标准施工合同格式范本【5篇】范文

1、标准施工合同格式范本【5篇】范文标准施工合同格式范本1发包方： （以下称甲方）承包方： （以下称乙方）甲、乙双方就建设工程工程充分协商签订本合同，共同信守。1、工程名称：2、工程地点：3、工程面积（囊括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计 平方米。4、承包内容：5、建筑安装工程造价：共计人民币 元。6、工程价款和费用的结算依据和付款方法：7、工程开工日期：年 月 日。8、工程竣工日期：年 月 日。9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准 为依据。10、甲方主要义务：11、乙方主要义务：12、违约责任甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额%o 计算违约金。

2、乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价%o 计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙 方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任1）严格遵照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术 验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程 质量全面负责并确保到达优良等级以上。2）强化本施工队伍的平安生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电 路管线，不私

3、自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事 故的发生。否那么由乙方承当由此产生之全部责任。3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、 平安施工、工完场清。4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做 到绝对服从甲方工程进度安置;班组长每天必须在作业现场，未经工程经理同意 不得擅自离开工地。5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否那么因 此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承当。6）具体施工作业中必须配备所需交通平安标志牌、平安围挡、指示牌和指 示灯等交通平安设施，而且必须符合我市有关道路施工操作规程及相

4、关法律规定, 以确保平安、文明施工，否那么由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用 由乙方自承当。7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关 条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并 另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对 由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承当任何因人身伤亡或财 产损失所发生一切责任，保障甲方不承当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、 控告、索赔责任及可能发生之相关费用。9）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方

5、委托施工之施工任务再行转包， 否那么甲方有权立即收回本施工工程。1010）工程完工后，向甲方按时上报该工程的施工总结。工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。 必须到达国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度 不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙 方停工或返工，返工费用由乙方承当，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负 责赔偿，工期不予顺延。五、工期乙方必须严格遵照甲方现场所安置的月、周施工计划所要求的时间或期限, 如期及时或提前完成所有本工程的施工任务，假设拖延工期，每延期一日，按结算 总价的。或元向甲方支付罚金

6、。六、付款方法1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据 业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费 后支付给乙方。2）质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程 完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责, 返修费用由乙方承当。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人 修理，否那么甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除, 缺乏局部由乙方支付。七、其它1）假设乙方无正当理由单方终止本责任书，除承当由此给甲方造成的经济损 失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金

7、。2）假设乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量到达设计规 范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责任收无法履 行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造 成的经济损失应当予以赔偿。八、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。九、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书 自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工工程办完工程验收交接11并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：年月日 年月日12 属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道

8、漏水等，由承包方负责免 费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承 包人应当承当损害赔偿责任。13、本合同附件：共 份。14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验 收和款项结清时为止。但保修一条除外。15、本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，承包方 份，发包方 份，由发包方送 一份。发包人：承包人：年 月 日 年 月 日标准施工合同格式范本2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）.甲方为本次要修缮的房屋的所有人，有权对此房屋进行修缮；.乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证，为有权从

9、事房屋 修缮的企业，目前合法存续。为确定双方本次房屋修缮行为的权利义务，甲乙双方本着公平合理、等价 有偿的原那么，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵照。第一条甲方决定将位于 区 街 楼 层号的房屋一套，建筑面积 平方米由乙方来进行修缮，乙方同意进行修缮。第二条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。第三条乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范畴为;方式为 ；标准为（要详细写明房屋所须修缮的具体各局部以及对修 缮方式和标准的要求）第五条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自 年月 日到 年 月 日为止。第六条本次房屋修缮的费用为 元，在本合同生效后 日内支付

10、元,在本次房屋修缮结束并经验收合格后 日内将尾款元全部付清。第七条本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外，均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规 定或行业惯例。对于附件二所列的原材料，由甲方来提供（或由乙方按甲方在清 单中的要求来提供）。第八条双方约定由 来进行本次房屋修缮的验收工作，并向其支付规定报酬 元。该局部费用由甲方来负担。第九条在本协议生效后，甲方应在 日内让乙方进场工作，并协助乙方进行与修缮有关的工作。第十条违反本协议的约定为违约行为，应承当违约责任。第十一条除第十二条规定的情况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，囊 括但不限于实际损失

11、以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。第十二条乙方如违反本合同第五条的约定，那么每迟延一天，需向甲方支付 违约金 元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：L双方合意变更并达成书面的协议；.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必须修改；.不可抗力的情况使本合同必须修改。第十四条本合同自发生以下事情方可终止：.双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议；.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义（如上 述房屋列入了拆迁范畴）；3 .不可抗力的情况使本合

12、同必须修改。第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，如果在开始协商后 30日内双方还未达成千致意见，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。第十六条本合同的所有附件均构本钱合同不可分割的一局部，与本合同具 有同等法律效力。第十七条本协议。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。甲方：乙方：年 月 日 年 月 日标准施工合同格式范本3发包方：公司，以下简称甲方。总承包方：，以下简称乙方。分包方：，以下简称丙方。甲、乙、丙叁方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合 同条例的精神，本着各方自愿、平等、互利的原那么，结合本消防工程具体情况

13、， 达成协议如下：第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包 干总价 万元（其中囊括如下费用）。1、总包管理费%o2、市场价格风险调整的不可预见费用。3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）。4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）。5、其它与领取消防工程验收合格证的所有费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范畴的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消 防验收。第二条工期要求和开工日期工期要求：主厂房：夭（到 年 月 日止）起始时间要确定展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国 建

14、筑第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）第三条平安生产规范执行必须符合国家有关规定要求第四条材料、设备的采购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收， 由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必须采用投标时明确的品种、规格、型号、产地、质量 等级而且符合消防要求，以保证质量。第五条工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部到达本协议的要求，愿支 付给甲方工程保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、平安保证金 万元）。2、工程保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲

15、方工程保证金 万元。3、竣工后经验收到达质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内， 甲方将工程保证金退还给丙方（工程保证金不计息）。第六条工程价款及支付方式1、房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；2、丙方支付给乙方总包管理费%（万元）；3、房屋结顶后，按每月完成工程量的%支付；4、竣工后而且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工 程款的%；5、余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元，万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。6、经受工程价款的单位名称：帐号: 开户 银 行：第七条工程质量保修保修期为 年在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员

16、进行保修，否那么甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第八条违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元天计算罚金支付给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部到达合格并符合设计和消防要求，丙 方如未到达以上，万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、平安文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好平安生产工作， 假设发生任何人员平安事故，丙方承当全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙 方全额承当，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全 部在一个月内撤

17、出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方 交纳违约金，违约金按 元天计取。5、丙方必须经受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵照总包单位的有关 规章制度，否那么甲方有权进行罚款，每次 元次。第九条其它1、丙方必须负责施工范畴现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管 理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作， 如发生费用问题由丙方自行承当。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建 筑工程承包合同、招标文件及的书、补充

18、协议书等与本协议有抵触的，以本协 议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方：代表：乙方：代表：丙方：代表：年 月 日 年 月 日标准施工合同格式范本4建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：婺源县香田小区新增施工便桥工程，根据中华人民共和国经济合同法,结合本工程的具体情况，为了确定工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施 工工程顺利完成的原那么，经过协商签订本合同。第一条工程工程（一）工程地点：香田小区（二）工程内容：贝雷架钢便桥 （三）承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币：19.91万元整 第三条合同工期L双

19、方商定总工期30天。开工日期：20年06月20日，竣工日期：20年07月20日2.如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。因设计图纸修改，增进了工程量，而受影响时。因停水、停电等情况达六小时以上时。甲方因财力缺乏或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影 响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电 源时。第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，（三）属乙方施工范畴的工程工程，因施工质量问题造成损坏的，乙方应

20、给予 免费修补。第五条材料设备供应（一）工程所需材料由乙方遵照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式完工后一个月内一次性付清。第七条责任范畴（一）甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；2、按时组织工程竣工验收工作；3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。（二）乙方责任：1、按施工平安规范保证施工质量，精心施工、及时完工、交付使用，凡施 工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教育，施工人员不得在施工 现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。乙方现场施工人员应无条件服从遵照施工场内各项管理规定，无条件服 从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否那么一切后果自负。乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：3、负责按时清理建筑垃圾,工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条其它事项（一）合同签订后，甲方要求增进或变更工程工程，必须遵照以下原那么：1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”2、待乙方提交设计图纸、报价或工程调整后，甲方须分别签字盖章认可；3、增进或变更内容所需材料必须落实；（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承当责