北京地铁15号线工程劳务施工合同范本

1、地铁15号线项目建筑包工合同甲方: 乙方:第一节合同条款1.项目概述1.1项目名称:1.2项目地点:1.3项目概况:1.4工期要求:1.5现场条件:施工现场三通一平已完成。2.合同的性质和范围2.1.合同的性质拓展劳务分包项目。2.2合同周长:2.2.1.所有土方工程(含基础钻孔)、一级结构工程(除桩基工程)、二级结构工程、装饰工程(除压型钢板墙工程、门窗工程、防水工程、环氧自流平地面面层、彩色水泥自流平涂料地面面层、橡胶地面面层、竹木地板面层、地毯面层、不锈钢扶手、吊顶工程、铝挂干花岗岩工程、窗帘盒、隔墙、隔墙、卫生间隔墙等。)，以及为项目稳定、完整、安全、可靠和有效运行或为实现合同所必需的

2、，合同中未提及但可合理推断的所有工作。2.2.2.所有预埋件和基础锚固件(玻璃幕墙预埋件除外)应在施工图纸上的结构施工时预埋，以配合安装工程中各种预埋件和洞口的预留。预埋件应由业主提供。2.2.3、钢丝加工及直螺纹套筒的安装，二次结构钢筋的种植工作。2.2.4施工过程中材料的二次搬运。2.2.5、施工期间各种施工机械和机械的操作、指挥和使用。2.2.6.施工期间，甲方只负责复核施工测量放线。2.2.7.配合施工期间的测试工作，模具由甲方提供。2.2.8.施工中的安全文明施工工作。2.2.9、施工中的成品保护。2.2.10、施工期间所有脚手架及安全防护工作。2.2.11.施工期间，甲方只负责提供

3、因冬季雨季和夜间施工而增加的各种材料和人工的冬季施工期间保温防冻措施中的热源。2.2.12、施工期间，规程规定的施工程序的交接，工种之间的用工协调，工程需要的特殊工种的用工。2.2.13、2001年城市建设工程预算定额中规定的工作量以及与承包面积有关的所有工地上的工作。2.2.14施工期间，甲方只负责提供甲供材料(见甲供材料清单)；其余材料和机械由乙方采购提供，所用材料和机械必须符合国家质量法规要求和甲方要求，如不符合上述要求，甲方有权采购，并收取材料收取管理费，该费用将按材料采购单价从人工费中扣除。2.3工作能力2.3.1.土方工程:土方开挖、清除、挖沟和修整基坑、地基钻探、级配砂或粗砂的换

4、填和夯实、所有回填土(级配砂或粗砂)的回填和夯实、开挖时遗留在施工场地外的土壤的清理和防尘。2.3.2.钢筋工程:包括与本分部工程有关的所有工作，如钢筋进场的吊装和协调、钢筋堆放和划线、放样、配料、加工制作、二次搬运、绑扎、焊接或机械连接、套筒接头穿线加工、检查验收等。2.3.3.模板:施工期间与模板相关的所有工作。2.3.4.混凝土工程:检查验收、浇筑、浇筑、泵管的设置和拆除、泵管的清理、泵送、养护和清理、成品基层平整度的处理、试块的制作、试块的拆除、试块的养护和鉴定、试模的清理和涂刷、冬季施工时的测温等全部工作内容。2.3.5.装饰工程:除压型钢板墙面工程、门窗工程、防水工程、环氧自流平地

5、坪面层、彩色水泥自流平涂料地坪面层、橡胶地坪面层、竹地板面层、地毯面层、不锈钢扶手、吊顶工程、铝塑板墙面工程、玻璃幕墙工程、干挂花岗岩工程、窗帘盒、隔墙、隔墙、卫生间隔墙以外的所有装饰工程。2.3.6.建筑材料的场外二次搬运、脚手架的搭设和拆除、机械的操作、维护和修理、材料的分类、所有建筑材料的堆放、每道工序完成后的清理、结构处理、场地内垃圾的清除和清理以及与各专业项目有关的所有合作。2.3.7.装修工程:墙面抹灰、墙面涂料、墙面勾缝、墙面贴砖等图纸所示的全部工作量。2.3.8脚手架工程:施工脚手架、安全防护脚手架等所有脚手架工程。圈地和建筑面积都是承包的。3.工程量计算和工程款分配3.1合同

6、的性质本合同为固定单价合同，合同单价(见所附工程量清单综合单价表)已包括人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工措施费、分包管理费、规费、利润、税金、风险因素等完成工程所需的全部费用。合同单价不因工程量、材料价格、机械使用费、政策变化等任何因素而调整。3.2结算工程量结算工程量按图纸和2001年市政建设工程预算定额及招标文件约定的计算规则计算。材料损耗按定额损耗计算，超出部分由乙方承担，节约部分奖励给乙方。3.3项目资金的支付3.4工程进度款的修改如果在对以前签发的进度付款证书的汇总和审查中发现任何错误、遗漏或重复，甲方有权进行更正，乙方有权申请更正。经双方审查后批准的修改应在该进度款中支

7、付或扣除。4.工程要求4.1.1、满足设计及相关施工验收规范的要求，并达到合格标准。4.1.2.安全要求:符合项目部及市安全管理规定，责任事故由责任方承担全部责任。4.1.3、文明施工要求:符合项目部及市安全文明施工标准。4.1.4各分部分项工程施工前5天，乙方必须向甲方上报施工方案，经甲方批准后，乙方必须严格按照施工方案施工。4.1.5.如因乙方原因导致工程质量达不到合同规定的验收标准，甲方有权要求乙方返工直至符合合同要求，由此造成的费用增加和(或)工期延误由乙方承担4.1.6.乙方的现场管理机构和技术人员必须满足投标文件中的承诺。4.1.7.工期要求:严格按照甲方要求施工。5.变更和结算5

8、.1变化5.1.1变更的范围和能力(1)增加或减少合同中任何工作的数量；(2)省略任何此类工作；(3)改变任何此类工作的性质、质量或类型；(4)改变工程任何部分的标高、基线、位置或尺寸；实施项目竣工所需的任何性质的额外工作；改变工程任何部分的施工顺序和进度。对合同周边的工程项目进行专业分包。变更的范围和内容以甲方发出的变更通知为准，乙方必须无条件按照甲方发出的变更通知进行变更5.1.2估价原则的变化变更引起的价格调整按本款规定办理。(1)如果合同中已包含或存在相同的项目，且已注明单价，则直接执行合同中该项目的价格。如果合同中包含适用于变更工作的单价，则应采用合同中类似项目的单价。(3)以上两点

9、达不到的，按2001年市政建设工程预算定额计价，只记税金，不记其他任何费用。材料价格为原投标价格。如果投标报价中没有相同或相似的材料，则执行变更期间市造价信息的平均价格，人工费按变更期间市造价信息人工费的平均单价计算。(4)2001年市政建设工程预算定额及招标文件中约定的计算规则。5.2日工5.3竣工结算工程竣工并经甲方验收后，乙方可向发包人提交竣工结算申请表。竣工结算申请表包括以下内容:工程量清单、竣工结算合同总价、甲方支付给承包商的工程价款、预留的质量保证金、竣工付款金额。5.4合同终止项目的结算如果乙方不能满足甲方对进度、质量、安全、文明施工的要求，甲方有权分包合同剩余工程量，并终止施工

10、合同。合同终止后，按已完成的分部工程量进行结算。结算价格按合同单价的80%计算，剩余的20%作为乙方对甲方损失的赔偿。乙方应自行承担由此产生的损失。5.5合同价格的其他说明(1)、埋设预埋件的费用包含在相应的浇筑混凝土费用中，不另计。6.工程奖罚6.1.1.乙方在施工过程中必须节约材料。若材料损耗超过2001年市政建设工程预算定额规定的损耗，超出部分将按采购单价和收管费直接从承包商工程款中扣除，节省部分全部奖励给乙方。6.1.2.乙方必须对其承担的所有工程质量负责。在施工中必须有完整的质量保证体系，严格按照国家规定和甲方制定的质量管理办法和质量奖惩办法进行全过程的质量检查、控制和奖惩。6.1.

11、3在施工期间，甲方应定期对乙方承包的工程质量、进度、安全生产、文明施工进行综合考核，如甲方认为乙方不能履行合同，有权辞退乙方，由此造成的经济损失由乙方承担6.1.4.如乙方未按第四部分要求完成工程施工，甲方将给予如下处罚:如施工质量和安全未达到甲方要求，乙方必须无条件返工直至达到甲方要求，由此产生的费用由乙方承担，相应的罚款由乙方承担；由于甲方不可预见的自然因素造成工期延误，合同工期顺延；由于乙方原因造成工期延误，每延误一天，支付合同金额的0.1 1 ，但不超过合同金额的10%。6.1.5施工期间，如因乙方原因造成施工质量、安全、文明施工等问题，甲方将按照甲方相关管理文件进行罚款7.权利和义务

12、7.1甲方的权利和义务:7.1.1.甲方应向乙方提供一套施工现场地下管线和地下设施的施工图纸，并保证资料的真实、准确和完整。7.1.2、负责解决施工中存在或发生的技术问题。7.1.3.甲方应为分包管理人员和劳务人员提供宿舍、办公室和厨房。所有办公和生活设施，如床、风扇、桌椅等。，按甲方要求统一配置，费用由乙方承担，冬季供暖由甲方负责。7.1.4.临时建筑的临时用水、用电均由甲方一次性提供，乙方负责日常维护和管理，并承担相关维护费用。7.1.5.甲方负责提供施工现场的总水管、消防水管、水泵和灭火器，乙方负责总水管、消防水管、管件、阀门、水龙头等的日常维护和管理。，并承担相关维修费用。7.1.6.

13、一、二级配电柜和二级配电柜的电缆和电线由甲方提供，二级配电柜以外的所有设备和材料由乙方提供7.1.7.甲方负责消防主干网、水泵、灭火器，乙方负责日常维护管理，并承担相关维护费用。7.1.8.甲方应按合同约定按时向乙方支付合同进度款。7.1.9施工期间，甲方应定期对承包商围墙的工程质量、进度、安全生产、文明施工进行综合考核。如甲方认为投标人无履约能力，有权辞退乙方，由此造成的经济损失由乙方承担。7.1.10.甲方负责劳动者的意外伤害保险和工伤保险。7.1.11在施工期间，甲方应负责项目使用的公用设施和测试费用。7.2乙方的权利和义务:7.2.1施工现场所有施工人员必须有相应的书籍。7.2.2、特

14、殊岗位人员必须持有相应的明。7.2.3.乙方应与员工签订劳动合同，并按时支付员工工资。7.2.4乙方应根据相关法律法规缴纳税费，应缴纳的税费包含在合同价格中。7.2.5.乙方必须完成所有合同工程，并修补工程中的任何缺陷。乙方应提供完成合同工作所需的劳动力、材料、施工设备、工程设备和其他物品(甲方提供的材料除外)。7.2.6施工期间，现场必须安排专业人员负责水电供应。7.2.7现场所有加工棚、加工厂和仓库应由分包商按照甲方的要求进行建造、操作、维护、拆除和地面恢复，费用由乙方承担7.2.8.乙方应负责乙方生活区所有临时设施的日常维护、维修和保护，如有损坏，乙方应负责赔偿。7.2.9.乙方应自行保

15、管乙方材料，如有遗失，责任自负。甲方的保安只负责巡逻现场，看守大门。7.2.10.乙方员工的工卡由甲方统一发放，费用由分包商承担。安全帽按甲方要求统一配置，费用由乙方承担7.2.11.对施工工作和施工方法的完整性负责。乙方必须按照合同约定的工作量和施工进度要求，严格执行招标文件中承诺的工程质量和施工进度，并对所有施工作业和施工方法的完整性、安全性和可靠性负责。7.2.12、确保工程施工和人员的安全。乙方必须采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止工程施工造成的人身伤害和财产损失。7.2.13在工程移交前，乙方负责照管和维护承包工程。7.2.14.乙方必须无条件协助甲方维

16、护现场施工现场的社会治安，做好生活区所在辖区的治安和环境保护工作。7.2.15.施工期间，乙方必须清理楼脚下，及时清理施工遗留的垃圾。乙方生活区的卫生由乙方负责，乙方必须保证生活区干净整洁，生活垃圾及时清理，垃圾清理和消费费用由乙方承担。7.2.16.乙方必须及时清理乙方的设备和剩余材料，包括完工并运离现场的废弃施工设备和材料。7.2.17.如乙方未清理场地，达不到合同约定，甲方有权委托他人恢复或清理，所发生的费用将从支付给乙方的款项中扣除。7.2.18、严格遵守市政治安管理和安全文明施工的规定。7.2.19.乙方自行办理城建企业建设项目交易备案手续。8.安全文明施工和环境保护8.1安全文明施

17、工8.1.1、必须按照市有关规定进行安全文明施工。8.1.2.乙方应履行合同约定的安全职责，执行招标人关于安全工作的指示，并根据合同约定的安全工作能力编制施工安全措施计划。8.1.3.乙方应加强施工作业的安全管理，特别是易燃易爆物品、烟火设备、有毒有害及腐蚀性物品等危险品的管理，以管理高空作业等危险作业。8.1.4.乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对劳动者的安全教育，发放安全工作手册和劳动保护用品，有效保护相关人员的人身和财产安全。8.1.5.乙方应对其员工在履行本合同过程中发生的所有工伤事故负责，但由甲方造成的任何工伤事故由甲方负责。8.

18、1.6.因乙方原因造成施工现场及其邻近地区第三方人员伤亡和财产损失的，由乙方负责赔偿。8.2环境保护8.2.1在施工过程中，乙方必须遵守有关环境保护的法律法规，履行合同规定的环境保护义务，并对因违反法律和合同义务而造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。8.2.2乙方在施工过程中不得随意堆放或丢弃建筑垃圾，并在每道工序结束时清理建筑垃圾，必须在工程完工后进行。8.2.3现场材料应包装整齐，材料标识不得随意放置或破坏。8.2.4乙方必须加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气的浓度，管理和排放废水和废油。9.其他方面9.1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。9.2.合

19、同文件的解释顺序(1)合同条款合同附件:工程量清单计价表(3)图纸(4)招标文件招标文件9.3本协议一式五份，甲方执三份，乙方执两份。9.4本条款的最终解释权属于中铁电气化局集团。9.5.相关争议的解决方案:甲乙双方如有争议，可会同有关部门向施工合同管理机构咨询或申请。解决方案。不愿调解或调解不成的，可采用下列方式之一:第一种争议解决方式:向/仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式:向顺义区人民法院提起诉讼。双方应以第二种方式解决争议。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人(签字):或委托代理人(签字):年，月，年，月，日承包合同以下简称“发包人”)为实施区段，并已接受(承包人名称

20、，以下简称“承包人”)对本工程的施工招标。发包人和承包人共同达成如下协议。本协议与以下文件一起构成合同文件:(1)本协议(2)合同条款(3)图纸(4)招标文件招标文件承包人承诺按照合同条款进行施工和竣工，并对工程质量保修负责。2.合同形式:3。签订合同价格:人民币(大写)4元。承包商的项目经理:5名。工程质量符合相关市政标准。6.承包人承诺按照合同约定承担工程的实施、竣工和缺陷修复。7.发包人承诺按照合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人应按发包人的指示开工，工期为/天。9.本协议一式两份，双方各执一份。10.本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充条款是合同不可分割的一

21、部分。发包人(盖章):承包人(盖章):法定代表人或委托代理人(签字):或委托代理人(签字):年，年，年，年，年工程保修协议业主(全名):承包商(全名):根据中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例和铁路建设工程管理办法的规定，发包人与承包人协商签订工程质量保修书。一、工程质量保修和能力在质量保修期内，承包商应按照相关法律、法规、规章和双方约定承担本工程的质量保修责任。保修范围包括合同规定的所有工程项目，以及双方同意的其他项目。具体保修内容双方约定如下:/二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及相关规定，双方约定本工程的质量保修期如下:1.工程质量保修期按本市有关规定执行。2.3.三、质量保修

22、责任1.对于保修范围内的工程，承包商应在收到保修通知之日起3天内派人保修。承包人未在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修复。2.发生抢修事故时，承包商在接到事故通知后，应立即到达事故现场进行抢修。3.质量保修完成后，业主将组织验收。四。保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。动词 （verb的缩写）其他人双方约定的其他工程质量保修事项:/本工程质量保修书由发包人和承包人在竣工验收前签署，是合同的附件，有效期至保修期满。发包人:(盖章单位)承包人:(盖章单位)永久居留:永久居留:法定代表人:校长:校长: : :邮政编码:电子:电子:安全生产协议为在工程施工合同实施过程中创造一个安全高效

23、的施工环境，做好本工程的安全管理工作，本工程发包人(以下简称“甲方”)和承包人(以下简称“乙方”)为此签订安全生产合同:一、甲方的责任1.严格遵守国家或本市有关安全生产的法律、法规和规章，严格执行工程建设程序，建立安全生产保证体系，完善安全生产责任制，认真落实合同中的有关安全要求，确保建设项目的安全生产。2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“安全主管生产”的原则，进行安全生产管理，做到生产与安全工作同步计划、同步安排、同步检查、同步总结、同步考核。3.重要安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、同时审批、同时施工、同时验收、同时投入使用。4.定期召开安全生产调度

24、会，传达安全生产精神。5.定期组织对乙方施工现场的安全生产检查和评比，并将检查结果纳入月度考核。6.不得要求乙方保证安全生产，不得明示或暗示要求乙方在没有安全保证的情况下进行施工，不得明示或暗示要求乙方购买、租赁或使用不符合安全施工要求的建筑材料、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施及设备。7.建设工程发生安全事故后，应当及时启动应急救援预案组织救援，按照国家和铁路建设行政主管部门的有关规定报告事故情况，并参加事故调查处理。二。乙方的责任1.严格遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规章，严格执行工程建设程序，建立安全生产保证体系，完善安全生产责任制，认真落实合同中的有关安全要求

25、，确保建设项目的安全生产。2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“安全必须管生产”的方针，建立健全安全生产培训教育制度，制定安全生产规章制度和操作规程。加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专兼职安全检查员，组织领导安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员必须熟悉和遵守本款规定，并做好生产和安全工作的计划、布置、检查、总结和评比。安全措施要保证人、财、物有足够的投入。3.建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人(包括长期民工和临时民工)，安全管理体系必须垂直到底，不漏；各职能部门和人员的安全生产责任制，人

26、人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。施工现场应配备与生产规模相适应的、具有工程系列技术职称的专职安全生产管理人员，负责安全生产的现场监督检查，督促操作人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止和纠正违反施工安全技术规程和制度的行为，发现安全事故隐患及时向项目领导和安全生产管理机构报告。发生安全事故应立即向甲方报告，并按有关规定逐级上报相关部门。4.任何时候都应采取所有合理的预防措施，防止员工受到任何非法、暴力或扰乱公共秩序的行为。5.你必须有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证。参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟悉并遵守本工种的一切安全技术操作规程，并定期进行安全技术考核。只有通过考试的

27、人才能上岗操作。垂直运输机械的操作人员、安装拆卸工、焊接(切割)工、登高架设工等特种作业人员，必须经过专门的安全操作培训，取得特种作业操作书后，方可上岗作业。施工现场发生特种作业无证作业的，由项目经理承担管理责任。6.对于易燃易爆材料，除专门保管外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。7.所有施工机械设备和高空作业设备应建立相应的资料档案，定期检查、维修和保养，并由安全员签字，确保其始终处于良好状态；严禁使用不合格的机器、设备和劳动保护用品。8.工程施工前，负责工程的技术人员应向施工班组和操作人员详细讲解有关安全施工的技术要求。操作人员必须遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确佩戴和使用安全防护用品、机械设备等。，并做好自己的保护工作。三。违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。四。其他人1.本合同正本一式两份，双方各执一份；四份，双方各执两份。2.本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字盖章后生效，在所有项目初步验收合格后终止。甲方:(盖章单位)乙方:(盖章单位)法定代表人或法定代表人或