2022年通用设计合同范本_第1页
2022年通用设计合同范本_第2页
2022年通用设计合同范本_第3页
2022年通用设计合同范本_第4页
2022年通用设计合同范本_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2022年通用设计合同范本工程名称:工程编号:合同签约时间:_年_月_日委托单位:(公章)设计单位:(公章)法人代表:_ 法人代表:_联系人:_ 联系人:_地址:_ 地址:_电话:_ 电话:_单位全称:_ 单位全称:_账号:_ 账号:_开户银行:_ 开户银行:_第一条 根据中华人民共和国经济合同法有关规定,制定本合同。第一条 委托方名称:(简称甲方)承包方名称:(简称乙方)第二条 设计依据:第三条 甲方委托乙方设计的工程项目:设计规模:收费标准:%投资:预估设计费:_元(结算时按实际发生数计)。预付设计费:_元第四条 甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提交时间为工程设计日开

2、始。第五条 本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准_年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。第六条 合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时,应返还定金。工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费。第七条 双方各自的责任是:(一)委托方1.向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠性负责。2.在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。3.按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办妥预付设计费的汇付手续。4.维护承包

3、方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。(二)承包方1.按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套。_方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书。超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定。3.负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题。第九条 除确属人力不能抗衡因素之外,各方如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任。(三)委托方1.由于变更建设计划,提供资料不明确,示按期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工

4、、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用。设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核。2.中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用。3.超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金。违约金付至承包方银行账户后,由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清。4.承包方提交初步规划方案,十天内委托方应及时提出修改意见,逾期当作方案确定,正式出图提交成果。(四)承包方1.因设计质量低劣,引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸,因而拖延工期造成损失者,除应负责继续

5、完善和完成设计外,并应视造成的损失大小,由双方按受损失部分的价值,协商减收设计费款额,并补入原协议书中,以备查考。第十条 本合同自签定之日起立即生效,工程设计结算后,本合同自动解除。第十一条 本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。如本合同有未尽事宜,将根据国家合同法,由双方协商解决。第十二条 本合同正本二份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。2022年通用设计合同范本(二)甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:一、合同内容及要求:二、设计

6、与制作费用:设计与制作费用总计为:人民币¥_元,(大写:_元整)。三、付款方式:1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的_%即人民币¥_元,(大写:_)。2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥_整(大写:_)。四、设计与制作作品的时间及交付方式:乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。五、知识产权约定:1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和

7、修改权。六、双方的权利义务:甲方权利:1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;甲方义务:1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;乙方权利:1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:乙方义务:1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。2、乙方需按照合同约定按时

8、交付设计制作作品。七、违约责任:1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。八、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_甲方代表签名:_ 乙方代表签名:_地址:_ 地址:_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_开户:帐号:日期:_年_月_日 日期:_年_月_日2022年通用设计合同范本(三)建设单位(甲方):_地址:_邮码_电话_法定代表人:_ 职务:_设计

9、单位(乙方):_地址:_邮码_电话_法定代表人:_ 职务:_为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条 甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_。第二条 甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、

10、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。第三条 乙方的义务1.乙方必

11、须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文一式_份,施工图设计文件一式_分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。_年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及

12、有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条 设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任

13、务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。第五条 设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的_%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条 奖励与违约责任1.在合理的工程投资控

14、制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取_%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误

15、造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条 其他约定_本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送_、_、_等单位各留存一份。建设单位(甲方):_代表人:_年_月_日设计单位(乙方):_代表人:_

16、年_月_日2022年通用设计合同范本(四)甲方:乙方:根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国经济合同法及国家有关规章规定,结合本建筑安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。第一条 建筑安装设施概况(一)建筑名称:(二)安装施工范围:(三)开工日期:_年_月_日竣工日期:_年_月_日第二条 本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书;(2)专用合同条款;(3)国家现行的标准合同文件中的通用合同条款;(4)中标通知书;(5)投标函及投标函附录;(6)技术标准及要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单;(9)其它合同文件。上述文件互相补充和解释,如有不

17、明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。第三条 质量:优良,执行国家最新验收标准,对于工程存在的任何质量缺陷,乙方承担一切责任和损失。第四条 材料设备:本工程所采用的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必须经甲方同意方可采购、使用;未经甲方同意乙方擅自使用的主要材料、设备,乙方自行承担费用和损失。第五条 工程价款结算及调整1、本工程采用可调价合同,调整方式为按实结算。2、本工程结算执行_消耗量定额及费用定额,具体约定如下:(1)工程类别:执行山东省规定(2)措施费:按实结算(3)税金:双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。(4)与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。3、

18、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的_%,在工程竣工结算时予以调整。第六条 工程款支付:1、双方单独签订的本工程结算方式协议作为本条款的一部分。2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的_%,工程竣工验收完毕付至工程总价款的_%;工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料,一个月内必须经工程造价咨询单位审计并出具审计报告;非甲方原因造成的时间延误,甲方免责,甲方在结算完成一年内付至工程总价的_%,剩余_%作为质量保修金,保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款,拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。3、如甲方未按合同约定支付工程款,双方同意由建设单位从甲方应付工程款中直接支付给

19、乙方。第七条 保修(一)保修内容:见安装施工范围;(二)保修期限:自验收合格之日起保修贰年;(三)保修期满后,按国家有关的规定签订维修保养合同。第八条 违约责任(一)甲方责任:1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等,除工程日期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;2、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;3、工程未经主管部门验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任;4、超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的0._%向乙方付逾期的违约金。(二)乙方责任:1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的,

20、甲方有权要求限期无偿修理或返工,由此造成的逾期交付的,每日按工程总造价的0._%向甲方偿付逾期的违约金。2、保修期内发生质量问题,由乙方无偿修复;因甲方原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。第九条 未尽事宜双方协商约定。第十条 争议解决方式:本合同履行过程中发生的争议,双方协商解决,协商不成,双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。第十一条 本合同正本肆份,双方各执两份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日2022年通用设计合同范本(五)出卖人:联系电话:_买受人:身份证:联系电话:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房

21、地产管理法及其有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条:房屋基本情况。买受人自愿购买甲方开发的商品房,位于淄川经济开发区眉山小区,第_号楼_单元_室,该商品房用途为_,建筑面积为_平方米;辅房储藏室车库_单元_号,合同约定建筑面积为_平方米。(最终面积以产权登记面积为准)第二条:面积确认及面积差异处理。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准,并据实调整合同总价款。第三条:房屋计价方式及价款。1.该商品房按建筑面积计算,单价为每平方米_元,计价_元;辅房单价为每平方米_元,计价_元。共计总房款为人民币拾万仟佰拾元整(¥:)。2

22、.水电无开户费,暖气开户费以供暖部门标准,望酿村村委负担_%。3.除上述商品房价款外,甲方根据政府及有关部门的有关规定代收下列费用:1)_;2)_;3)_;第四条:付款方式及期限。乙方按下列第_种方式按期付款。1.一次性付款乙方在_年_月_日前一次性付清该商品房的全部房款。共计人民币拾_万仟佰拾元整(¥:)。其中_。_分期付款(1)_年_月_日前支付总房款的_%,共计人民币_元整。(2)该商品房封顶时再支付总房款_%,共计人民币_元整。(3)该商品房交付使用时再支付总房款_%,共计人民币_元整。3.其他款项付款时间_分期付款的时间(封顶、交付使用)界定以甲方_通知为准。第五条:乙方逾期付款的违

23、约责任。乙方如未按本合同第五条 规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究滞纳金。1.逾期超过十五天时,视为乙方单方解除本合同并自动放弃购房权,乙方按总房款的_%向甲方支付违约金;甲方有权将该房屋另行出售。3.购房客户在签订房屋销售合同后悔约的,已收取的房款将作为违约金被甲方没收。如乙方愿意继续履行合同的,经甲方同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之五的违约金。第六条:交付期限。本工程竣工日期为_年_月_日,甲方应当在_年_月_日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将经验收合格的商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,交

24、付日期可予以顺延。1.受不可抗力因素影响时;2.受国家及地方政府政策影响而导致工程停建或缓建时;3.其它经建筑部门认可的不可预见因素时;4.经规划部门批准的规划变更、设计单位同意设计变更导致工程延期;第七条:甲方逾期交付的违约责任。除本合同第七条 规定的特殊情况外,甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用,乙方有权按已付房款向甲方追究违约金,按本合同第七条 规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付逾期已付款万分之五的违约金。第八条:交接。1.商品房竣工验收合格后,甲方届时通知乙方办理交付该商品房手续。2.若在合同期限内,乙方仍没按要求付清相应款项的,导致商品房不

25、能办理交接,按乙方违约处理,可按本合同第六条 的规定向乙方追究违约责任。第九条:保修责任及期限。1.甲方严格按照建筑工程施工规范、质量标准施工,经建筑工程质量监督部门验收合格后交付使用。2.甲方在交房时需向乙方提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。3.甲方自商品房交付使用之日起,按照住宅质量保证书承诺的内容承担相应的保修责任。但属于乙方未按住宅使用说明书的要求使用,从而造成意外损坏,维修费用由乙方承担,甲方可协助维修。第十条:基础设施、公共配套建筑交付时间的承诺。交房时达到水、电通的基本要求,必须保证客户的正常使用。第十一条:产权及使用权约定。1.乙方所购房屋交付使用后,产权等由经济开发区及望娘

26、村委统一办理。2.该商品房交付使用后,乙方按房地产产权登记机关和土地部门规定提交所有有关登记手续。所发生的费用由乙方承担。3.因乙方不能及时向甲方提供产权登记手续及相关费用而导致房地产权属证书办理延迟或不能办理,责任由乙方承担。第十二条:其他事项。_本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成时,双方共同选定仲裁机构进行仲裁或依法向当地人民法院起诉。_本合同生效后,甲乙双方任何一方在合同履行期间提出解除或终止合同时,责任方除负担对方实际经济损失外,另外负担合同总价款_%的违约金。_本合同附件与本合同具有同等法律效力,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。_本合同一式三份,甲、

27、乙双方各执一份(望娘村委一份),合同副本送有关部门备案,自双方签字、盖章后生效。双方义务履行完毕后自行终止。出卖人(签章)经办人_年_月_日买受人(签章):经办人_年_月_日2022年通用设计合同范本(六)合同编号:_甲方(出卖人):_(本人/法定代表人)姓名:_国籍:_(身份证/护照/营业执照号码):_地址:_邮政编码:_联系电话:_委托代理人:_国籍:_电话:_地址:_邮政编码:_乙方(买受人):_(本人/法定代表人)姓名:_国籍:_(身份证/护照/营业执照号码):_地址:_邮政编码:_委托代理人:_联系电话:_国籍:_电话:_地址:_邮政编码:_根据国家和_省(市)法律、法规和有关规定,

28、甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:第一条 房屋的基本情况甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_;位于第_层,共_(套/间),房屋结构为_,建筑面积_平方米(其中实际建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米),房屋用途为_;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号)为_。第二条 房屋面积的特殊约定1、本合同第一条 所约定的面积为(甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房

29、地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。2、该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的_%(不包括_%)时,房价款保持不变。3、实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的_%(包括_%)时,甲乙双方同意按下述第_种方式处理:(1)乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方,并按_利率付给利息。(2)每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。(3)_。第三条 土地使用权性质1、该房屋相应的土地使用权取得方式为_。2、土地使用权年限自_年_月_日,至_年_月_日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_;该房屋买卖后,按

30、照有关规定,乙方(必须/无须)补办土地使用权出让手续。第四条 价格按(总建筑面积/实际建筑面积)计算,该房屋售价为(_币)每平方米_元,总金额为(_币)_元整。第五条 付款方式1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(_币)_元整,并应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给甲方。2、已付定金将在最后一期付款时冲抵,支付方式为以下第_种:(1)现金_;(2)支票_;(3)汇款_。第六条 交付期限甲方应于本合同生效之日起_日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起_日内,将该房屋付给乙方。第七条 乙方逾期付款的违约责任1、乙方如未按本合同第五条 规定的时间付款,甲方对乙方

31、的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按_计算。2、逾期超过_天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第_种约定,追究乙方的违约责任。(1)终止合同,乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。(2)乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金,合同继续履行。(3)_。第八条 甲方逾期交付房屋的违约责任1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条 规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期

32、限的第二天起至实际交付之日止,月利息在_个月内按_利率计算;自第_个月起,月利息则按_利率计算。2、逾期超过_个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第_种约定,追究甲方的违约责任。(1)终止合同,甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。(2)甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金,合同继续履行。(3)_。第九条 关于产权登记的约定在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_天内取得房

33、地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_%赔偿乙方损失。第十条 保证甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。第十一条 税费的交纳因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。第十二条 费用交接时间水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期为_年_月_日。第十三条 声明及保证甲方:1、甲方有权签署并有能力履行本合同。2、在签署本合同时

34、,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。乙方:1、乙方有权签署并有能力履行本合同。2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。第十四条 保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规

35、另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。第十五条 通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关_通知和要求等,必须用书面形式,可采用_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2、各方通讯地址如下:_。3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。第十六条 合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议,该协议将成为

36、合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。第十七条 合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。第十八条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十九条 不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影

37、响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力

38、及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。第二十条 合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合

39、同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。第二十一条 补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第二十二条 合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、本协议一式_份,甲方、乙方各_份,具有同等法律效力。3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_法定

40、代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_委托代理人(签字):_ 委托代理人(签字):_签订地点:_ 签订地点:_年_月_日 _年_月_日附件一:房屋平面图(与房地产权证记载的一致)(略)附件二:合同补充协议(略)2022年通用设计合同范本(七)出让方(以下简称甲方):肇庆市骏生房地产开发有限公司_联系电话:0758_8555113买受方(以下简称乙方:朱亚五地址:广东省广宁县木格镇石台村委会傍寺村一队_号身份证号码:441223X电话:委托代理人:地址:_邮政编码:x联系电话:_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及有关法律、法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚

41、实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:第一条 房屋情况购买该房座落:高要市蚬岗镇双金三路_号骏景花园。用途住宅,建筑结构框架,混凝土,建筑层数为12层。买受人所买的是二幢B_户型。(B1101房)。其中:套内建筑面积_平方米,公共部分分摊建筑面积_平方米,合计建筑面积_平方米。房平面图见附件一第二条 房价款房销售按建筑面积计算,每平方米价格为_元(大写是肆仟零贰拾叁元壹角柒分),总房价款为_元整(大写:叁拾柒万伍仟元整)。第三条 商品房交付日期房屋竣工,经验收合格后,方可交付;未经验收或验收不合格的,不得交付。甲方于_年_月_日前,将商品房交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同,双方同意按下列第_种方式处理:1、变更合同2、解除合同第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论