民事起诉状经典实例

1、第 PAGE6 页 共 NUMPAGES6 页民事起诉状经典实例以下是第一WTT给大家分享的民事起诉状经典实例，希望对大家有帮助。民事起诉状经典实例1原告：杨某，女，汉族，1x年x月x日出生，现住x市x区x3号。被告：李某某，男，汉族，1x年x月x日出生，甘肃省合水县人，暂住x市x区x3号。诉讼请求：1、依法解除原、被告婚姻关系;2、判决婚生子由原告抚养，由被告每月按时支付抚养费;3、依法分割原、被告共同财产;4、请求法院依法确认原告对原告现租住房的承租权;5、请求判决诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、 被告经人介绍相识，于1x年 3月x日领取结婚证。婚后，原、被告二人感情一般，却经常因被告

2、打牌赌博而发生争吵，原告多次规劝，被告并无悔改之意， 双方感情日益恶化。被告不顾及家庭，对孩子的生活和学习不闻不问，孩子的成长和教育都是原告一人承担，今年孩子升学，所有事宜都原告来办，被告问都不问， 完全不尽一个父亲的责任。原告现租住的x市x区x3号，原系原告父亲租住房产部门的公房，原告祖孙三代都在此居住。原告父亲 考虑到原告没有住房，经房产部门同意，转由原告租住至今。因为此房是公房，只是由原告租住，原告亦无其他居住房，故此，特申请贵院依法确认并保护原告对该 房的承租权。x1年，原告曾向贵院提起过离婚诉讼，并从那时起和被告分居至今。现原告认为，原、被告夫妻感情已完全破裂，特向贵院提起诉讼，请求

3、贵院依法支持原告的诉讼请求。此致x市x区人民法院具状人：x5年x月25日证 据 清 单1、x市路房地产管理所房屋租赁证一份;2、x市路房地产管理所证明一份;3、银行定期储蓄存单两份;4、财产清单一份。民事起诉状经典实例2起诉单位：(全称)：_市_县_建筑公司企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑.流动资金：1.5万元何时经何部门批准开业：_年_月份经_县基建局批准地址：_县_乡_电话：_开户银行：_工区历下办理处。帐号：_法定代表人姓名：_职务：_被告单位(全称)：_市职工教育培训中心地址：_市_-_路_号事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由：_年_月_日，_县建筑工程总公司_公

4、司(原告，以下简称乙方)同_市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为4x5125.x4元。开工日期定为_年_月_日;竣工日期定为_年_月_日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的xx余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达xx5x.x3元。甲方虽然承担了25x11.43元的误工费，但尚有5.3x元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍

5、楼建筑安装工程竣工后：，于_年_月_日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于_年_月_日完工。三幢楼均经_市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交_市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲 方仍拖欠乙方工程款21xx3.xx元。从_年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值1x4551.xx元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于_年_月底撤离甲方工地。为了收回

6、甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”经济合同法第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21xx3.xx元;(二)结算零建工程款：1x4551.xx元减去甲方垫付的材料款x13.3x元，应付给乙方工程款1