建设工程施工合同615a2a6b12e2408e8db50c82f7ff75a9

1、建设工程施工合同发包人：承包人：签订地点：签订时间：年月日建设工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：。承包人（全称）：。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：。工程地点：。结构形式：。层数：。建筑面积：。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件工程立项文号：。资金来源：。二、工程承包范围承包范围：。不包括的工程范围：。三、合同工期：总日历天数天。开工日期：。竣工日期：。四、质量标准工程质量标准：。五、合同价款1、合同总价（大写）：1）（人民币）元，（小写

2、）：元。（其中：工程预留金元，零星工作费元，安全防护、文明施工措施费元，工程分包和材料购置费元，总承包服务费元。2、综合单价：详见承包人的报价书。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、 变更等书面协议、 文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 通用条款中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、 竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同

3、约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：。本合同满足以下所有条件后生效：法定代表人或授权委托人签字；加盖单位公章或合同专用章；其他条件。发包人：（印章）地址：。邮政编码：。法定代表人：。委托代理人：。电话：传真：。开户银行：。账号：。经办人：年月日承包人：地址：（印章）。邮政编码：。法定代表人：。委托代理人：。电话：传真：。开户银行：。账号：。经办人：年月日第二部分通用条款通用条款按 2007 年陕西省建设厅与陕西省工商行政管理局制陕西省建设工程施工合同（示范文本）中的通用条款执行。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释

4、顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书；本合同专用条款；本合同通用条款；中标通知书；招标文件以及招标补遗文件；投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件；图纸、认质认价文件、工程签证文件、变更通知；工程量清单、工程报价或预算书。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用语言文字。3.2 适用法律和法规适用的法律、行政法规：。3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：。提供标准、规范的时间：承包人自行解决。国内没有相应标准、 规范时的约定： 按施工企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和发包人同意。4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工日期前提

5、供图纸套，其中套用于竣工图，图纸所涉及的标准图集由承包人自行解决。发包人对图纸的保密要求： 承包人不得外传、 外借发包人提供的图纸， 图纸仅用于本工程的施工及验收。使用国外图纸的要求及费用承担：。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名：；职务：。发包人委托的职权： 施工过程的安全、 质量、进度和造价控制、 合同和信息管理，施工中组织协调工作和全过程监理。其他：。需要取得发包人书面批准才能行使的职权：1、发布开工令、 停工令、复工令； 2、设计变更、现场签证、任何付款凭证；3、对合同规定的承包人的权利、义务和发包人的权利、义务提出变更；4、重大施工方案的审批及变化；5、

6、签发完工证书、保修期终止证书；6、对项目经理的更换；7、其他：。监理单位总监理工程师职权详见监理合同，合同编号：。5.3发包人派驻的工程师姓名：；职务：。职权：（ 1）对工程设计变更、现场签证的审核权；（2）负责工程质量、安全、投资、进度的管理及有关配合单位的协调；（3）负责审核工程进度款的支付和确认工程结算价款；（ 4）负责对工程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等工程建设环节进行监督、检查； （ 5）其他：。5.6 不实行监理的，工程师的职权：。7、项目经理7.1 姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：

7、；电子信箱：；通信地址：；职务：；7.2 项目经理应为合同当事人所确认的人选， 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。 项目经理应是承包人正式聘用的员工， 承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同， 以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。 承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。项目经理应常驻施工现场， 且每月在施工现场时间不得少于天。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时， 应事先通知监理人， 并取得发包人的书面同意。 项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注

8、册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、 财产和工程的安全， 但应在 48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。7.3承包人需要更换项目经理的，应提前天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。 通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、 管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 7.

9、1 项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的违约责任：。7.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。 承包人应在接到更换通知后天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的天内进行更换， 并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第7.1 项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。7.5项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力， 并应提前天将上述人

10、员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（ 1）施工场地具备施工条件的要求：。（ 2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：。其计量和计价采用下列方式：承包人施工所用水、 电由承包人自行装表计量，按计量的实际数据和市场价格结算，费用由发包人和承包人确认后， 发包人直接从应付给承包人的工程进度款中扣除。（ 3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：。（ 4）工程地质和地下管线资料的提供时间:。（ 5）由发包人办理的施工所需证件、 批件的名称和完成时间：。6）水准点与座标控制点交验要求为：开工

11、前，发包人将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人， 并进行现场交验，由承包人引入施工现场，待正式放线后，报总监理工程师审批。（ 7）图纸会审和设计交底时间：。（ 8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：。（ 9）双方约定发包人应做的其他工作：。8.2 发包人委托承包人办理的工作：。9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（ 1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：。（ 2）应提供计划、报表的名称及完成时间采用下列方式：进场之前日内提交施工组织设计和施工总进度计划，并根据工程进度至少每一个月，或

12、按照工程师的指令进行总进度计划的修订；每月日前提交下月详细工程进度计划（内容包括施工进度安排、材料及劳动力安排等）；每月日前申报截至当月日的月进度付款报表； 开工后日内提交发包人供应材料设备需求总计划；在发包人供应材料、设备到货日期前的日，且在每月日前申报月详细材料设备到货计划；提供施工用电、用水计划。3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求采用下列方式：承包人根据工程需要，提供和维修施工区域、生活区域的夜间与非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫工作；严格按照施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 和建设工程施工现场供用电安全规范GB5010493组织施工；

13、因承包人未能按照上述规范组织施工，发包人有权根据现场实际情况及发包人有关规章制度，在工程付款中扣除相关安全措施费用，并不予返还。因承包人未履行上述义务，造成财产或人身伤害，由承包人承担责任及全部费用。（ 4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：。5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续采用下列方式 :合同签订后 15 天之内，承包人按照政府部门相关规定办理施工场地交通、环卫、安全生产和施工噪音等相关手续。 如因承包人未按本规定及时办理上述手续所造成的相关主管部门的处罚，由承包人承担责任。6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担采用下列方式：已完工程验收、移交前由承包人

14、负责保护并承担相应费用，保护期间发生损坏，承包人自行予以修复。已完工程验收、移交后由发包人负责保护。7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求：承包人负责施工场地内及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，保护费用由承担。（ 8）施工场地清洁卫生的要求。颁发工程接收证书后， 承包人应按以下要求对施工现场进行清理：施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； 施工现场周边及其附近道路、 河道

15、的施工堆积物， 已全部清理；施工现场其他场地清理工作已全部完成。施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在竣工验收完毕后完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此日内支出的费用由承包人承担， 发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地， 承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的， 发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。9）承包人保证按时结算民工工资，施工期间不以任何名义和方式克扣民工工资。如收到此类投诉，承包人承担所引起的不良后果，发包人有权暂停支付

16、工程款，同时发包人有权从应向承包人支付的工程款中代扣代发民工工资。 承包人应妥善处理民工劳务关系，若因此给发包人造成不利影响的，每出现一次应向发包人支付的违约金，造成损失的应向发包人赔偿。承包人应保证按时结算供应商货款， 若因承包人拖欠货款原因对发包人造成不良后果的，对发包人造成损失的，承包人应承担的违约责任。(10)承包人应做的其他工作：。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人进场后日内向工程师提交不低于中标施工组织设计标准的施工组织设计和进度计划。提交进度计划时需同时提交资金需求计划。工程师确认的时间：工程师收到承包人提交的

17、计划后日内确认或提出意见。10.2 群体工程中有关进度计划的要求：。13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：。四、质量与检验17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位：。19、工程试车19.5试车费用的承担：。五、安全防护、文明施工承包人严格执行 （省或市）文明工地检查（验收）标准，做到安全施工。承包人按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施所需费用已包含在合同价款当中， 发包人不另行支付。 承包人承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。六、合同价款26、合同价款约定26.2 本合同价款采用方式确定。1）采用固定总价合同：除设计变更或工程签证外

18、合同价款不做调整。合同价款内（明确填写含或不含） （明确填写含或不含）水电费、 （明确填写含或不含）养老统筹费。（ 2）采用固定综合单价合同， 发包人和承包人同意按以下第种方式确定综合单价的风险范围以及风险范围以外综合单价的调整方法：第一种方式：综合单价中包括的风险范围：主要材料价格风险范围在%以内（包含其本身）不做调整，即承包人承担%以内的材料风险，发包人承担超出%以外的材料风险。发包人给定暂定单价的材料，价差调整基数以暂定价为准；发包人未给定暂定单价的材料，价差调整基数以招标控制价对应的材料单价为准。主要材料包括：土建材料：；安装材料：；除上述主要材料之外，其他材料价格不做调整。风险范围以

19、外综合单价调整方法：按下列公式计算材料价差并调整合同价款：材料价差 =材料消耗量 确认单价暂定单价或材料价差 =材料消耗量确认单价 - 招标控制价对应的材料单价（ 1%）；材料消耗量的确定方式：以编制招标控制价时采用的消耗量定额为依据。确认单价的确定方式：以发包人认质认价为准。其他相关约定：。第二种方式：综合单价中包含的风险范围：。风险范围以外综合单价调整方法：。其他相关约定：。（ 3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：工程量以施工图、设计变更及工程签证确认。定额及配套取费文件相关计价依据执行。合同价款以确认的工程量为基础，套用规定的计价依据按以下方式优惠后确定：。26.3 合同价款应视为是

20、建立在承包人已经充分熟悉、理解招标文件及现场实际情况的基础上，承包人不得因对招标文件的错误理解或现场实际情况的不了解而提出增加合同价款及延长工期的要求。26.4 （1）采用分期付款方式支付工程进度款的，每次付款前，承包人向发包人开具相应金额税种为税率为的合法税务发票后， 发包人支付相应款项；（ 2）采用一次性付款方式支付工程款项的，承包人向发包人开具合同全额税种为税率为的合法税务发票后，发包人支付相应款项。27、合同价款调整综合人工工日单价变动调整的约定：。除综合人工工日单价变动调整外，在工程开工至工程竣工结算审核、审计完成期间，由工程造价管理机构发布的价格调整规范性文件，结算时不予执行。其他

21、相关约定：。28、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间为：。发包人向承包人预付工程款的金额或占合同价款总额的比例：。预付款扣回的时间和比例：。预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：。29、工程量确认29.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月日前申报上月日至当月日的已完合格工程量和月进度付款报表。30、工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：。发包人以本合同协议书确定的合同总价含/ 不含预留金为基数支付进度款，进度款付至合同总价含/ 不含预留金的%时，暂停支付。发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期抵扣。待工程竣工结算完成后，付至竣工结算

22、价款的 % ，尾留 % 作为质量保修金， 待质量保修期满后一次性无息返还。七、材料设备供应31、发包人供应材料设备31.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：1）材料设备单价与一览表不符：执行通用条款31.4 第（ 1）条。2）材料设备的品种、 规格、型号、质量等级与一览表不符： 执行通用条款 31.4第（ 2）条3）承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款31.4 第（ 3）条4）到货地点与一览表不符：执行通用条款 31.4 第（ 4）条5）供应数量与一览表不符：执行通用条款 31.4 第（ 5）条6）到货时间与一览表不符：执行通用条款 31.4 第（ 6）条3

23、1.6 发包人供应材料设备的结算方法的约定发包人供应的材料、设备在使用前，由发包人、承包人、监理单位代表共同检验或试验，不合格不得使用。发包人供应的材料、设备在发生的当月工程款中，按当月的实际用量及招标暂定价扣除，认质认价所产生的差价由发包人承担，差价进入工程结算且只计税金，在竣工结算时，从工程造价中扣除。32、承包人采购材料设备32.1 承包人采购材料设备的约定承包人采购的所有材料、设备均应达到国家规范“合格”标准以上，并有出厂合格证及必要的复试证件。 采购前须将材料、 设备样品报发包人确认签字并封样后方可订货，材料进场必须经发包人和监理单位共同验收合格后方可使用，否则，发包人有权要求承包人

24、退货。如因材料、设备质量问题造成的工程损失由承包人负全部责任。八、工程变更：在本工程施工过程中，涉及到工程变更的，按以下方式执行：发包人变更工程设计的，按照通用条款执行；承包人提出变更工程设计，必须征得发包人同意， 变更设计的费用由承包人承担。承包人提出的变更设计属于合理化建议，发包人因此获得收益的，发包人应当给予承包人适当奖励。九、竣工验收与结算36、竣工验收36.1 承包人提供竣工图的约定：工程竣工后两个月内，承包人提供给发包人套竣工资料36.6 中间交工工程的范围和竣工时间：根据工程进展情况如需要中间交工时，其范围由监理工程师报发包人同意后书面通知。37、竣工结算结算审查程序：工程结算审

25、查程序依据陕西延长石油（集团）有限责任公司基本建设工程审计实施办法 、陕西延长石油（集团）有限责任公司建设工程造价管理办法及陕西延长石油（集团）有限责任公司所属单位相关制度确定的审核程序执行。在签订本合同时，发包人已告知承包人上述制度内容，承包人已充分知悉、理解上述制度并认可按上述制度执行。结算审查期限： 在工程预验收之日起 1 个月内，承包人应向发包人递交竣工结算报告及准确完整的结算资料， 发包人自收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 8 个月内完成审查， 给予确认或者提出修改意见。 承包人应保证所提供资料的准确完整性，如承包人未报送准确完整的竣工资料的， 发包人有权退回书面要求补充

26、完善，审查期限相应顺延。承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催告后14 日内仍未提供相关工程竣工结算资料，除按本合同通用条款第37.7 款规定内容执行之外，每延迟 1 月，发包人有权从本工程最终审定造价中扣除。承包人应将其报送审查的工程结算价（以下称送审结算价） 与最终审定造价的误差控制在 10%的合理范围内。若发包人委托社会中介机构完成工程结算审查工作的，承包人送审结算价与最终审定造价的误差超过最终审定造价的10%时，承包人应承担超出部分误差额 5%的审计费，该审计费由发包人从最终审定造价中扣除； 若发包人自行完成工程结算审查工作的， 承包人报送合同结算价与最终审定造价

27、的误差超过最终审定造价的 10%时，承包人应承担超出部分误差额%的审查费用，该审查费用由发包人从最终审定造价中扣除。工程结算价款： 本工程最终审定造价以发包人审计结果为准。 如承包人拒绝在发包人或其委托的社会中介机构出具的审计报告上签字盖章确认的， 发包人或其委托的社会中介机构有权单方出具审计报告，该审计报告对本合同双方均具有约束力。其他约定：。十、违约、索赔和争议39、违约39.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第 28.1 条约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用 28.1 条本合同通用条款第 30.5 款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款30.5 条本

28、合同通用条款第37.6 款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款37.6 条双方约定的发包人其他违约责任：。39.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2 款约定承包人违约承担的违约责任：承包人逾期竣工的，每逾期一日应按工程总造价万分之的标准向发包人支付违约金。本合同通用条款第15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：工程未达到合同约定的质量验收标准，承包人应当无条件返工并实现其投标书中的质量标准，同时，返工费用自理，并向发包人支付工程总造价%的违约金。双方约定的承包人其他违约责任：。40、索赔提出索赔的期限：在本合同专用条款第37 条约定的工程竣工结算审查完

29、成且承包人在审计报告上签字确认后，应被视为承包人已无权提出在此之前所发生的任何索赔。41、争议41.1 双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：（ 1）双方协商解决。2）合同争议调解不成的， 任何一方可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他42、工程分包承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。本工程发包人同意承包人分包的专业工程：。分包施工单位为：。43、不可抗力43.1 双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落、造成灾害性影响的地震、风、雨、雪、洪水自等自然灾害或其他非

30、发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等。44、保险44.6 本工程双方约定投保内容如下：（ 1）发包人投保内容：。2）承包人投保内容：自身的财产及施工现场的员工人身伤害及财产保险，从事危险作业员工的意外伤害保险，自身员工的失业、工伤、医疗、残疾人就业四项保险；承包人必须办理保险并自行承担费用。 承包人必须向发包人提供相关保险票据备案。其他:。45、担保45.3 本工程双方约定担保事项如下：（ 1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：，担保金额:，担保有效期：。（ 2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：， 担保金额：，担保有效期：。（ 3）发包人支付预付款时，承包人应提供等额的银行保函。（

31、 4）双方约定的其他担保事项：。50、合同份数50.2 双方约定合同副本份数：本合同副本份，发包人份，承包人份。51、补充条款51.1 承包人在施工过程中必须做到文明、安全施工。51.2 双方同意本合同履行过程中的工程签证事项，按照陕西延长石油（集团）有限公司建设工程签证规定及陕西延长石油（集团）有限责任公司所属单位相关制度执行。在签订本合同时，发包人已告知承包人上述制度内容，承包人已充分知悉、理解上述制度并认可按上述制度执行。51.3因承包人原因，在施工过程中发生的工伤纠纷，对发包人造成不良影响或损失的，承包人承担相应的违约责任。给发包人造成的损失，发包人有权在应付工程款中扣除。51.4 施

32、工过程中， 资料和工程进度必须同步。 每月发包人现场代表对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，同时每次处以罚金1000 元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理单位验收，由其出据相应证明后，发包人方可组织验收。51.5 其他约定：。附件 1：承包人承揽工程项目一览表附件 2：发包人供应材料设备一览表附件 3：工程质量保修书附件 4：主要建设工程文件目录附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件 6：承包人主要施工管理人员表附件 7：分包人主要施工管理人员表附件 8：履约保函附件 9：预付款保函附件 10：支付保函附件 11：暂估价一览表附件 12：建设工程施工安全协

33、议附件 1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设建筑结层数跨度设备安装内容工程造价开工竣工规模面积构（米）（元）日期日期附件 2：发包供应材料设备一览表序材料设备品种规格单数单质量号型号位量价等级供应送达备注时间地点附件 3：工程质量保修书发包人(全称)：。承包人(全称)：。为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。 承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、 主体结构工程、 屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统

34、工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：。二、质量保修期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 分单项竣工验收的工程， 按单项工程分别计算质量保修期。双方根据建设工程质量管理条例及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为年，屋面防水工程为年；2、电气管线、上下水管线安装工程为；3、供热及供冷为个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年；5、其他约定：。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如

35、上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。23、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的， 承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）。质量保修金银行利率为0。五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14 天内，将剩余保修金无息返还承包人。六、其他双方约定的其他工

36、程质量保修事项：。本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、 承包人双方共同签订。发 包 人（公章）：承 包 人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日3附件 4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人4附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表机械或设备规 格制造年额定功率生产能序号数量产地(kW)备注名称型号份力5附件 6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员6附件 7：分包人主要施工管理

37、人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员7附件 8：履约保函（发包人名称）：鉴于（发包人名称， 以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”） 于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订建设工程施工合同。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥）。担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方

38、造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后， 在 7 天内无条件支付。你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：。邮政编码：。电话：。传真：。年月日8附件9：预付款保函（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）建设工程施工合同，承包人按约定的金额向你方提交

39、一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。 我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥）。担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提

40、起诉讼。本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：。邮政编码：。电话：。传真：。年月日9附件 10:支付保函（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人” ）于年月日签订了（工程名称）建设工程施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，

41、数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。 发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。 索赔通知应写明要求索赔的金额， 支付款项应到达的账号。在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝

42、向你方支付工程款的10情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后天内无条件支付。五、保证责任的解除在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函

43、项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条变更约定的变更不受本款限制。因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方

44、均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。11担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：。邮政编码：。传真：。年月日12附件 11：11-1 ：材料暂估价序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注1311-2 ：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注1411-3 ：专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注15建设工程施工安全协议发包人（甲方）：承包人（乙方）：为了贯彻 “安全第一， 预防为主，综合治理” 的方针，明确双方的安全生产责任，保证安全文明施工，防止发生各类施工安全事故，

45、 根据中华人民共和国安全生产法 、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例等相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本协议。一、承包工程项目：1工程项目名称：2工程地址：3承包范围：二、工程项目期限：自年月日至年月日。三、双方承诺：1甲乙双方必须认真贯彻国家法律、法规、规章和安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策和规定，严格执行有关劳动保护法规、条例的规定。2开工前甲乙双方认真勘察现场，甲方向乙方进行现场交底，乙方制定有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。1）工程项目应由甲方向乙方进行现场交底，并答复乙方的询问。2）工程项目由乙方按安全施工要求

46、自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。163甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律， 制度和法规。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。4施工期间的个人防护用品，由各方自理，甲、乙双方应督促其各自施工现场人员自觉穿戴好防护用品。四、甲方权利与义务1施工期间甲方应协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查。甲方有权检查督促乙方执行安全生产、防火管理等方面各项规定， 对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并下发安

47、全隐患整改通知书，直至清退出场。2工程施工贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务。3甲乙双方应建立完善应急救援预案，编配相应人员，保障通讯、应急设备、物资、器材落实，并保障24 小时通讯顺畅，设备完好有效。甲方应指导乙方开展应急救援演练，并根据应急救援演练的实际情况，提供意见强化细节。一旦发生事故，乙方应第一时间启动应急预案，甲乙双方协调一致， 充分调动应急资源开展事故救援工作。五、乙方权利与义务1、乙方应当具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产施工资质及条件，乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2乙方应

48、有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。3施工前，乙方对其管理及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，并组织召开管理及施工人员安全生产教育会议，并通知甲17方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全，防火等规章制度及要求；乙方及其管理人员须认真检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。4乙方应将相关资质、施工安全管理组织机构、管理制度和操作规程、安全管理和技术人员、特种作业人员持证、主要安全设备设施等情况提供给甲方备案。5施工期间

49、，乙方对工程施工现场的安全生产工作管理负责。乙方指派专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派专人负责联系，检查督促乙方执行有关安全，防火规定。6乙方施工人员在施工前应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等进行认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。7机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，乙方应按规定检查验收，并作好验收及交付使用的书面记录；乙方须对设备、设施严格监管，并及时制止未经检查或检查不合格的情况下的使用行为，因乙方监管不力造成的后果由乙方承担责任。8在施工期间所使用工具乙方自备，甲乙双方如需相互借用或租赁，甲乙双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管，维修应由借入方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由使用方负责。9乙方人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、 更动。如确