2022年桩基础工程施工合同模板

1、2022年桩基础工程施工合同模板总施工(发包)单位：_简称甲方分部施工(承包)单位：_简称乙方根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程具体情况，未明确各自的责任，互相配合，使工程施工顺利进行，保质保量完成本工程任务，经双方共同商定如下条款，共同遵守。第一条：建设单位第二条：工程名称：_。第三条：工程地点：_。第四条：工程范围：_桩、桩径_暂定桩长_米。条数_条、数量_米、工程概算_万元。第五条：承包方式：按_包形式承包本工程的桩基部分：第六条：工程量的结算方式及单价(1)工程量的计算：由现场施工自然地面至桩尖(包括桩尖)的实际如图深度，按设计要求送桩_。(2

2、)单价：每米(立方)_元，按双方现场签证桩记录的实际入土深度工程量结算，甲方必须指定代表负责现场签证_。第七条：工程的支付方式(1)甲方应在设备进场当天或试装之日支付_万元给乙方作为设备进场费和材料款，然后按进度完成至_%时，支付工程造价的_%，完工前_天内付至总工程造价的_%，余款_%，在桩基础工程验收合格或桩基础完工_天内一次性支付乙方。(2)机械进退场费_台_元。(3)由于停水、电或变更设计，地质情况或四邻关系等原因而造成乙方停工，甲方应支付乙方停工损失费，定额台班_元。第八条：施工工期本合同施工工期为_日(正常工作日)开工时间为_年_月_日，竣工时间为_年_月_日。第九条：甲方责任(1

3、)负责该工程的所有报建工作，包括做好四邻关系工作，道路的占用损坏及围封施工、话线、电线及所影响施工的障碍物拆迁，桩位内的旧地基清楚，保证施工顺利进行，如因地下旧基础或地质原因造成断桩、烂桩需补桩甲方负责。(2)负责做好施工场地“三通一平”提供施工生活用水、电，本工程施工用电总功率为_千瓦，施工场地地耐力每平方米_吨。(3)负责向乙方提交施工图纸，地质勘察报告及有关技术资料，放线定桩位，及时解决乙方在施工过程中遇到的问题。第十条：乙方责任(1)开工前熟悉施工图纸、地质资料并根据本工程的特点编制施工组织方案。提供桩基使用证及施工人员的各种上岗证件。(2)乙方必须严格按照国家“建筑安装工程及验收规范

4、”按设计图纸要求进行施工，在施工过程中发现质量问题应及时向甲方反应，并接受甲方、设计单位指导、监督。(3)乙方在施工过程中如出现质量及安全事故，若属于乙方责任的其经济损失应由乙方负责，如有争议时质量由质监部门仲裁，安全由建设主管部门和有关部门仲裁。(4)乙方要指定专人做好施工的桩记录，工程竣工后应及时将资料整理好移交给甲方。第十一条：其他事项(1)甲方负责协调各方面工作，并提供良好施工环境。乙方应服从甲方统一指挥共同做好文明施工。(2)若因设计变更、场地处理不及时、资金不能按期到位而导致材料无法供应造成停工、工期延误由甲方负责。(3)因四邻危房、危墙等纠纷所引起的费用与责任，均与乙方无关。(4

5、)若因人力不可抗拒的自然灾害，经济责任和及本合同未详尽之处，双方应本着实事求是的精神协商妥善解决，双方确认修改签证或补充协议时本合同的组成部分。第十二条：本工程施工机械_台、机号_第十三条：本合同一式_份、各执_份、自双方签字起生效，验收结算支付完工程款后合同自然失效。甲方：(盖章)乙方(盖章)甲方代表签名：_ 乙方代表签名：_年_月_日 _年_月_日2022年桩基础工程施工合同模板（二）发包方：_(以下简称甲方)。承包方：_(以下简称乙方)。依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程合同条款的有关规定，遵照自愿、公平、诚信原则，结合本工程具体情况，为加强施工管理，明确双方的权利、义务和经济责任，

6、经甲、乙双方协商，为保证工程质量及时按时完工，特签订本工程以下条款共同信守。一工程概况1工程名称：宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。2工程地点：川口乡冯坪村冯坪盖。3工程内容及质量：3_3A_桩基按图纸要求和现场管理人员，包括监理在内指导和要求实施。二、承包工程期限具体施工期限由甲乙双方现场拟定，如甲方在正常施工场地能满足的情况下，乙方不得以任何理由推迟工期，假如延期工程，甲方的一切损失由乙方承担，如遇设计变更，停水、停电、天气变化及不可抗拒的因素等，所引起的工期耽误，甲方不予任何补偿。三、工程选价及标准1成桩每米_元，如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。2成桩后甲方按排验收和清桩。四、

7、工程款的支付在施工过程中以借支生活费，所有桩完成后，总工程款在一周内付到_%，剩余部分在三个月内付清。五、甲乙方的权利及义务1甲方指派技术人员负责放线。2甲方由安全指导及检查的权利。3乙方按甲方技术人员放线为准，确保桩移位和错位的发生。4乙方必须严格按照建设工程施工现场管理规定加强建设工程现场管理，确保安全生产，文明施工，倘若发生安全事故，由乙方承担全部责任。甲方概不负责。5乙方应听从现场监理的监督和管理。六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，工程款结清后终止。2022年桩基础工程施工合同模板（三）发包单位：(以下简称甲方)承包单

8、位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的(gf_91_0201)建设工程施工合同示范文本，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、工程名称：第二条 、工程地点：第三条 、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价：500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(

9、元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3.竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条 、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在_年_月_日前进场施工。并于_年_月_日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的_，总额不超过合同总价的_%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇

10、人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天_元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款_元。第五条 、付款方式：(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二)乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;2、打桩完工，桩测试合格

11、付到总工程进度款的_%;3、余下_%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条 、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。第七条 、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两

12、份和地质资料一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，

13、乙方整理后各方盖章后，自存留底。7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。第八条 、乙方责任：1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工

14、程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。11、工程完工后，乙方按城市档案管理规定做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。第九条 、注意事项;1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。