定如下。（一）9.1条规定的工程验收专用条款中约定的单个工程竣工日期为该单个工程的规划竣工日期，该工程最后一个单个工程的规划竣工日期为规划。是完成日期。项目的；（二）承包人完成施工图规定的单个工程的全

34、部建设工程并达到合同约定的质量标准之日为该单个工程的实际竣工日期。（ 3 ）承包人完成合同施工图规定的工程最后一个单项工程的全部施工工作并达到约定质量标准的日期为工程的实际竣工日期。3 、承包人预留竣工或竣工后检测的施工场地，或发包人预留的施工场地，不影响发包人实际经营使用，不影响发包人实际经营使用。不影响完成工作和缺陷修复的完成日期。4.5延迟补偿因承包人原因延误工程竣工日期的，承包人应当承担延误赔偿责任。特殊条款规定了每日延误赔偿和每日累计最高赔偿。发包人有权从同意提交的工程进度款、竣工结算费或履约保证金中扣除补偿金。4.6暂停4.6.1开发者中断。发包人在项目实施过程中可以书面通知承包人

35、暂停工作。停电日期和预计停电持续时间在通知中注明。4.6.2因不可抗力停止。根据17.1项下的义务安排各方的工作。4.6.3暂停承包商工作。在第4.6.1条中的雇主停工和第 4.6.2 条中的不可抗力停工的情况下，承包商应立即暂停现场实施工作。在暂停期间，合同负责人员、工程、材料和承包商文件的管理、保护和监督。承包商因承包商未能照料、保护和监督，造成损坏、变质等，或（和）延误竣工日期而增加的费用由承包商承担。4.6.4承包商复工要求。根据第4.6.1 节雇主通知的停工，承包商保留在停工45天后通知并要求恢复工作的权利。如果无法恢复工作，承包商有权按照13.2.5中的协议减少部分项目，以修改的方

36、式减少部分受中断影响的项目。人停工超过45天且停工影响整个工程，或发包人停工超过180天，或因不可抗力停工无法履行合同，承包人将订立合同，您有权终止合同.承包商按照第 18.2 条的规定。合同通知。4.6.5雇主复工。发包人发出复工通知后，发包人有权组织承包人对受停电影响的工程、设备、材料、部件进行检查，承包人应掌握检查结果。内容。它需要修复和修复。4.6.6由于承包商原因暂停。承包商应对承包商造成的部分工程完工或工程中断造成的任何损失、损害或延误承担责任。第五条技术与设计5.1生产技术、建筑艺术造型5.1.1承包商提供的工艺技术或建筑艺术造型如果承包商负责制造工艺技术（包括专利技术、专有技术

37、、工艺包）或（和）建筑艺术建模（包括建筑设计），则承包商负责工艺技术数据、工艺条件和软件。 、分析手册、操作说明、设备制造说明等材料、其他要求，或（和）建筑艺术造型及其结构设计负责。承包商应对本特别规定中规定的试运行试验的保修值和/或功能保修的使用说明负责。试运行评估保证值，或/或使用中功能保证的描述，应作为第10.3.3节中试运行评估的评估标准。根据项目的性质，在专项规定中应当对项目的用途或/或单个项目的调试评估担保价值或功能担保作出说明。5.1.2雇主提供的工艺或建筑艺术造型如果雇主负责生产工艺技术（包括专利技术、专有技术、工艺包）或（和）建筑艺术建模（包括建筑设计），雇主可能负责工艺技术

38、数据、工艺条件、软件、分析手册 负责操作程序、设备制造程序和其他承包商文件、开发人员要求或/或建筑艺术建模要求。用人单位有义务根据用人单位提供的上述信息，对承包人制作的制造工艺设计或/或建筑设计文件进行指导、审查和审查。专项规定中规定的项目保修价值或/或单个项目的调试评价中的各自责任，或使用中的功能保修说明，作为调试第10.3.3节的评价标准。评价和评价责任。5.2设计5.2.1雇主义务( 1 ) 提供项目的基本信息。发包人应当按照合同、行政或行业规则向承包人提供设计所需的基本工程资料，并对其可靠性、准确性、完整性和及时性负责。如果提供的基本项目信息不准确、不准确或不完整，您有义务在约定的时间

39、向承包商提供额外的补充信息。提供项目基本资料的类别、内容、份数、时间等有特殊约定。开发商提供的基本项目信息包括专利权人提供的技术或工艺包，或独立建筑师提供的建筑艺术建模。交换、调整和交付。( 2 )提供现场障碍物信息。根据合同和适用的法律，用人单位对现场提供的与设计施工相关的地上、地下建筑物和构筑物等障碍物材料，及其可靠性、准确性、完整性和及时性负责。设计开始。提供项目障碍材料的类别、内容、份数、进度表，在特殊条款中约定。( 3 ) 承包方不能确认开发商提供的基本工程资料的数据、条件和信息的，开发商有进一步确认的义务。5.2.2承包商义务( 1) 承包商和业主（及其专利代理人）应书面交出业主根

40、据第5.2.1节第1项提供的设计项目的基本信息和相关的现场障碍信息。.第2项中提供的设计。对于这些材料的任何不足、遗漏或不足，承包方有义务在收到用人单位提供的上述材料后15日内对用人单位提出额外的附加要求。承包商应承担因承包商未能在上述时间提供补充要求而造成的损失。即使项目的关键路径被推迟，这也不会推迟完成日期。（ 2 ）承包方有义务按照建设单位提供的工程基本资料、现场障碍物资料、设计深度等进行设计。我们还负责设计工艺技术或建筑艺术造型，以及工程安全、环保、职业卫生标准、设备材料质量、工程质量和竣工时间。由于承包商的设计造成的成本增加和竣工日期的延误，由承包商承担。5.2.3符合标准和法规(

41、1 )如果雇主接受单个项目或/或整个项目，则适用第1.5节中规定的标准和规定。（ 2 ）国家在合同执行过程中颁布新的标准或法规的，承包方有义务向开发商提出新标准或新法规的提案。所有强制性标准和法规均应遵守并视为变更。对于非强制性和推荐性的标准和法规，用人单位可以决定是否采用，决定采用的视为变更。 .（三）按照适用规则完成的设计文件、技术资料、技术条件和合同中规定的标准和规则，是设备、材料采购质量、施工质量和竣工试验质量的依据。和一个永久的项目组件。5.2.4操作维护手册。承包方指导竣工后检测和调试评价检测并编辑运维手册的，开发方可以按照本条第二款的约定，联系其专利权人或者开发方的其他承包方。报

42、告。第5.2.1 小节 1.除非在特殊情况下另有约定，我们提供操作程序和分析手册，并对数据的真实性、准确性、完整性和及时性负责。开发商提交的操作说明书和分析手册以及承包方提交的操作维护手册的份数和提交期限在专用条款中约定。5.2.5设计文件份数及提交时间。相关设计阶段提交设计文件、材料和图纸的数量和时间，按特别规定执行。5.3.6自费修复设计缺陷，自费追赶。因承包商造成的设计文件遗漏、错误、缺陷和缺陷，由您自费修理。如果设计进度出现延误，请自费采取措施赶上。5.3设计阶段评审5.3.1设计评审阶段和评审会议时间。项目设计阶段和设计阶段审查会议的时间调整在特殊条款中约定。开发商上级单位和相关政府

43、部门的评审会议及参加评审会议的费用，由开发商承担。5.3.2承包人应按照5.3.1条的规定向发包人提交有关设计审查阶段的设计文件，并遵守管理条例对设计文件、图纸和材料的详细规定。.在相关的设计阶段。承包商有义务自费参加由雇主发起的设计评审会议，向评审员推荐、回答、解释，并自费提供评审过程中所需的任何其他信息。人有义务按照5.3.2的规定向承包人提供批准文件和设计评审会议纪要。承包商有义务根据相关审查阶段批准的文件和会议纪要以及与合同相关的设计规则，对相关设计进行修改、补充和改进。5.3.4由于承包商的原因，承包商不得按照5.2.5约定的时间向开发商提交相关设计评审阶段的完整设计文件、图纸、资料

44、，并因此导致相关的设计评审。失败。如果阶段性会议或未能按时举行会议，承包商应承担雇主发起的会议的完工日期延迟、工作损失或增加的费用。5.3.5 雇主保留在5.3.1规定的每个设计审查阶段之前的相关设计阶段提出、审查和审查设计文件、图纸和材料的权利。雇主的建议、审查和确认减少或减少了承包商的合同责任和义务。5.4运维人员培训承包商有义务培训与该项目相关的操作和维护人员。5.5知识产权如果本协议包含一方或双方（包括与一方或双方相关的专利经销商和独立建筑师）的技术专利、建筑艺术造型、专有技术、版权等知识产权，相关知识产权和合同应作为合同的本附件签署。第六条工程材料6.1提供工程材料6.1.1雇主为永

45、久性工作提供的设备、材料和组件( 1)用人单位组织采购永久性项目的设备、材料、部件（包括备件、专用工具、制造商提交的技术文件） ，交付到现场，并进行质量检验。您负责做它。结果和性能结果。雇主提供的永久性建筑设备、材料和组件类别、估计数量或/和规格的清单，如特殊规定中所述。（二）第十三条发包人采购的设备、材料、零部件存在缺陷，延误到场，造成承包人开工、停工、增加成本、延误关键路径的，按照规定执行。合同价格的变动和调整。（ 3 ）开发商要求承包商参与境外采购的，由此产生的费用由开发商承担。6.1.2承包商提供的用于永久工作的设备、材料和组件( 1)承包商组织永久性工程的设备、材料和部件（包括备件、

46、专用工具、制造商提交的技术文件）的采购，交付到现场，交付。您负责进行质量检查。结果和性能结果。承包商提供的设备、材料和组件的永久建筑类别、估计或规格列表可以在特定条款中找到。（ 2 ）承包人提供的设备、材料和零部件（包括建筑部件）造成的质量缺陷不符合国家强制性标准的，承包人自费修复缺陷。进行中的延误和完成日期不会延长。( 3 ) 承包商提供的竣工后测试生产资料。类别或（和）列表包含在特殊规定中。6.1.3承包商选择供应商。从承包方提交并经发包人按照3.8.1约定批准的供应商中，通过招标方式选择相关采购材料的供应商或制造商。承包商不得在设计文件或口耳相传中指定供应商和制造厂，但特殊情况或只有一个

47、制造商的情况除外。雇主不得通过口头暗示指定供应商和加工厂。6.1.4项目材料的所有权。根据第6.1.1和6.1.2 节提供的永久性工程设备、材料和部件的所有权应在项目完成和批准后分配给雇主。雇主履行合同约定的付款义务。在发包人验收工程前，承包人有义务对工程设备、材料、部件进行维护、保养、维护，未经发包人同意，不得将其运往现场。6.2检查6.2.1工厂检查和报告( 1 ) 承包商应遵守相关法规，并应按照6.1.2.对永久性工程设备、材料、部件、备件和试验材料的强制性检验、检验、监测和测试负责。完成后，将合同提供给雇主。相关报道。报告内容、报告期限、报送次数由特别规定规定。（二）承包方要求发包人参

48、加检验的，在对相关加工制造环节进行检验、检验、监测和测试前，书面通知发包人检查的内容、地点和时间。应该。发包人应当自收到邀请函之日起5日内书面通知承包人是否参加验收。发包人参加检查的，必须在收到本条第（ 1）项中承包人的报告后5日内通知承包人。（ 3 ）开发商承担考察人员考察期间的工资、补贴、差旅费和食宿费用，承包方负责为相关厂家提供准入证和便利费。（ 4 ）用人单位自费委托有资质、有经验的第三方代表用人单位参加检验的，用人单位必须收到承包人的邀请或报告，并在5日内书面通知承包人并外包单位和外包实体。被授予人的姓名和权限。（ 5 ）发包人及其委托人参与检验不能免除承包人采购的工程设备、材料和部

49、件的质量责任。6.2.2覆盖和包装结果。发包人已书面通知承包人在第6.2.1条约定的日期参加检验，并已提前或按约定日期到达指定地点，但设备、材料、部件（试验完成后的材料）被覆盖、包装或到达发运地点，发包人将其运回承包商，取下覆盖物，包装，重新检验。或有权要求检验。或检测或检测和修复，由此产生的费用由承包商承担。因此，如果项目的关键路径延迟，完成日期将不会延长。6.2.3未按时参加检查。发包人未在第6.2.1条规定的时间参加检验的，承包人可自行组织检验、检验、检测、检验，质量检验结果属实。如用人单位指示复检、检验、检测、检测，或增加检测内容或改变检测地点，用人单位保留通知承包人变更单的权利。验收

50、合格的，开发商负责，工程关键路径延误的，竣工日期顺延，验收不合格的，承包商负责。 , 并且完成日期不会延长。6.2.4现场盘点和检查( 1 ) 发包人应在发包人提供的永久性工程设备、材料和部件按照第6.1.1条的规定交付现场前5天通知承包人。承包商（或其分包商）根据每批货物的交货单据清点箱数和目检，并根据装箱单清点箱数、厂证、图纸、文件、目检。做。( 2 )承包商应根据6.1.2的约定，在承包商负责的永久性工程设备、材料和部件运抵现场前5天通知业主。对承包商（包括承包商或承包商或分包商的设备、材料和零部件供应商）与开发商（包括开发商、其代理人或其主管）之间的每批货物进行交付箱数和目视检查，并清

51、点箱数、外观证明、图纸、文件，按装箱单目检。经过检查和库存管理，双方人员签署了收购清单。如因现场检查/库存管理导致缺箱，缺箱/图纸/材料，或外观有缺陷，由承包商进行维修。自付。缺陷在修复之前不能在项目中使用。承包商应对由此导致的成本增加和完工日期延迟负责。6.2.5参与质监部门及消防、环保等部门工作。雇主和承包商应随时接受制造厂、质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员的现场检查安装和测试过程，并承担费用。取决于承包商。对检查中提出的变更、交流等意见，按6.1.1或6.1.2规定提供的负责人应承担增加的相关费用。因此，如果项目的关键路径延迟，完成日期将不会延长。6.3进口工程材料及

52、报关清关6.3.1常设工程 负责设备、材料和部件的进口和采购，招标方式另行约定。代购负责人负责报关清关，对方有义务协助。6.3.2进口工程设备、材料和部件的报关、通关延误，造成工程重要路线延误，如承包商负责进口采购，竣工日期不顺延，将增加. 费用将由承包商承担。开发商负责进口和采购。如果是这样，完成日期将相应延长。6.4超大件的运输和运输承包商负责项目超大材料（超重、长、宽、高）的运输，超大运输及特殊措施等一切费用均计入中标。承包商应承担因运输超大材料而增加的费用。如果项目的关键路径出现延误，竣工日期将不予延长。6.5重新排序和结果6.5.1 根据6.1.1和6.3.1的规定，如果开发商提供的

53、永久性工程设备、材料、部件存在缺陷，开发商组织的维修尚不符合条件的，由开发商负责再次。 -订购并交付到现场。6.5.2承包人提供的永久性工程设备、材料、部件存在缺陷的，承包人维修不合格的，按6.1.2、6.3.1条的规定进行承包。负责重新负责。我下令并到达现场。承包商应对由此导致的成本增加和完工日期延迟负责。6.6工程材料的储存和剩余6.6.1工程材料的储存。根据第 6.1.1 节业主提供的技术资料和第 6.1.2 节承包商提供的技术资料的规定，承包商拥有的技术资料的种类和估价应在专用条款中作出规定。 . .承包商应按照手册的有关规定进行维护、保养和维护，以防止变形、变质、污染和人身伤害。承包

54、人提交贮存和维修计划的时间，由专门规定规定。规划包括仓库、专用仓储仓库、堆场、道路、照明、消防、设施、电器等。存储所需的所有费用都包含在中标中。用人单位提供的仓库、堆场、设施、设备，应另行约定。6.6.2剩余工程材料的交付。对于承包方为永久性工程保留的材料，其余工程材料将在竣工试验完成后免费提供给开发方（特殊情况下另有规定的除外）。.第七条建设7.1雇主义务7.1.1提供基准坐标数据。发包人应按书面约定的时间向承包人提交工程现场的基准坐标数据（包括基准控制点、基准控制高程、基准坐标控制线）。发包人有义务将其提交给承包人进行现场检查。开发商提供参考坐标的内容和时间在特殊条款中约定。7.1.2审查

55、整体施工组织的设计。发包人有权审查承包商根据第7.2.2条提交的整个施工组织的设计，并在收到后 20 天内提交建议、要求和补充要求。雇主的提议和要求不得减少或减少承包商的合同责任。发包人20日未提交任何建议或要求的，承包人保留对提交的总体施工组织设计进行实施的权利。7.1.3参赛条件和参赛日期。根据第 7.2.3 条规定的经批准的初步设计和承包商提供的临时占地信息，开发商与承包商就入驻条件达成一致，并确定入驻日期。开发商完成通行道路、土地使用证、拆迁补偿等工作，以便承包商准时进场开始准备工作。进入条件和进入日期在特殊条件下商定。7.1.4提供临时水、电等，铺设节点。根据7.2.4的约定，发包人

56、应在承包人进场前将临时施工水电接入约定的节点位置，以保证其需要。上述临时用水、用电的类别和单价在专项规定中规定，开发商按实际计量收费。发包人无法提供的水电，应计入承包人报价单。7.1.5 办理开工等审批手续。发包人应当在开工日前完成建设审批或许可、工程质量监督手续及其他必要的许可、证明和批准，并由发包人办理。7.1.6施工过程中必须由业主进行审批。在施工过程中，发包人应当将发包人必须按照第7.2.6条规定办理的各项审批手续通知发包人，发包人应当办理。7.1.7提供施工障碍物信息。发包人应当按照合同约定的内容和时间，提供与施工现场有关的地下和地上建筑物、构筑物和其他设施的协调位置。根据第5.2.

57、1节中第 ( 1 ) 项和第 ( 2)项之间的协议，开发人员将不再提供所提供的内容。对于开发商在合同约定时间后提供的障碍物信息，承包商将按照第13.2.3条施工变更协议提出变更申请，开发商给予合理批准。7.1.8承包商新发现的施工障碍。承包人应按照承包人发出的通知，联系和协调施工现场周围及与工程实施相邻的建筑物、构筑物、文物、古树名木、地下管线、电缆等，予以处理。 .第 7.2.8 条的规定涵盖地下文物、化石、墓葬的结构和保护以及相关费用。7.1.9 业主应在第 20 天审核承包商按照7.8条提交的“健康、安全和环境”管理计划，以供确认。发包人有权对其执行情况进行检查，对检查中发现的问题提出改

58、正建议，承包人根据发包人的合理建议自费改正。7.1.10用人单位应当履行专用条款规定的其他用人单位应当履行的义务。7.2承包商义务7.2.1 重新核对并调整付款。承包商有义务与现场雇主一起审查参考坐标数据（包括参考控制点、参考控制高程、参考坐标控制线）。承包商应根据开发商提供的参考坐标数据设置项目、单体项目和施工场地，并对设置的准确性负责。7.2.2施工组织设计。承包商应在开工前15天或任何其他约定时间将整个施工组织的设计方案提交给发包人。随着施工的进行，向业主提交重大单项工程和重大分项工程的施工组织设计。发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。总体施工组织设计报送数量和时间，重大单

59、项工程和重大子项目报送施工组织设计的名称、数量和时间，在专项规定中约定。7.2.3提交临时土地占用信息。承包商在特殊条款约定的时间向雇主提交和（ 1 ）按照6.6.1节工程材料储存约定，分别注明仓库、堆场、路场的调整地点、面积、占用时间、用途。（二）建设场地坐标位置、面积、占用时间、用途说明，与开发商需要出租的土地坐标位置、面积、占用时间、用途说明分开说明。（ 3 ）明确进入工地道路的入口调整位置，以及与城市相连的道路的道路走向、长度、道路宽度、坡度、桥涵承载能力、转弯半径、时间要求. 增加。开发商的当地公共道路。如果承包商未能及时提交上述材料，导致第7.1.3条约定的入驻日期延误，承包商将承

60、担增加的费用或（和）延误竣工日期的责任。为了。7.2.4临时水、电等施工要求（含贮存）开工前 30 天或其他约定时间，根据本专项规定用人单位可以提供的临时用水、用电等类别，提交给用人单位（永久项目材料给雇主）。临时用水和用电质量、正常使用、高峰使用、使用时间、节点位置。承包商应自费负责测量仪器的采购、安装和维护，并按特殊条款7.1.4约定的单价向业主支付（另有约定的除外）。承包人未在约定时间内提交上述材料的，承包人应对承包人增加的费用和延误竣工日期承担责任。7.2.5 帮助用人单位办理开工等审批手续。工程开工20日前，承包人应当通知建设单位向有关部门申请开工审批或施工许可证、工程质量监督程序及