装饰工程施工合同

1、.PAGE ：.；PAGE 8装饰工程施工合同发包方甲方：承包方乙方：按照和建立部，结合本工程详细情况，双方达成如下协议：工程情况工程称号：工程地点：承包方式：工期：双方商定本工程工期为_天，按时按质完成报价单上的一切施工工程，即自_年_月_日到_年_月_日。合同价款人民币大写：_ 甲方的任务提供签字确认的施工图纸，并进展现场交底。全部腾空部分腾空房屋，消除影响施工的妨碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、摆设等采取维护措施，并阐明运用留意项。指派_为甲方驻工地代表，办理施工所涉及的各种恳求，担任合同履行对工程质量、进度进展监视检查，办理批件等手续，交纳相关的费用、验收、变卦登记手续和其他

2、相关事宜。按时、按质、按量提供乙方施工中甲方的自购资料。协调有关部门做好现场捍卫、消防、渣滓处置等任务，并承当相应的费用。担任维护好周围建筑物及装修、设备管线、名树名木、绿地等不受损坏，并承当相应费用。如需改原建筑物或设备管线，担任到有关部门办理相应审批手续，交纳相应费用。乙方任务担任装饰设计并提供规范的施工图纸，甲方认可后制定施工方案和进度方案。指派_为乙方工地代表，担任合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工义务，处理由乙方担任的相关事宜。执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境维护规定，严厉按图施工，做好各项检查记录，参与开工验收，编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对

3、施工现场管理的规定，妥善维护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏，做好施工现场捍卫和渣滓清运等任务，处置好施工带来的扰民问题，及周围单位住户的关系。工程开工未移交甲方之前，担任对现场的一切施工和工程或物品进展维护。关于工期的商定甲方要求比合同商定的工期提早开工时，应征得乙方赞同，并支付乙方因赶工采取的措施费用。甲方未按商定完成任务，影响工期，工期顺延。因甲方在施工过程中有添加工程或对已施工工程进展修正，工期顺延。因甲方缘由不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延。设计变卦或非乙方缘由呵斥的停电、停水、停气及不可抗拒要素影响，导致停工8小时以上一周内累计算，工期相应顺延。乙方购买由甲方

4、指定的订购物品，因资料商缘由没按时到货的，以致影响工期的，那么工期顺延。由于甲方未按期付款而呵斥的停工，工期顺延。关于工程质量及验收的商定本工程以施工图纸、作法阐明、设计变卦和JGJ73-91(GBJ300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收规范。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不按时参与验收的，乙方可自行验收，甲方应予以成认，假设甲方要求复检时，乙方应按要求办理复检，假设复检合格，那么所发生的费用由甲方承当，工期不顺延。由于甲方提供的资料设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承当，工期不顺延。由于乙方缘由呵斥质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不

5、顺延。工程开工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，如甲方没约乙方办理验收手续自行手搬进去住，那么表示甲方已认可验收，并由甲方对房里的各施工工程质量担任。关于工程付款和结算的商定1.合同生效，甲方分四次支付工程款，付款方式见下表进度阶段支付比例金额阐明合同签署40%含定金水电完工、木工资料进场前30%各阶段包含增、减工程款木工完工，油漆进场前25%开工验收5% 2. 工程开工验收后，乙方做好工程结算表及有关资料送交甲方，甲方自接到上述资料2天内审查终了，到期未提出异议视为赞同，并在_天内结清尾

6、款。 关于资料供应的商定本工程甲方担任采购供应的资料、设备应为符合设计要求的合格产品，并于乙方施工前三天送到施工现场，甲方采购的施工设备发生了质量问题或规格差别，对工程呵斥损失责任由甲方承当，经乙方验收合格后由乙方担任保管，乙方保管不当呵斥损失，由乙方担任赔偿。有关平安消费和防火的商定乙方提供的施工图纸或作法阐明，应符合和有关防火设计规范。乙方在施工期间严厉遵守、和其他相关的法规。经于甲方确认的图纸或作法阐明，违反有关平安操作规程，消防条例和防火设计规范导致产生平安或火灾事故，甲方应承当由此产生的一切经济损失。由于乙方在施工过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承

7、当由此引发的一切经济损失。 奖励和违约责任由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所呵斥的损失，每停工或窝工一天，甲方支付_元，甲方不按合同的商定拨款，每拖一天，按付款额的_%支付滞纳金。减少施工工程，须在合同签署日起3日内或施工图出具前提出；否那么视为违约行为，甲方须向乙方支付所减少工程总造价的10%作为违约补偿，乙方不退还所减少工程引发的工程税金或凭证单据。施工过程中甲方如需添加工程或对施工工程的设计做变卦，须在乙方未采购资料前进展变卦，否那么甲方需向乙方补偿该工程呵斥的全部资料及人工等经济损失。乙方严厉按报价单工程进展施工，预算外的工程工程，甲方须与乙方签增补工程签署后方可施工，否那么乙方有权回绝施工。如因甲方缘由以致终结合同的，而工程完工量不超越一半时，甲方付清工程款后，甲方应向乙方支付工程总价的10%作为设计费。如因乙方缘由呵斥合同终止的，乙方应赔偿甲方的资料费，并担任装配的部分，因此产生的渣滓应由乙方清运到指定地点。由于乙方缘由，逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。 争议或纠纷处置本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商处理或请消费者委员会进展调理。当事人不情愿经过协商处理或者协商调解不成时，双方可向人民法院提起诉讼。 第十一条 附本工程自工程验收