下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第PAGE3页共NUMPAGES3页2022年工程施工合同模板甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。一、工程名称:地点:.二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.
2、乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同
3、一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。甲方:_ 乙方:_年_月_日2022年工程施工合同模板(二)甲方:_公司乙方:_公司原甲乙双方的_工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币_万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对_万元外款项的冻结。2、乙方同意在本协议书签定之日起的_日内将_全部安装完毕;3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_万元保证金及其银行利息由甲方签字后向_市_银行递交解封凭证。4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。5、对于_建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的_日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款_万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及_县建筑局监督站书面意见同意后由法院将_万元予以转付。6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。7、在上述条款履行完毕后
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023年环卫总经理年度工作总结报告
- 2023年环卫处车队队长总结报告
- 微信生态行业相关投资计划提议
- 2024年宝鸡市高考模拟检测 (三 )三模语文试卷
- 《纯净物组成的表示方法》学案
- 苏教版六年级下册数学期末试卷(四)附答案
- 【语文】古诗词诵读《登快阁》课件 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册
- 《构成物质的微粒(Ⅱ)-原子和离子》第三课时名师课件
- 腈纶扁平丝项目市场研究报告及运营管理方案|瑞克咨询|2024年编|
- 《化学反应中的有关计算》优教复习课件
- 环境工程原理课件
- 幼儿园优质公开课:小班数学《开心果园(5以内的点数)》课件
- 国资办对国有资产经营管理评价指标体系
- 智能微电网解决方案
- 药物警戒管理体系质量控制指标管理规程
- 中国美术史考研真题详解
- 【《城市轨道交通信号系统养护与维修》8200字(论文)】
- 100万羽特色土鸡林下养殖项目申请报告书
- 社区(村)基层治理专干招聘考试模拟考试试卷(含答案)
- GB/T 10000-2023中国成年人人体尺寸
- 少儿播音主持-课件
评论
0/150
提交评论