2022年厂房建设承包合同范本

1、2022年厂房建设承包合同范本甲方(发包方)：乙方(承包方)：甲乙双方经互相协商，甲方将其公司厂房承包给乙方经营。甲乙双方本着自愿、公平、诚实信用和互惠互利的原则上，签订如下协议：一、承包方式甲方将权属公司承包给乙方自产自销经营。承包期内，一切经营资金由乙方自筹;一切开支包括厂房租金、水、电费、税费、卫生管理费等费用均由乙方支付。员工与甲方签订劳动合同，但承包期间的相关的人事成本由乙方承担(如工资、加班费、社保、住房公积金、员工福利、解除劳动合同的经济补偿金和违约金、工伤赔偿等)。二、承包内容承包地点：场地范围：承包设备：其他内容：三、承包期限合同承包期限为，自_年_月_日起至_年_月_日止。

2、合同期满后，如甲乙双方同意，可继续签订承包合同。四、承包费用和支付方式承包费用为每年人民币元(大写元整)。乙方于每月日前向甲方缴交承包款元，合同签订后日内乙方应缴交第一期承包款。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的收取滞纳金;超过日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，于保证金中扣除相关费用并退还余额，不足部分乙方仍须补交。乙方在合同签订后日内应向甲方交纳人民币元保证金。合同终止时甲方扣除相关费用后返还。五、安全责任乙方应自承包合同签订日起为员工购买工伤保险。合同期内，安全事故及相关风险与其所产生的费用由乙方承担。六、违约责任合同期内双方须按照诚实信用原则履行合同义务如有违约，应当承担继续履

3、行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应补偿其损失额。包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。违约方就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。七、其它事项1、甲方负责提供场地和设备供乙方使用，须保证工作环境及设备品质。除乙方异常使用和正常磨损而造成的维修费用，其它维修保养费用由甲方承担。所有物品于甲乙双方接交时验收并签订清单，合同期满后乙方按清单归还物品，遗失或损坏的物品按价赔偿。2、合同期内，如厂房非因甲方过错无法继续租用或存在政策调整相关

4、事宜导致乙方无法正常生产，甲方须负责协调或另外租厂房供乙方使用，乙方每月仍然按标准支付厂房租金;因搬厂房造成停工期间按元/日扣减承包费。如甲方在日内仍无法提供工作场所并保证乙方正常生产，乙方可终止合同。如厂房因甲方过错无法正常使用，乙方无须支付租金，且甲方应赔偿乙方直接经济损失并根据租期剩余时间以每日元计算违约金。3、本合同适用中华人民共和国法律;有关本合同的一切争议，双方应友好协商解决，若协商无效，双方同意由昆山市人民法院管辖。4、未尽事宜由甲乙双方另行协商并签订书面文件。5、此合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，经双方确认后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签

5、字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年厂房建设承包合同范本（二）发包方(甲方)：签订地点：承包方(乙方)：签订时间：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及其他有关规定，在承包方全面了解施工现场条件并完全清楚承包工程情况的前提下，甲方决定将钢结构厂房建设工程承包给乙方。为明确双方的责任，确保能保质保量完成施工，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，特制定本合同。第一条：工程概况工程名称：建筑面积：以实际面积结算。工程地点：工程承包范围：施工图纸范围内的钢构架工程项目(注：无图纸以双方协商为准)。第二条：工期要求1、本工程工期为个

6、日历天(不含刮大风、下雨、节假日)。2、工程工期起算日：钢构安装是在具备吊装的前提下，开始计算工期。3、本工程承包人必须保证充足的人员和材料、机械、设备的投入。4、甲方原材料未按时进场，或质量、外观不符合施工要求，资金未按进度支付，致使施工不能正常进行的。因发包人原因、恶劣天气等原因造成的停工，顺延相应工期(附甲方认可的延期书面报告);因承包人原因造成的停工，工期不得顺延。5、承包人应严格按照工期要求安排工程进度，确保工期按时完成。第三条：承包方式、工程费用和结算支付方式1、本工程采用包施工、包易耗材料(如焊条、切割片、氧气等)、包质量、包安全、包工期的承包方式。2、本合同以乙方施工面积为准计

7、算(不含非标准厂房)每平方米单价为元(不含税)，总价款暂定为人民币(大写)_元整(￥：万元)，该综合包干总价只包含钢构架安装以内的一切安装费用，在合同生效后不因任何情势变化而变动。如实际施工与原图不符，由甲方与钢构架生产厂家进行协调优化方案，确保结构的承载力和行车的安全系统，若由此加大了工作量，最后以实际发生的工程量结算。第四条：安全施工要求1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全要求标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施。消除事故隐患，由于承包人安全措施不力等任何因素造成的事故及经济责任，由此发生的所有责任及费用由承包人自行全部承担

8、。2、承包人与在本工地施工的其他施工队共同承担本工地的安全责任，每个施工队对其所属人员的安全负全责，在各自做好所属人员的安全教育、管好自己的人的基础上，共同做好工地的安全协调工作，严禁非本工地施工人入内(在乙方备案的甲方管理人员、监理人员除外);发包人不得要求承包人违反安全管理规定强行施工，由此造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。3、承包方要保证安全文明施工，自行承担因违规操作引起的行政处罚。承包方必须委托担保人或用其自有的财产作为安全责任担保，同时自行购买施工人员及第三方人身和财产保险，并承担一切安全责任及所产生的费用。4、施工过程中乙方应妥善保护现场的原材料、半成品、成品，如

9、有毁损，应承担无偿修复或赔偿或恢复原样的责任。乙方不得私自处理废品、边角废料等(销售或带出厂区);发现一次处罚_元，数额较大或情节严重的交公安机关处理。5、乙方施工中如有不符合质量要求的，甲方或甲方委托的监理人员有权要求乙方返工，由此发生的费用，由乙方自行承担，工期不予顺延。隐蔽工程必须提前通知甲方委托的监理工程师验收方能进入下道工序。6、因专业性较强，不得将本工程转包或分包。7、双方按照提前观摩的“_”的钢构架厂房外观标准施工。2022年厂房建设承包合同范本（三）甲方：乙方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方

10、协商同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称：肇东市馨雨园锅炉房工程2、工程地点：肇东市开发区3、承包范围：包工包料形式。4、工程建筑面积及计算方式：工程约_平方，每平方米按贰仟伍佰元整计算(按工程完工后实际发生量计算)，工程总造价约贰佰万元。5、付款方式：基础完工后付款伍拾万元，主体完工后付捌拾万元，余款完工后经甲方验收合格七天内结算，一个月内付清。6、工程期限：_年_月_日至_年_月_日，共计62天完工。7、如遇到下雨天灾，人为不可抗拒因素，工期相应顺延。8、工程施工中如发生变更项目，另行计算。9、建筑物回填_米以外由甲方负责。10、烟筒不在承包范围内。11、如因甲方原因给乙方造成停工,一

11、切损失由甲方负责。二、甲方责任和权利1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。3、施工期间乙方不准随意停工。4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸第二条：甲方责任和权利1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。3、施工期间乙方不准随意停工。4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。5、负责施工现场的各项管理工作及

12、周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平时施工现场的土地。第三条：乙方的责任和权利1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术

13、措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。7、保证按时给乙方拨付工

14、程款，如有延期甲方承担一切后果。8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。第三条：乙方的责任和权利1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。4、组建一支过硬的施

15、工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。四、施工安全措施1、乙方在施工操作中，严格遵守工地的一切规章制度，注意安全，在施工中乙方人员的安全问题，一切事故由乙方自负，甲方不承担一切责任。2、乙方在施工现场，安全施工无事不得进入建设单位生产车间，如果出事，乙方承担一切责任。3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方无条件承担。五、附则1、本合同一式肆份，合同甲乙双方各执三份。2、本合同签订后，承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后，签字确认作为本合同补充合同。3、任何一方不得违反本合同规定，未尽事宜，双方协商解决。甲方：_年_月_日乙方：2022年厂房建设承包合同范本（四）发

16、包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据我国合同法及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称施工工程。2、工程地址：3、工程范围及标准：_，30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25.厂房是C25.4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。5、工程期限：本工程自日竣工，工期天。二、验收标准本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。三、合同价款及工人工资预付款1、本合同工程单价为人民币(小写：)单价为税后价。2、工程付

17、款方式为每贰万平米验收合格后结算_%。3本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。四、双方的权利和义务1、乙方保证有建设本工程的资质要求。2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建设。3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进行施工，如发现图纸有问题，应及时向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自改变图纸进行施工。4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承担全部