版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第PAGE17页共NUMPAGES17页2022年钢结构工程施工承包合同范本发包方(以下简称甲方):住址:承包方(以下简称乙方):住址:风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,甲
2、方将_项目的_工程交由乙方承包,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、承包范围:4、承包内容:5、工程造价:6、支付方式:风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。7、工程质量:二、施工准备1、甲方:(1)_月_日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进
3、场道路的维修。(2)_月_日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。(3)合同签订后_天内提供完整的施工图_份,施工技术资料2、乙方:(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;(2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场;三、工程期限风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工
4、验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、工程工期为_天(日历天),自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收2、开工前_天,乙方向甲方发出开工通知书。四、工期顺延1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3、不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法
5、进行的原因而影响进度;4、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上),影响正常施工;5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;6、人力不可抗拒的因素而延误工期。五、双方职责风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或
6、交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后,方可用于工程;3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;5、乙方在施工中发生质量事故,应
7、及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;6、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。六、施工与设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计
8、文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同造价。3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。4、甲方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,乙方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。七、工程验收1、竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关
9、部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,甲方须及时办理验收签证手续。3、工程竣工验收后,甲方方可使用。风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。4、在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。风险提示
10、:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。八、违约责任乙方的责任:1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中工期顺延的条款归责。甲方的责任:1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、
11、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。4、乙方验收通知书送达_日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日_%偿付乙方赔偿金。九、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定,协商不成,按以下第( )项方式解决:1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁;2、向工程所在地人民法院起诉。十、附则1、本合同一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
12、3、本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。甲方(签章):代表人:授权代表(签字):联系电话:_年_月_日乙方(签章):代表人:授权代表(签字):联系电话:_年_月_日2022年钢结构工程施工承包合同范本(二)甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的有关规定,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。一、项目名称和地点:1、店招标识2、工程地点南关街二、工程内容:1、钢架,平面发光字,轮廓灯,依据甲乙双方确认内容施工。(具体要求见附表)2、乙方负责将字完整安装。三、造价:店招标识
13、_套,总价为_元整,含安装费。四、工程价款支付、结算方式:付款方式:本合同签订后,甲方预付全款的_%,余款完工验收后_天内,甲方负责与乙方结清余款。五、工程期限。自合同签订甲方预付工程款之日起7天内完工,如遇雨、雪、_级以上风等自然原因工期顺延。六、双方责任(一)甲方责任1、按期支付工程款2、为乙方提供施工所需场地,做好各方面协调工作不影响工程进度。3、保证在完工后,即时完成验收工作,逾期视同验收合格。(二)、乙方责任1、严格按照甲方要求进行制作。2、保证质量及安装进度。3、安全安装,对自有施工人员安全负全面责任。文明施工,保证制作安装项目的安全正常使用。六、保修期限:自甲方验收合格之日起,乙
14、方制作安装工程保修_年。免费维修_年(注;免费维修期内甲方负责材料费乙方负责工费)如遇自然及人为原因除外。七、违约责任:乙方应保证字体的安装质量,如没达到,乙方应承担返工及相应损失。如因甲方原因所造成的中途停工、误工,均有甲方负责。乙方不退还预付款,并有权就实际情况要求甲方继续支付已完工部分的制作、安装费用。八、争议解决:1、如本合同发生争执,双方友好协商,协商不成任何一方均有权利向人民法院提供请求诉讼解决。2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字盖章后生效。甲方:_ 乙方:_甲方代表签字:(盖章)乙方代表签字:(盖章)甲方联系电话:乙方联系电话:日期日期2022年钢结构工程施工承包合
15、同范本(三)甲方:乙方:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他法律、法规之规定,现就潍坊博鳌国际印刷包装城沿街商业楼顶层钢结构、广告牌的制作安装事宜达成如下协议。第一条:钢结构、广告牌制作、安装1、规格:钢结构:_米_米(上顶宽为_米)广告牌:_米_米2、以双方签字确认的施工图纸为准安装地点:潍坊市经济技术开发区潍坊博鳌国际印刷包装城沿街商业楼顶层第二条:工程造价及支付方式1、钢结构、广告牌制作安装费(即合同总价款):暂按乙方出的预算,共计人民币_元.大写:2、具体工程量按实结算。支付方式:(1)合同签订之日,甲方向乙方支付总价款的_%
16、作为预付款;(2)工程过半,甲方向乙方支付总价款的_%作为进度款;(3)工程安装完成验收后,甲方向乙方支付总价款的_%,余_%作为该合同的工程质量保证金,两年内付清。第三条:工程期限自合同签订甲方预付工程款之日起_天内完成制作、安装,并通过验收。如遇不可抗力因素工期顺延。第四条:双方权利和义务甲方:1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。按本合同第二条 规定结算钢结构、广告牌的制作安装费用。乙方:1、按照合同签订的日期内制作安装完毕并通过验收。严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时
17、报请甲方协商修改确定。2、须提供有设计资质的单位做出的抗风荷载的计算书。提供工程验收必需的原材料检验报告、复验报告、材料合格证等相关资料。3、服从现场建设单位、监理单位和总承包单位的监督管理。第五条:关于验收1、乙方全部制作安装完工后一周内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,广告牌制作安装应当牢固,抗风力应达到八级。第六条 、关于施工安全1、乙方须自己采取可靠措施保证施工过程中的人身安全、材料安全以及保证沿街商业楼的结构安全。2、若因乙方安全措施不到位或对工人的安全教育不到位,所
18、发生的安全事故,一切后果由乙方承担。3、因设计原因或施工质量造成的人员、财物、建筑物的伤害,由乙方一并承担。第七条 、违约责任:1、甲方未能按合同第三条 规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。2、乙方如无正当理由未能按本合同第三条 按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达到乙方应承担返工及相应损失。4、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,乙方不退还预付款。并有权就实际情况要求加甲方继续支付部分或全部的制作费。第八条 、保修期限:1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保两年。2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。第九条 、争议解决方式:潍坊市中级人民法院第十条 、合同生效时间双方签字盖章后生效第十一条 、本合同一式六份,双方各执三份甲方:_ 乙方:_(盖章):_ (盖章):_法人/授权代表(签字):_ 法人/授权代表(签字):_联系电话:_
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 单元复习与测试教学设计高中英语沪教版2020必修第三册-沪教版2020
- 人教部编版一年级下册1 春夏秋冬教案
- 部编高教版(2025)职业道德与法治第10课 养成遵纪守法好习惯教案设计
- 2026年度春季江铜集团南方公司校园招聘11人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2026山东潍坊市财金普惠投资发展合伙企业(有限合伙)人员招聘3人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2026安徽新正城乡发展集团有限公司面向社会招聘管理人员专业测试总笔试历年参考题库附带答案详解
- 2026四川雅安大熊猫一八六九歌舞团有限责任公司招聘项目用工拟聘用笔试历年参考题库附带答案详解
- 2026四川凉山州美姑县盛嘉贸易有限责任公司招聘3人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2026北京西红门盛世宏顺企业管理有限公司招聘劳务派遣人员笔试及笔试历年参考题库附带答案详解
- 人教版八年级美术下册教学设计:第二课 弘扬真善美
- 9686教学培训课件
- 2025年长沙市中考语文试卷真题(含答案及解析)
- 福州三年级期中数学试卷
- 2025中国恶性肿瘤报告
- 温宿县鑫达化工有限责任公司6万吨年甲醛(37%)、9000吨年多聚甲醛、1万吨年甲缩醛项目环境影响报告书
- 凤梨批发合同4篇
- 老年人骨关节疾病防治与护理
- 70篇短文记完1600核心词汇
- 2025年四川省成都市成华区中考二诊英语试题(原卷版+解析版)
- GB/T 3917.3-2025纺织品织物撕破性能第3部分:梯形试样撕破强力的测定
- 人工智能班会主题班会
评论
0/150
提交评论