版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、2022年工程委托施工合同简单发包人:设计人:发包人委托设计人承担经双方协商一致,签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订:1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第五条 本合同设计收费估算为万元人民币。设计费支付进度详见下表。说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设
2、计费,不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。_本合同履行后,定金抵作设计费。第六条 双方责任6.1发包人责任:6.1.1发包人按本合同第三条 规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限_天以内,设计人按本合同第四条 规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限_天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作
3、较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.l.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资
4、料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任:6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是:6.2.3设计合理使用年限为6.2.4设计人按本合同第二条 和第四条 规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,
5、本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任:7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计7.2发包人应按本合同第五条 规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过_天以上时,设计人有权暂停履行下阶
6、段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按_条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_%。7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条 规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二.7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。第八条 其他8.1发包人要求设计人派
7、专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条 规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本费。_本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。_本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁
8、机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。_本合同一式份,发包人份,设计人份。_本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。_本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。_本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、_等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项:发包人名称:设计人名称:(盖章):_ (盖章):_:法定代表人:_(签字) 法定代表人:_(签字)委托代理人:_(签字) 委托代理人:_(
9、签字)住所:_ 住所:_邮政编码:_ 邮政编码:_ 电话:_ 传真:_开户银行:银行帐号:建设行政主管部门备案:(盖章)备案号:备案日期:_年_月_日2022年工程委托施工合同简单(二)发包方(甲方):_承包方(已方):_为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将_委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1.开工日期:本项
10、目工程从_年_月_日起至_年_月_日止,共_个日历天。2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:_整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法_本合同自甲、乙双方签订后_天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的_%,即人民币_整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2
11、.待完成总工程_%后,甲方于_天内向乙方支付工程合同价款的_%,即人民币_整。3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的_%,即人民币_整。4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的_%,即人民币_整。七、工程质量1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到_级。2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3.乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙
12、方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三
13、天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理_期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2.质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式_份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协
14、商解决。甲方代表(盖章):_乙方代表(盖章):_合同签订日期:_签约地点:_2022年工程委托施工合同简单(三)委托单位(甲方):施工单位(乙方):甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法一、项目名称:阳泉西环高速公路隧道物探工程。二、施工期限:本工程自_年_月_日至_年12_月_日。三、工作内容:乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长_米,四、质量与验收要求乙方物理点合格率达到_%五、费用及结算施工费用约_万元,工程结束验收合格后,在报告提交六、甲方责任1、按照合同约定及时拨付资金。2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。3、审批由于人力不可抗拒的自然灾
15、害造成的损失。4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决6、按有关规定参加竣工验收交接工作。七、乙方责任1、接受甲方委托的监理单位的监理。2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。八、违约责任违约方按_%支付违约金。九、争议解决本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲
16、裁。(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。十、本合同一式_陆_份,甲乙双方各执_叁_份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日2022年工程委托施工合同简单(四)委托方(甲方):承接方(乙方):本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装,为明确双方权利和义务,结合建筑装修工程具体情况,双方达成如下协议:一、工程情况1.工程名称(地址):2.工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为基础,增加项目经甲、乙双方协商工程量同意签字后依据本报价单价结算,变更项目另行计费,签字生效。3.工程期间:双方商定本工程工期为任务:即自_年_月
17、_日至_年_月_日。二、甲方工作1.指派为甲方工程项目代表,负责合同履行;按协议有关要求配合乙方组织施工,按时、保质、保量完成协议项目。2成的损失由甲方承担。3.向乙方提供施工所需的水、电等基础设施。4.负责办理施工所涉及申请、审批等手续,并负责缴纳管理处和报批的一切费用。5.消防申报及检查影响施工进度,时间以签证单时间顺延。_对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、签证手续和其他事宜。7.按时、按质、按量提供施工用的自购材料。三、乙方工作1.指派,负责合同履行;按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各种事宜。2.严格执行施工规范、安全打操作规程、防火安全规定。3
18、.严格图纸或说明进行施工,做好各项质量检查的施工记录及有关资料。4.工程竣工末移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、关于工程付款及结算的约定_平面方案设计确定后,甲方需交定金_元(可在工程款中扣除),才能进行施工图设计;如因甲方需索取图纸,应按工程建筑面积每平方二十五元收取设计费。_本合同签定之日,甲方应付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款的_%,3.工程施工过程中,附玻及房屋基础完工,甲方再付给乙方报价单确定的总额(包括工程款总额,增加工程量及增减项目金额)的_%,主体完成后,甲方给乙方第三期工程款,即报价单确定的总金额(包括工程款总额,增加工程量及增减项目金额)_%,
19、楼房装修完成后甲方给乙方第四期工程款,即报价单确定的总金额(包括工程款总额,增加工程量及增减项目金额)_%,甲方所付工程款以乙方财务部或业务部开出的票据为准,4.施工及安装竣工验收后,结算完毕,甲方即付清全部结算款余额(包括增加工程及增减项目金额);乙方向甲方办理移交场地手续。五、关于材料供应的约定1.乙方采购的材料设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,若已使用对工程造成损失的损失由乙方负责。六、关于双方责任的约定1.因甲方原因影响工期,损失由甲方承担,工期相应顺延;A.不能按期供水.电及其它基本设施的;B.不能保证每天有_小时以上工作时间(含加班)的;C.不能按期提供自购材料设备的
20、;D.不能按期付款的;E.因甲方原因变更设计造成材料.人工浪费的;F.因甲方原因终止协议.而总造价,工程量未过半,乙方拥有另外收取工程总造价_%的设计费的权利;G.逾期验收的;H.非乙方造成的其它不可预见的原因的;L.消防申报及检查如影响施工进度,时间以签证单顺延;2.因乙方影响工期,损失由乙方承担。A.不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担;B.对竣工验收后在一年保修以内发现的证实属于乙方责任的质量问题,乙方免费返修;C.由乙方施工中违反规程操作造成人员伤害,责任由乙方自负;D.由乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应给予修补或赔偿;E.由乙方违反物业管理规定所造成罚
21、款和赔偿费用,由乙方负责(在工程结算款中扣除)七、关于施工及验收的约定1.在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更增减项目的理由,工程部位、时间、材料等;乙方根据变更要求,尽快向乙方提交变更所需采用的材料(因变更无法再利用造成的材料;材料损耗)等费用清单,甲方收到报告后两天后作出答复或协商调整;2.隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为壹天;甲方若不按时验收,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,甲方应承认;3.由于甲方提供材料、设备质量不合格,而影响工程质量,其返工费由甲方承担,且工期顺延;4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙
22、方承担,工期不顺延;5.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应在接到通知后两天内验收,并办理验收、移交手续;如甲方在规定时间内未能验收,须及时书面通知乙方,另定验收日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。八、奖励和违约责任1.由于甲方原因导致延期开工和中途停工、除顺延工期外甲方应补偿乙方因停工造成直接损失;每停工或窝工一天,甲方应支付乙方_元;甲方如不按合同约定拨付款,每延期一天按付款额的_%支付滞纳金;2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方应支付甲方_元违约金;3.因单方面原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失;九、装饰工程报价单,施工图
23、合同经双方协商,及达成一致共识的其他具体任务、问题协议,作为合同的附件,与合同具有同等效力;十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;十一、本合同经双方盖章(签字)首期工程款到乙方指定户头后生效,如有未尽事宜,双方应本着友好互利原则协商解决;如协商解决不成时,双方同意消委、当地人民法院仲裁委员会裁决。法人代表:_ 联系电话:_代表人:_ 代表人:_工程地点:办公地点:签约时间:_ 签约时间:_帐号:帐号:电话:2022年工程委托施工合同简单(五)委托方(甲方):受委托方(乙方):上海_电力工程有限公司本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1_锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给
24、乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:一:工程概况工程内容:1_锅炉硝石灰管道改造工程地址:_再生能源利用中心主厂房_米二:承包方式包工包料三:工期:月日_年_月_日。四:工程质量1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。五:工程合同价款(建安票)1.材料费:_人工费:_元整3.税费:_%总计:_元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。六:合同生效与终止本合同自双方代
25、表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。七:合同份数本合同一式_份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执_份。本合同未经事宜,双方协商解决。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_代表:_ 代表:_地址:_ 地址:_ 电话:_ 电话:_2022年工程委托施工合同简单(六)委托方(甲方)姓名:住所地址:联系电话:被委托方(乙方)企业名称:_装饰有限公司公司地址:联系电话:经甲、乙双方共同协商一致,特签订本合同,须双方共同遵守:一、工程概况1、工程详细地址:2、居室规格:室厅厨卫3、委托方式:按预算项目包工包料4、工期:开、竣工日期日(工作日),即:_年_月_日开工,_年_
26、月_日竣工(法定节假日顺延)。5、工程概算价(不含税):拾万千佰拾元(附工程预算书)。6,工程结算:采用预决算制进行结算、按实际工程发生量结算。二、质量要求及验收标准1、使用材料名称、品种、规格,详见工程预算书。2、以甲乙双方签字认可后的施工图、预算项目及变更增项单作验收标准。3、由于甲方住房本身缺陷造成的工程质量问题,甲方自行负责。4、质量保修期自工程验收之日起为两年,保修费用由责任方负责,客户凭公司开据的保修单进行保修。四、违约责任1、乙方如不能如约保证质量,返工费用自负。2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一日由乙方支付损失费_%元。3、因甲方原因(中途更改设计,增加项目不能完工或造成窝工、停工造成损失的甲方承担)或因冰冻、停水、停电、物管干涉其它原因造成误工则工期顺延。4、甲方要求变更工程量或设计的工期顺延。5、因甲方未能按时给付进度款及未能按时验收付款原因导致乙方不能按期交工的每拖延一日由甲方支付乙方损失费_%元。6、合同书生效后,履行期届满前,擅自解除合同之一方,应按合同价款的_%支付
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年红十字救护员理论考试及答案
- 全国青少年机器人技术等级考试(三级上机考试)模拟试题含答案
- 2025年安管人员考试题库及答案
- 2025年农村建设工匠考试题库及答案
- 2025年工地三级安全教育试卷含答案
- 药物过敏简述试题及答案
- 2025年安全生产事故案例分析与警示教育安全应急处理能力测试卷及答案
- 建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板可直接打印使用
- 爬虫技术路线规划
- 生态教育2026年课程开发
- 殡仪馆鲜花采购投标方案
- TOC基本课程讲义学员版-王仕斌
- T-GDWCA 0035-2018 HDMI 连接线标准规范
- 面板堆石坝面板滑模结构设计
- 初中语文新课程标准与解读课件
- 无人机装调检修工培训计划及大纲
- 中建通风与空调施工方案
- 春よ、来い(春天来了)高木绫子演奏长笛曲谱钢琴伴奏
- ARJ21机型理论知识考试题库(汇总版)
- 2023年娄底市建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析
- GB/T 4623-2014环形混凝土电杆
评论
0/150
提交评论