2022年基础设施投资协议范本

1、2022年基础设施投资协议范本甲方：乙方：丙方：丁方：为加快_基础设施的建设，_市人民政府、_区人民政府与_有限公司、_有限公司本着互惠互利、自愿有偿的原则，就合作建设_项目事宜，经协商一致达成如下协议，以供四方共同遵照执行。一、建设规模及投资总额1、项目名称：2、建设规模：3、建设内容：4、建设地点：5、项目总投资：（以上内容以政府批复和批准的投资概算为准）二、合作模式本项目采用融资代建模式。甲、乙方负责项目回购。丁方负责项目的投融资及全过程管理。丙方负责项目的勘察、设计、施工总承包，并按质、按量、按期完成项目建设并经竣工验收合格且提交满足移交的相关资料后，移交甲、乙方使用。三、回购价款及支

2、付方式1、回购价款：由回购基数（具体内容另行签订融资代建合同）、建设期利息_%、代建管理费_%、投资回报_%四部分组成。2、回购价款的支付：采用现金回购，银行转账支付。在项目竣工验收合格后三年内，按各方认可的审计单位审定的回购价款_%、_%、_%的比例支付给丁方（具体内容另行签订融资代建合同）。四、回购承诺和担保1、在本项目工程竣工验收合格的前提下，甲、乙方承诺无条件、不可撤销地完全回购丁方在本合同投资范围内投资、建设的全部合格工程项目，并按本合同约定支付项目全部回购价款。2、回购担保：（1）甲、乙方出具_建设项目的回购承诺函，于项目达到回购条件时，按合同约定完成项目回购。资金来源不足以全额支

3、付回购款时，不足部分由_市财政补差进行偿还，以确保丁方银行信用不受影响。（2）乙方以_周边尚未开发的_亩土地及_区_号地块土地一级开发收益作为_建设项目的回购担保。五、各方权利和义务1、甲、乙方权利、义务（1）在_年_月_日前完成拆迁工作并将土地移交给丙方进行地下部份的施工，_年_月_日前负责协调相关部门评审通过规划方案。（2）协调政府各部门及村委会关系。（3）协调涉及地铁建设的相关事项。（4）落实有关优惠政策。（5）按审定的回购价款，以货币资金支付丁方的投资。2、丙方权利、义务（1）组织项目的勘察、设计、施工建设工作。在_年_月_日前将_建成后移交给甲、乙方使用。（2）按时获得勘察、设计费及

4、合格工程进度款、结算款的权利。3、丁方权利、义务（1）负责按项目的融资计划按时融资，并按工程进度及时支付资金给参建单位。（2）负责全过程管理工作的内容：包括设计管理、工程管理、成本管理、结算、决算、财务管理及其它管理。确保项目合法合规建设。（3）负责与该项目有关的所有招投标工作以及合同、协议的签订，确保建设项目合法合规，并通过政府审计。（4）按审定的回购价款，以货币资金收回投资。风险提示：为避免发生潜在风险，合同各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭

5、于签约阶段。其次，合同中，许多当事人常约定“因违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任”，但确忽略对具体违约金的确定，而在后续纠纷争议中，守约方又对损失的大小无法确切举证，而造成无法弥补全部损失，因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。六、违约责任1、除不可抗力因素以外，各方应全面、实际履行协议约定条款所确认的各项义务。任何一方如果没有依照协议约定履行自己应尽的义务，均构成对本协议条款的违反，应承担违约责任。违约方除应继续履行合同义务外，应当赔偿其他方由此发生的全部经济损失。2、若_年_月_日前不能完成拆迁工作并将土地移交给丙方先行组织地下部份的施工，则丙方将不能按期移交_、_相关工程，由此造成的

6、责任甲、乙方承担。七、合同争议解决方式因履行本协议或与本协议相关的事宜而发生争议的，由各方友好协商解决。如协商不成，提交项目所在地人民法院诉讼。八、其他1、本框架协议签订后另行与丁方签订融资代建合同，约定具体实施的工作内容。2、本协议经各方签字、盖章后生效。3、经协商一致，合作方可以书面形式对本协议进行修改或对未尽事宜进行补充，并经各方签字、盖章后生效。修改、补充内容作为本协议的组成部分。修改、补充内容与本协议相冲突，以修改、补充后的内容为准。4、本协议一式_份，甲、乙、丙、丁双方各执_份，具同等法律效力。甲方：法定代表人：经办人：签订日期：乙方：法定代表人：经办人：签订日期：丙方：法定代表人

7、：经办人：签订日期：丁方：法定代表人：经办人：签订日期：2022年基础设施投资协议范本（二）发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国价格法、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额暂估价(大写)：(人民币)(小写)：(人民币)以实际工程量

8、为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的_%;2、工程完成_%时付至合同价的_%3、工程验收合格后付至合同价的_%;七、质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工

9、期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。九、工程验收_本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题

10、，甲方自负责任。4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。十、材料供应1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。十一、违约责任1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决

11、;协商不成，可以人民法院起诉。2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的_%。3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。十二、争议或纠纷处理_本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本

12、合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。十三、合同生效本合同一式贰份，双方各执壹份本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。合同定订立时间：_年_月_日合同定立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。甲方单位(盖章)：乙方单位(盖章)：代表(签字)：_ 代表(签字)：_年_月_日_年_月_日2022年基础设施投资协议范本（三）发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。第一条 工程名称：武汉中和设备基础工程第二条 工程地

13、点：黄陂区罗汉街工业园第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。第四条 工程造价：设备基础按照元/m砼(按实际工程量结算)。第五条 承包方式：包工包料。第六条 工期：本工程自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。工期为天。第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。第十一条 乙方权利：1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用

14、要求组织施工。2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。第十二条 竣工验收与结算：一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。第十三条 付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量_%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余_%的工程款。预留总价款的_%作为质保金，于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。

15、保修期从甲在验收单签字之日起_年。第十五条 违约与仲裁：一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。第十六条 附则：一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。第十七条 其它：甲方：_ 乙方：_电话：_ 电话：_签约时间：_年_月_日2022年基础设施投资协议范本（四）发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据中华人民共和国合同

16、法，国家工商管理局和建设部颁发的(gf_91_0201)建设工程施工合同示范文本，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条 、工程名称：第二条 、工程地点：第三条 、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价：500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于_个3.竣工结算时，按实际施工量计

17、算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度_米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条 、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在_年_月_日前进场施工。并于_年_月_日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的_，总额不超过合同总价的_%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工_小时以上，经双方协商，签证，工

18、期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天_元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款_元。第五条 、付款方式：(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二)乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的_%;3、余下_%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完

19、成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条 、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料(material)，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。第七条 、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料(material)一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现

20、场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料(material)。6、甲方提供桩基础施工图_份，工程地质勘查报告（一）份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。7、甲方按照乙方

21、提供的进桩计划，及时提供合格管桩。第八条 、乙方责任：1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料(material)。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用