道路照明安装工程施工合同范本2022

1、第PAGE19页共NUMPAGES19页道路照明安装工程施工合同范本2022发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照中华人民共和国合同法的规定，甲乙双方就_项目的道路照明安装工程达成一致意见

2、，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。第一条 、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。（1）从甲方通知乙方进场

3、施工之日起计算，工期暂定为_天。（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。第二条 、甲方责任1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。第三条 、乙方责任1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。第

4、四条 、施工条件1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的_%及以上。第五条 、关于工期的提前与延迟1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。第六条 、工程质量与验收风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标

5、准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照城市电力规划规范中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。

6、验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。第七条 、保修期工程竣工验收后，开始计算保修期，保修_年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。第八条 、工程价款与结算1、本工程无预付款。2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付

7、至工程款的_%。剩余_%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。第九条 、安全条款1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10kv电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(gb50173_92)及电力部门的有关规定。2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。第十条 、争议解决1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时

8、，双方均可向工程所在城人民法院起诉。第十一条 、附则1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。2、本合同正本_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：_年_月_日道路照明安装工程施工合同范本2022（二）甲方：_乙方：_甲乙双方，本着平等互利，协商一致的原则，签订货物运输承包经营合同书。一、合同期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。1、甲方将己方工厂的物件及销售的产品全权委托乙方承运，运输方式为公路汽车运输服务。二、运费结算方式：1、甲乙双方商定，按以车装实际拉运吨位，元/吨结算货物承

9、运费，重量不得超出国家规定车载重量。2、货物安全达到目的地，凭随车货物单按一结算，结清运费。3、货物到达指定目的地后，收货人验货前，乙方保证甲方货物数量不缺失，外观完好无损坏，并办理货物签收手续为交货完毕。4、承包经营期间甲方按_元/月向乙方收取保证金，顺延年累计满一年止。合同期满双方续签合同，上一年的保证金则作为签合同当年的保证金。如双方不续签合同或合同解除后，保证金全额一次性退还乙方。三、安全责任方1、至签订本合同起，乙方一切安全将自行承担。2、乙方承包期间对所有承运货物，车载人员负全部安全责任。若造成人员伤亡或承运货物损失的，乙方承担全部责任并负责赔偿。3、车辆保险、维修检测、年检保养、

10、燃油材料、违章罚款、用费税额、交通事故理赔及人员工资等所有费用均由乙方承担。四、甲、乙双方的权力义务：(一)甲方的权力义务：1、甲方有权根据生产需要要求乙方货物运输到指定服务区;如甲方停工，停产等因素甲方有权暂停或终止合同。2、甲方对乙方的服务质量，对发现的问题有权要求乙方进行整改。若乙方存在重大交通安全隐患问题、服务质量问题，以及车辆技术性能存在严重问题时，有权要求乙方停车整改或终止合同。3、甲方委托乙方承运货物事宜时，应明确承运货物品名、装货地点，联系人，联系方式，货物到达地4、甲方不得以隐瞒的形式委托乙方托运禁运物品，否则由此产生的责任由甲方承担。5、甲方有权获知货物在运输途中的情况和预

11、计到货时间。6、若乙方特殊情况不能及时为甲方办理甲方货运事宜，乙方应指派业务人员为代表，代表乙方为甲方办理货物承运的相关事宜。7、在货物送达收货人之前，甲方有权随时改变到货地点及收货人。甲方有权对乙方及乙方代表和相关工作人员的工作提出意见、要求改进。(二)乙方的权力义务：1、乙方不能以市场运输价格调整等任何因数，借故拖延，暂缓或是停止对甲方的运输时间执行，若因特殊情况，货物不能按预订时间到达时，乙方应及时与甲方取得联系，向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况，有权做出处罚。2、乙方不得以任何方式将本合同的经营权限转包或分包，否则甲方有权终止合同。3、车辆保险(交强险、车损险、第

12、三者责任险、车上人员乘坐险等附加险种)、维修检测、过路停车、燃料及人员工资等所有费用由乙方承担。4、乙方必须协助甲方做好托运零单货物、散件货物等辅助材料的免费运输。5、每车装货完毕甲方向乙方提供装货重量、数量及货物清单，乙方出据货物单，一车一单(运单一式两份，货主一份，随承运货物车辆一份)，货物安全到达凭货物单交付货物。6、输过程中，发生货物丢失、破损，由乙方负责赔偿。7、甲乙双方协议签字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相关合同法，合同期间甲方不得以任何理由将货物交付第三方承运;乙方不得以任何理由分包给其它第三方承运。五、其他约定：1、因第三方责任发生交通事故造成甲方的货物损失的，乙

13、方应先赔偿甲方损失后再向第三方追偿事故的处理与赔偿，由乙方与责任方按相关程序解决。2、乙方出现驾驶员酒后驾车，由此影响甲方工作而造成的经济损失，由乙方承担赔偿责任。六、违约责任：1、乙方运输车辆若要长时间的维修或其他原因不能提供正常服务，乙方应提前告知甲方，双方可协商解决，若没有事先通知甲方影响运输服务的，甲方有权暂停或终止合同。2、甲、乙双方违反合同有关条款约定并造成经济损失的，责任方赔偿对方应结算当天运费的_%违约金。七、纠纷的解决方式：本合同在履行过程中发生纠纷时，甲、乙双方协商解决，协商不成时，则双方同意交当地人民法院判决，双方必须执行法院判决。八、附则：1、本合同未尽事宜，双方签订补

14、充协议，补充协议与本合同具有同等效力。2、本合同一式两份，其中甲方持一份，乙方持一份。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。法人代表：_ 联系电话：_负责人：_ 负责人：_执行代表：_ 执行代表：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日道路照明安装工程施工合同范本2022（三）合同编号：SH121128_RF合同甲方(托运人)：地址：电话：合同乙方(承运人)：上海锐帆物流有限公司地址：电话：为及时安全完成塑料粒子的运输业务，明确甲乙双方的责任，本着平等互利的原则，甲乙双方友好协商签订本合同，以便双方共同遵守。一.服务内容及合作关系在乙方确保为甲方提供优质服务的前提下，甲方委托乙方为其提供国内公路运

15、输服务。二.运输方式及条款：(1)运输方式：根据甲方需要，乙方为甲方及时安排整车或零担运输。(2)运输条款：甲方原则上委托乙方的运输业务为门到门服务。如有特殊情况，甲方应提前通知乙方。三.双方的责任义务1.乙方责任与义务(1)乙方根据甲方的工作指令为甲方提供提货及指定点派送等公路物流运输服务。(2)运输时限：自接乙方到运输指示单算起，扣除等待装车及装车时间，乙方保证在以下时间内送(不包括零担类)达交货地点。路程_km,_天;_km,_天;1001_20_km，_天;20_km以上，_天;若出现长时间堵车，事故或其他特殊因素，乙方应及时通知甲方，否则每超过_小时，扣除当次运费_%，但累计扣除额不

16、超过当次运费的_%。因乙方原因造成货物延期到达，给甲方造成的损失乙方须给予赔偿。(3)货物安全：乙方自行安排车辆承运甲方货物(所有车辆保证有货物保险)，乙方对所承运货物负有完全责任，丢失时按甲方成本价价值全价赔偿，损坏时按如下方式之一处理。a.本产品因运输原因引起产品报废的直接损失由乙方负责全价赔偿。b.因运输引起产品价值下降时，乙方负责承担直接损失。如：包装破损或污染造成货物折价。当赔偿协议经双方签字认可后，签字后十日内乙方将赔偿金支付给甲方。(4)乙方所使用的车辆，必须符合国内交通管理部门关于安全运输的各项规定，否则因此产生的损失(包括但不限于无法得到保险公司赔偿等)，由乙方全部承担。(5

17、)车辆保证：在甲方确定提货时间后，告知乙方，此时乙方应向甲方书面提供提货司机车号和姓名，证件号码(驾驶证号)，保证甲方向乙方及时发出运输协议书。乙方收到甲方的运输协议书进行签字盖章确认后，传到甲方。乙方及时按甲方运输协议书要求进行提货和运输。(6)乙方在没有按甲方运输协议书要求按时送到目的地时，需及时告知甲方，包括延迟的原因，解决的办法和司机的联系方式，以保证甲方随时掌握货物动态。(7)货物送达后，乙方应及时通知甲方并准备结帐凭据(收货人签收的收货单据和运输发票等)。2、甲方的责任与义务(8)甲方保证所托运的货物的合法性，对货物内在品质及货物本身的有关问题负责。(9)甲方应尽早根据销售情况通知

18、乙方备车(供乙方参考，甲方不负责任)，确定发货时间后向乙方发出运输协议书。(10)甲方向乙方发出的运输协议书，应明确货物的名称，数量，包装和件数;提货的时间和地址;收货方的名称，地址和联系人姓名和电话;甲方收到乙方签字盖章回传的运输协议书后，安排乙方提货。(11)运费结算：货到后开出发票付款。(12)在乙方需要解决交通事故时，甲方有责任为乙方出具需要发货方出具的证明，包括产品说明书，产品安全指标和该批货物的检验报告等。(13)其他条款：由甲方客户直接付款时，乙方将货物送达甲方客户后，甲方客户将运费直接付给乙方,乙方负责给甲方开发票。运输过程中发生任何争议，甲方将负责进行处理。四.保密：1.本合

19、同任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的技术情报和商业秘密均负有保密业务，未经对方书面许可，任何一方不得将其泄露给第三方。2.在本合同终止后，双方在本合同项下的义务并不随之终止，双方仍需遵守本合同之保密条款，履行其所承诺的保密业务五.因运输业务的复杂性，本合同未涉及而出现的事宜，双方具体协商后可签订补充协议。六.争议解决方式：1.甲乙双方应共同遵守本合同，在执行过程中发生纠纷，当事人双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向原告方所在地人民法院提起诉讼。2.本合同经由甲乙双方法定人代表或其授权人签名并加盖公章后即生效。七.运输协议书作为本合同的组成部分，与本合同具有相同的法律效力。八：

20、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本合同有效期限为_年_月_日至20_年_月_日。九.每次运输价格按单票确定的实际价格进行结算。十.特殊运输涉及到要另外签署小零担货物运输协议或者合作过程中其他文件，直接盖同样具有法律效力。十一.附录明细：附件1：乙方企业法人营业执照，税务登记证，运输资格证等加盖公章的复印件。附件2.运输协议书甲方负责人(签字)：乙方负责人(签字)：上海锐帆物流有限公司甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_日期_年_月_日 日期_年_月_日道路照明安装工程施工合同范本2022（四）承运方(乙方)：法人代表：联系电话：手机号码：地址：托运方(甲方)：法人代表：联系电话：

21、手机号码：地址：经双方友好协商，就货物托运与承运事宜达成如下协议，特订立本合同：一、甲方将本公司往返杭州的经营商品委托由乙方负责运输。(即指：杭州_地区)。二、乙方有责任按双方约定时间和地点收货，并在甲方所托运的货物速递单签字确认，甲方必须在乙方的速递单上写清物品详细名称以及数量，乙方按甲方提供的详细地址、电话、收货人、完整外包装，及时送达指定地点。三、就发往以上地区各网点的货物，原则上为每件人民币：元，大件除外，如有特大数量货物，价格可商量调整，原则上在接到货物的次日送达，但次日也不能超过下午18：00点(特殊情况除外)，办理货物交接手续(即收货人签字或盖章)。四、乙方在运输过程中如发生破坏、丢失(除发